2025年中建二局法律事务部招聘1人考试练习题库

—=1+1—2025年中建二局法律事务部招聘1人考试练习题库一、单选题(共35题)1.根据《民法典》相关规定，无权代理行为若被代理人予以追认，其法律后果由谁承担?【选项】A.代理人承担全部责任B.相对人与代理人承担连带责任C.被代理人承担全部责任D.被代理人承担主要责任，代理人承担补充责任【答案】C根据《民法典》第161条，无权代理行为经被代理人追认后，视为有权代理。此时被代理人成为法律行为的直接责任主体，需对相对人承担相应民事责任。选项C正确。选项A错误在于责任主体错误；选项B混淆了无权代理与共同侵权情形；选项D属于责任分担的常见误区，但无权代理追认后不涉及补充责任。2.建设工程施工合同解除后，已履行部分工程价款是否应返还?【选项】A.必须全额返还B.应返还超出合同价值的部分C.可约定是否返还D.不需返还，由违约方承担【答案】B根据《民法典》第807条，合同解除后，已履行部分工程价款的返还以“实际完成工程价值”为基准。若施工方完成的工程价值未超过合同总金额的50%,则需全额返还；超过50%时，仅返还超出部分。选项B正确。选项A错误在于未区分工程价值比例；选项C违反法定解除权的强制性规定；选项D混淆了合同解除与违约责任的适用条件。3.招标人与投标人串通损害他人利益的，中标无效的法律依据是?【选项】A.《招标投标法》第51条B.《反不正当竞争法》第7条C.《民法典》第154条D.《政府采购法》第25条【答案】A《招标投标法》第51条规定，招标人与投标人串通损害他人利益的，中标无效且需承担赔偿责任。选项A正确。选项B属于不正当竞争行为的一般规定，与招标程序无直接关联；选项C涉及民事法律行为无效的普遍规则，不特定指向招标场景；选项D适用于政府采购领域，与一般招标行为存在适用范围差异。4.劳动关系解除时，用人单位未依法支付经济补偿的，劳动者可主张的赔偿金计算基数是?【选项】A.劳动者月平均工资B.当月实得工资C.解除劳动关系前12个月平均工资D.3倍月工资【答案】C根据《劳动合同法》第46、47条，经济补偿金计算基数应为劳动者在解除前12个月的平均工资。若用人单位未支付，劳动者可依据《劳动合同法》第85条要求支付，且赔偿金标准为经济补偿标准的2倍。选项C正确。选项A错误在于时间范围不完整；选项B仅反映解除当月情况；选项D属于拖欠工资的临时补偿标准。5.建设工程施工合同中，承包人将承包的全部工程转包给其他单位的，依据《建筑法》应如何处理?【选项】A.承包合同无效，但工程学院可主张继续履行B.承包合同有效，但工程学院可解除合同C.承包合同无效，工程学院可要求赔偿损失D.承包合同有效，工程学院无需承担连带责任【答案】C《建筑法》第64条明确规定，承包人将承包的全部工程转包给其他单位的，承包合同无效，工程学院可要求承包人承担赔偿责任。选项C正确。选项A错误在于工程学院无权主张继续履行；选项B混淆了转包与违法分包的认定标准；选项D未考虑合同无效的法律后果。6.根据《民事诉讼法》规定，下列哪种情形下法院可以缺席判决?【选项】A.原告在诉讼时效期间内起诉B.被告经传票传染未到庭且无正当理由C.当事人在诉讼中达成调解协议D.证据不足但法院认为可以查清事实【答案】B《民事诉讼法》第134条规定，被告经传票传染无正当理由拒不到庭的，法院可缺席判决。选项B正确。选项A属于起诉条件，与缺席判决无关；选项C涉及调解程序，不适用缺席判决；选项D属于事实认定问题，不直接触发缺席判决规则。7.建设工程合同中，因承包人过错导致工期延误，守约方主张顺延工期应满足哪些条件?【选项】A.承包人未按合同约定施工B.承包人未提供合格材料C.承包人未及时报备施工方案D.上述情形均需满足【答案】D《民法典》第806条及《建设工程施工合同(示范文本)》均规定，工期顺延需同时满足承包人存在过错(如未按合同施工、未提供合格材料、未及时报备方案)且该过错与工期延误存在因果关系。选项D正确。选项A、B、C单独均不构成完整要件。8.根据《行政处罚法》第32条，当事人因不可抗力导致无法履行行政决定的，应如何处理?【选项】A.自动免除处罚B.可申请延期或暂缓执行C.拒绝履行且不承担任何责任D.需缴纳滞纳金【答案】B《行政处罚法》第32条规定，当事人因不可抗力导致无法履行行政决定的，可申请延期或暂缓执行；不能延期或暂缓的，可申请免除或减轻处罚。选项B正确。选项A错误在于仅适用于部分情形；选项C否定法定救济途径；选项D未考虑不可抗力的免责规则。9.建设工程合同中，定金条款的数额不得超过主合同标的额的多少?【选项】A.10%B.20%C.30%D.50%【答案】A根据《民法典》第587条及《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第16条，定金不得超过主合同标的额的20%,超过部分法院不予支持。选项A正确。选项B、C、D均超过法定比例。10.根据《公司法》第21条，下列哪项行为属于滥用公司法人独立地位和股东有限责任?【选项】A.股东抽逃出资B.公司为股东提供担保C.股东未履行出资义务D.公司高管收受回扣【答案】B《公司法》第21条列举的滥用行为包括“公司为股东或实际控制人提供担保，未经过股东会或股东大会决议”。选项B正确。选项A属于出资违约，需承担补足责任；选项C是出资义务未履行，不构成滥用；选项D涉及职务侵占，适用《刑法》而非公司法中的滥用规则。11.根据《民法典》相关规定，当事人采用数据电文形式订立合同的，以哪种方式视为到达对方?【选项】A.收件人的电子设备能够识别数据电文且未显示错误时B.收件人签收数据电文时C.数据电文进入收件人指定特定系统时D.数据电文发送成功即成立【答案】C《民法典》第469条明确规定，当事人采用数据电文形式订立合同的，收件人的特定系统收到数据电文时视为到达。选项A涉及数据电文可识别性，选项B和D不符合法律规定，选项C正确体现了数据电文到达的认定标准。12.建设工程施工合同中，承包人因承包人原因导致工程停工超过合理期限，发包人可主张的违约责任形式不包括哪项?【选项】A.赔偿因停工造成的直接损失B.支付停工期间管理费C.承包人承担停工期间的全额人工成本D.解除合同并要求返还已支付工程款【答案】D《民法典》第807条及《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人原因导致的停工，发包人可要求赔偿直接损失(选项A),但管理费(选项B)通常按实际损失计算，人工成本(选项C)需结合停工时长核算。解除合同并返还工程款(选项D)需满足合同解除条件，非承包人单方原因停工时不适用。13.下列哪项行为属于《刑法》第229条规定的合同诈骗罪中的“其他严重情节”?【选项】A.合同标的额10万元且诈骗未遂B.骗取合同款后挥霍30%C.利用虚假担保骗取贷款500万元D.合同标的额50万元且实际损失20万元【答案】B根据司法解释，合同诈骗罪“其他严重情节”需结合具体数额和情节。选项A未达立案标准(合同标的额10万元且未遂),选项C属贷款诈骗罪范畴，选项D未达“造成损失50万元以上”标准，选项B符合“合同诈骗数额30万元以上”的入罪标准。14.某公司以“股东会决议解除董事职务”的方式解除董事职务，该决议需满足《公司法》第146条规定的哪些条件?【选项】A.必须经董事会过半数通过B.需经股东会特别决议C.董事存在《公司法》第148条规定的禁止性行为D.解除决议需公示于公司章程【答案】BC《公司法》第146条明确规定，董事职务解除需经股东会特别决议(过半数通过),且仅当董事存在利益冲突、营私舞弊等禁止性行为时适用(选项C)。选项A错误，选项D无法律依据。15.行政强制法规定，行政机关强制执行行政决定前，当事人陈述申辩的期限为?【选项】A.3个工作日B.5个工作日C.7个工作日D.10个工作日【答案】B《行政强制法》第56条规定，行政机关作出强制执行决定前，当事人有权在5个工作日内陈述申辩。选项A和B均可能被误选，但法律明确为5个工作日，与《行政处罚法》的3日陈述期区分。16.劳动法规定，用人单位解除劳动合同需提前30日书面通知员工的情况不包括?【选项】A.员工患病医疗期满无法工作B.员工被追究刑事责任C.员工严重违反公司规章制度D.员工不能胜任工作经培训仍不合格【答案】B《劳动合同法》第40条明确，提前30日书面通知适用于医疗期满不愈、非过失性辞退等情况(选项A、D)。选项B适用经济性裁员程序(第41条),需提前30日向工会说明并报劳动行政部门批准，不属于单方通知情形。选项C属即时解除情形(第39条)。17.根据《招标投标法实施条例》,招标人在什么情形下可否强制要求投标人提供银行保函?【选项】A.投标保证金已转化为履约保证金B.招标文件规定需提供银行保函C.投标人报价低于成本价30%D.投标人存在串通投标行为【答案】A《招标投标法实施条例》第27条规定，投标保证金已转化为履约保证金的，不得再要求提供银行保函。选项B属招标人自主设定条件，选项C需启动价格异常评审程序，选项D适用否决投标规定。18.建设工程合同纠纷中，当事人约定争议解决方式为“向甲方所在地法院起诉”,该约定是否符合《民事诉讼法》第34条关于协议管辖的规定?【选项】A.完全符合规定B.需同时约定合同履行地C.需约定争议标的额D.无效约定【答案】B《民事诉讼法》第34条规定，合同或其他财产权益纠纷的协议管辖，需同时约定合同履行地和法院。仅约定甲方所在地法院不符合“与争议有实际联系”原则，选项B正确。选项C的争议标的额为《民事诉讼法》第127条立案标准，非管辖约定要件。19.《刑法》第286条规定的非法侵入计算机信息系统罪，最高可处多少年有期徒刑?【选项】A.3年以下B.3-7年C.7-15年D.15年以上【答案】C《刑法》第286条将非法侵入计算机信息系统罪分为三档：情节特别严重(7年以上),情节特别严重且造成特别严重后果(15年以上),其他情节(3-7年)。选项C对应“情节特别严重”标准，需结合具体危害后果判断。20.根据《建设工程质量管理条例》,施工单位对已竣工工程的质量保修期最低为多少年?【选项】A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】B《建设工程质量管理条例》第13条规定，在正常使用条件下，基础设施工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防水工程保修期为5年，其他项目的保修期由双方约定，最低不少于1年。选项B对应最低1年(非最低保修期),但题目表述存在歧义。根据《民法典》第802条，最低保修期应为1年，需注意新旧法衔接。21.根据《民法典》规定，下列合同条款中属于绝对无效的是（）【选项】A.违反强制性规定的条款B.违背公序良俗的条款C.因欺诈导致对方明显失衡的条款D.违反法律、行政法规的强制性规定的条款【答案】D根据《民法典》第153条，绝对无效条款包括违反法律、行政法规的强制性规定和公序良俗的条款。选项D明确指向前者，而选项B属于相对无效情形。选项C涉及重大误解，属于可撤销条款，非绝对无效。22.依据《公司法》第43条，有限责任公司股东会作出修改章程决议需满足（）【选项】A.经代表三分之二以上表决权的股东通过B.经代表过半数表决权的股东通过C.经全体股东一致同意D.经代表三分之一以上表决权的股东通过【答案】A《公司法》第43条明确规定，有限责任公司章程修改需经代表三分之二以上表决权的股东通过。选项B适用于利润分配等一般事项，选项C是全体股东一致同意的适用情形(如公司合并、分立),选项D为董事会职权范围。23.某行政机关对违法行为作出罚款决定，当事人逾期不缴纳，行政机关可采取的强制措施是（）【选项】A.加处罚款B.申请法院强制执行C.拍卖扣押财产D.直接划扣存款【答案】B《行政处罚法》第58条明确，当事人逾期履行行政处罚决定，行政机关可申请法院强制执行。选项A属于每日加处罚款，需在决定书中载明；选项C属于行政强制措施中的查封、扣押，执行完毕前不得拍卖；选项D属于法院执行措施，行政机关无权直接划扣。24.根据《社会保险法》第60条，用人单位未按规定缴纳社会保险费的，由社保费征收机构责令限期缴纳，逾期仍不缴纳的，可加收滞纳金的比例是（）【选项】A.日万分之五B.日万分之三点五C.日万分之三D.日千分之三【答案】A《社会保险法》第60条明确规定滞纳金比例为每日万分之五。选项B是《税收征收管理法》第32条规定的滞纳金标准，选项C为部分地方性法规的差异化规定，选项D与法律无直接关联。25.诉讼时效期间中断，中断事由包括（）【选项】A.当事人一方提出诉讼请求B.当事人双方和解C.诉讼时效消灭D.诉讼时效期间届满【答案】A《民法典》第188条及司法解释规定，诉讼时效中断的事由包括起诉、证据保全、达成和解协议、申请调解等。选项B属于诉讼时效中止的事由，选项C和D为时效终止情形。26.下列合同中，当事人一方有权主张解除合同的情形是（）【选项】A.当事人协商一致解除B.因不可抗力导致合同无法履行C.当事人一方迟延履行债务超过合理期限D.当事人一方迟延履行债务被认定为违约【答案】C《民法典》第563条列举合同法定解除权情形，其中选项C明确约定“迟延履行超过合理期限”可解除合同。选项B属于不可抗力导致的合同变更或解除，但需经对方确认；选项D为违约认定结果，不直接导致合同解除。27.行政强制措施中，行政机关采取的查封、扣押措施适用于下列哪种情形（）【选项】A.违法行为事实清楚，需要立即采取行政强制措施的B.当事人逾期不履行行政确认义务的C.申请人申请行政机关作出行政确认的D.行政机关在调查过程中发现需要固定证据的【答案】A《行政强制法》第18条明确规定查封、扣押适用于“违法行为事实清楚，需要立即采取行政强制措施的”。选项B属于行政强制执行范畴，选项C和D属于行政确认或调查程序。28.商标局对商标申请的审查期限为（）【选项】A.自申请受理之日起9个月内B.自申请受理之日起12个月内C.自申请受理之日起15个月内D.自申请受理之日起6个月内【答案】B《商标法》第33条及《商标审查审理指南》规定，商标局审查商标注册申请的期限为自受理之日起12个月，特殊情况可延长至18个月。29.根据《民法典》第1202条，下列哪项属于民事主体的人身权利（）【选项】A.民事权利能力B.民事行为能力C.身份权D.财产权【答案】C《民法典》第1202条将人身权定义为“自然人享有生命权、身体权、健康权、姓名权、肖像权、名誉权、隐私权、婚姻自主权等权利”,其中身份权包括人格尊严、特定身份关系等。选项A、B为民事能力范畴，选项D为财产权。30.建设工程合同纠纷的诉讼管辖属于（）【选项】A.普通地域管辖B.专门管辖C.专属管辖D.协议管辖【答案】C《民事诉讼法》第34条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第1条明确规定，建设工程合同纠纷专属管辖，由不动产所在地法院管辖。31.根据《民法典》第366条，居住权设立需要以什么方式公示?【选项】A.在不动产登记机构办理登记B.在社区公告栏张贴C.在社交媒体平台发布D.向邻居口头告知【答案】A《民法典》第366明确规定居住权设立需经不动产登记机构登记才能生效，属于物权变动公示公信原则的体现。选项B、C、D均不符合法定公示方式，属于易混淆点。32.《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一时，用人单位可以解除劳动合同的是（）。【选项】A.严重违反用人单位规章制度B.严重失职，营私舞弊C.被依法追究刑事责任D.患职业病但医疗期未满【答案】B选项B对应《劳动合同法》第39条第2项"严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损失的",属于用人单位单方解除权的法定情形。选项A是第39条第1项，选项C对应第39条第4项，选项D涉及医疗期规定与解除无关。33.某行政机关对违法排污企业作出罚款20万元决定，该企业逾期未缴纳，行政机关可以采取的强制措施是（）。【选项】A.每日加收3%的滞纳金B.申请法院强制执行C.直接扣押企业设备D.拍卖企业车辆抵债【答案】A《行政处罚法》第56条规定逾期罚款可每日加收3%滞纳金，属于行政强制措施中的执行罚。选项B需经行政复议或诉讼前置程序，选项C、D超出行政机关强制执行权限。34.根据《刑法》第87条，追诉时效的计算起始时间应为（）。【选项】A.犯罪事实被发现时B.犯罪行为实施时C.刑事诉讼立案时D.犯罪嫌疑人被采取强制措施时【答案】B追诉时效起算点遵循“从犯实施”原则，与立案或强制措施无关。选项B对应《刑法》第87条"犯罪经过五年或者其他法定情形的，分别依照规定"。选项A、C、D均可能因程序阶段不同导致时效起算差异。35.诉讼时效中断的法定情形中，下列哪项属于可中断情形?（）【选项】A.当事人向法院起诉B.当事人向仲裁机构申请仲裁C.当事人承认债务D.债权人同意延长诉讼时效【答案】B《民法典》第188条规定诉讼时效中断情形包括起诉、仲裁、承认债务等。选项B对应仲裁程序导致时效中断，选项D属于时效延长而非中断。注意仲裁与诉讼程序的同等效力。二、多选题(共35题)1.根据《民法典》相关规定，下列关于诉讼时效中断的表述正确的有（）【选项】A.向法院起诉是诉讼时效中断的事由B.当事人承认债务可导致时效中断C.与债务人达成还款协议必然中断时效D.诉讼时效中断后重新计算时效期间【答案】ABDA.正确。《民法典》第188条规定，当事人向法院请求保护民事权利的，诉讼时效从提出请求之日起中断，中断事由消除后继续计算时效期间。B.正确.当债务人承认债务，视为权利人重新主张权利，符合诉讼时效中断要件(《民法典》第188条)。C.错误.与债务人达成还款协议可能影响时效，但“必然中断”表述不准确，需结合具体协议内容判断。D.正确.诉讼时效中断后，中断前的时效期间消灭，从中断事由消除之日起重新计算(《民法典》第188条)。2.根据《招标投标法》,投标文件中必须包含的法定内容不包括（）【选项】A.投标人主体资格证明B.技术方案和商务报价C.项目验收报告D.资质等级证明【答案】CA.正确.投标人需提供营业执照、资质证书等证明主体资格(《招标投标法》第26条)。B.正确.技术方案和商务报价是投标文件核心内容(《招标投标法实施条例》第25条)。C.错误.项目验收报告属于合同履行阶段文件，非投标文件法定内容。D.正确.资质等级证明用于证明投标人符合招标要求(《招标投标法》第26条)。3.根据《民法典》合同编，下列属于法定解除合同情形的是（）【选项】A.当事人协商一致解除合同B.因不可抗力导致合同目的无法实现C.当事人一方迟延履行债务超过合理期限D.当事人一方迟延履行债务被履行方解除合同【答案】BA.属于约定解除，非法定解除(《民法典》第563条)。B.正确.不可抗力导致合同目的不能实现的，当事人可解除合同(《民法典》第563条)。C.需结合“合理期限”具体判断，可能触发法定解除或违约责任，不必然构成解除。D.需以“迟延履行达到约定解除条件”为前提，否则构成违约而非法定解除。4.关于诉讼时效中断的表述，错误的是（）【选项】A.诉讼时效期间届满前，权利人可随时主张权利B.中断事由需通过书面形式记载C.中断后时效期间从中断事由消除之日起重新计算D.中断事由包括向仲裁机构申请仲裁【答案】BA.正确.普通诉讼时效为3年，期间届满前主张权利可中断时效(《民法典》第188条)。B.错误.诉讼时效中断的事由无需书面记载，以实际发生为准。C.正确.中断后时效重新计算(《民法典》第188条)。D.正确.向仲裁机构申请仲裁属于中断事由(《民法典》第188条)。5.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于工程价款优先受偿权的顺位，正确的表述是（）【选项】A.优先于工程款债权B.优先于抵押权C.优先于已经登记的抵押权D.优先于招标投标保证金【答案】ACA.正确.承包人建设工程价款优先受偿权优先于工程款债权(《民法典》第807条)。B.错误.优先受偿权优先于抵押权仅适用于未登记的抵押权，已登记的抵押权优先。C.正确.已登记的抵押权优先于优先受偿权(《民法典》第807条)。D.错误.招标投标保证金属于履约保证金，不在此顺位规则中。6.根据《商标法》,下列行为可能构成商标侵权的是（）【选项】A.在商品包装上使用与注册商标相同的花纹B.在非竞争领域使用近似商标C.使用注册商标但加注“代销”字样D.在合法商品上使用注册商标的标签【答案】ADA.正确.在相同或类似商品上使用相同商标构成侵权(《商标法》第57条)。B.错误.非竞争领域且无混淆可能性不构成侵权。C.正确.加注“代销”可能误导消费者，构成“恶意”侵权(《商标法》第57条)。D.正确.使用注册商标标签需经商标权人许可，否则构成侵权。7.根据《劳动争议调解仲裁法》,劳动争议申请仲裁的时效期间为（）【选项】A.1年B.2年C.6个月D.5年【答案】AA.正确.劳动争议仲裁时效为1年(《劳动争议调解仲裁法》第27条)。B.错误.1年时效适用于普通民事争议。C.错误.集体劳动争议时效为6个月(特殊规定)。D.错误.5年时效为诉讼时效最长期间，非仲裁时效。8.根据《民法典》第686条，保证合同中未约定保证方式的，视为（）【选项】A.一般保证B.连带责任保证C.定金保证D.人保保证【答案】BB.正确.未约定保证方式的，推定连带责任保证(《民法典》第686条)。A.错误.一般保证需约定“一般保证”或依法律规定(如分支机构保证)。C.错误.定金保证需以书面形式约定，且金额不超过主合同标的额20%。D.错误.人保保证需以保证人书面形式提供保证。9.关于建设工程施工合同纠纷的管辖，正确的表述是（）【选项】A.由工程所在地法院专属管辖B.可约定由被告住所地法院管辖C.无约定管辖时由合同履行地法院管辖D.纠纷双方可书面约定管辖法院【答案】BDA.错误.建设工程施工合同纠纷不适用专属管辖。B.正确.当事人可书面约定管辖法院(《民事诉讼法》第35条)。C.错误.无约定时由被告住所地法院管辖(《民事诉讼法》第24条)。D.正确.当事人可书面约定管辖法院(《民事诉讼法》第35条)。10.根据《民法典》第157条，民事法律行为无效或被撤销后，法律后果不包括（）【选项】A.当事人需承担缔约过失责任B.当事人应返还因该行为取得的财产C.当事人可请求返还过错方赔偿损失D.当事人应相互返还财产【答案】AA.错误.缔约过失责任适用于行为有效时的信赖利益保护，无效或被撤销时无此责任。B.正确.当事人应返还因该行为取得的财产(《民法典》第157条)。C.正确.过错方需赔偿对方损失(《民法典》第157条)。D.正确.双方有过错的应相互返还财产(《民法典》第157条)。11.根据《民法典》第577条，当事人一方不履行合同义务的，守约方可以采取的救济措施包括（）【选项】A.解除合同B.请求继续履行C.主张违约责任D.请求赔偿损失【答案】ACDA.正确.解除合同是违约方的主要责任形式(《民法典》第577条)。B.错误.请求继续履行需满足合同具有履行可能性和守约方未放弃权利。C.正确.违约责任包括继续履行、赔偿损失、支付违约金等。D.正确.赔偿损失是违约责任的主要承担方式。12.根据《民法典》合同编规定，以下哪些情形下保证人可主张债务承担或代位权?【选项】A.债务人怠于行使其对第三人的到期债权B.保证人清偿债务后对债务人追偿C.债权人与债务人协议变更主债务内容D.保证合同中约定债务承担情形【答案】ABDA选项正确：根据《民法典》第700条，保证人清偿债务后对债务人享有追偿权，符合代位权行使条件。B选项正确：保证人清偿后对债务人的追偿权属于法定代位权情形。C选项错误：债务人与债权人协议变更主债务不触发保证人权利，除非保证合同另有约定。D选项正确：保证合同中明确约定债务承担情形时，保证人可主张债务承担。13.劳动争议仲裁申请时效为下列哪种情形?【选项】A.从争议发生之日起1年B.从知道或应当知道权益受侵害之日起1年C.劳动关系存续期间争议可不受时效限制D.调解协议履行期满后重新计算时效【答案】BCDA选项错误：时效计算点应为知道或应当知道权益受损时。B选项正确：根据《劳动争议调解仲裁法》第27条，适用"知道或应当知道"标准。C选项正确：劳动关系存续期间发生争议，时效起算点可往前推算12个月。D选项正确：调解协议履行期满后重新起算时效，属于时效中断情形。14.刑法中共同犯罪形态包括以下哪些类型?【选项】A.事前共谋的共同犯罪B.物质帮助犯C.非法教唆犯D.必要共同犯罪【答案】ABDA选项正确：事前共谋构成共同犯罪基本形态。B选项正确：物质帮助犯属于帮助犯类型。C选项错误：教唆犯需有意思联络，单纯提供物质帮助不构成教唆。D选项正确：必要共同犯罪如共同走私犯罪。15.下列哪些行为属于《行政处罚法》第32条规定的责令改正或改正不改正的处罚?【选项】A.违法设置交通标识B.拒不履行行政决定C.未按规定期限履行行政命令D.虚假申报企业信用【答案】BCA选项错误：属于违法设置，适用没收或罚款。B选项正确：明确"拒不履行"的处罚规定。C选项正确：未按期履行行政命令适用改正或处罚。D选项错误：虚假申报适用没收违法所得或罚款。16.合同解除权行使期限中，以下哪种合同最短?【选项】A.建设工程合同B.承揽合同C.买卖合同D.运输合同【答案】A根据《民法典》第563条：A选项正确：建设工程合同解除权最长1年，最短6个月。B选项：承揽合同为1年。C选项：买卖合同为2年。D选项：运输合同为1年。17.行政强制措施中，下列哪项属于即时强制?【选项】A.查封场所设备B.冻结账户资金C.强制排除妨碍D.强制恢复原状【答案】C根据《行政强制法》第18条：C选项正确：强制排除妨碍属于现场即时强制。A选项：查封需经催告程序。B选项：冻结账户需书面通知。D选项：恢复原状属于恢复原状措施。18.下列法律解释方法中，哪些属于正式解释?【选项】A.最高人民法院司法解释B.立法机关立法解释C.法学专家学术观点D.司法实践中的习惯解释【答案】AB根据《立法法》第42条：A选项正确：司法解释由最高法院等作出。B选项正确：立法解释由全国人大及其常委会作出。C选项错误：学术观点属于非正式解释。D选项错误：习惯解释需经有权机关认可。19.下列哪些情形不构成《刑法》第237条强制猥亵罪?【选项】A.在公共场所强制猥亵妇女B.乘人之危要求猥亵C.未达到法定猥亵程度D.在医疗机构强制猥亵【答案】C根据最高法司法解释：C选项正确：未达到强制猥亵程度不构成犯罪。A选项错误：公共场所强制猥亵构成犯罪。B选项错误：乘人之危情形从重处罚。D选项错误：医疗机构属于强制猥亵加重情节。20.下列哪些属于《反不正当竞争法》禁止的商业贿赂行为?【选项】A.向供应商支付合理回扣B.向客户赠送节日礼品C.通过第三方支付佣金D.收受回扣影响采购决策【答案】CD根据《反不正当竞争法》第7条：C选项正确：通过第三方支付佣金构成商业贿赂。D选项正确：收受回扣影响决策属于商业贿赂。A选项错误：合理回扣不构成。B选项错误：节日礼品未达贿赂标准。21.劳动法规定，劳动者解除劳动合同应提前多少日通知?【选项】A.1日B.3日C.15日D.30日【答案】C根据《劳动合同法》第37条：C选项正确：劳动者提前30日书面通知。A选项错误：适用于用人单位解除固定期限合同。B选项错误：试用期提前3日通知。D选项错误：用人单位解除合同需提前30日。22.下列哪些属于《环境保护法》第42条规定的环境信息披露范围?【选项】A.重点排污单位排放数据B.环境规划环境影响评价C.生态环境修复项目D.环境监测机构数据【答案】AC根据《环境保护法》第42条：A选项正确：重点排污单位需定期公开排放数据。B选项错误：环境影响评价报告需公开但非日常信息。C选项正确：生态环境修复项目需公开。D选项错误：监测机构数据属于商业秘密范畴。23.根据《民法典》规定，下列哪些情形属于民事法律行为的无效或可撤销情形?【选项】A.行为人与无民事行为能力人签订的合同B.行为人与限制民事行为能力人签订的与其年龄、智力不相适应的合同C.行为人受欺诈、胁迫所实施的民事法律行为D.行为人实施的违背公序良俗的民事法律行为【答案】C、D根据《民法典》第143条，行为人受欺诈、胁迫订立的合同(C)或违背公序良俗的民事法律行为(D)属于可撤销情形；而A选项中无民事行为能力人签订的合同本身无效，B选项中限制民事行为能力人签订的与其年龄、智力不相适应的合同效力待定，均不构成可撤销情形。24.根据《建筑法》规定，施工单位对施工安全的责任包括哪些?【选项】A.施工单位应当对施工安全负责B.施工单位应当承担设计单位提出的设计错误导致的损失C.施工单位应当对施工现场的第三方人员安全负责D.施工单位应当承担监理单位提出的安全整改要求【答案】A、C《建筑法》第28条明确施工单位对施工安全负责(A)。《民法典》第1165条规定，施工人应当对施工现场的第三方人员安全负责(C)。B选项属于设计单位责任范围，D选项中监理单位提出的整改要求属于建议性质，施工单位不承担直接责任。25.根据《招标投标法实施条例》,评标委员会的组成应当符合哪些要求?【选项】A.评标委员会成员不得少于项目估算价500万元人民币的数量的3倍B.评标委员会专家库中技术经济总评分低于60分的专家不得参与评标C.评标委员会成员中技术专家不得少于成员总数的2/3D.评标委员会应当自收到评标文件之日起10个工作日内完成评标工作【答案】C、D《招标投标法实施条例》第50条规定技术专家不得少于成员总数的2/3(C)。第53条要求评标委员会应在10个工作日内完成评标(D)。A选项中500万元标准为错误数值，B选项中60分标准与现行规定不符。26.根据《社会保险法》,用人单位未按时足额缴纳社会保险费的，劳动者可采取哪些措施?【选项】A.向劳动监察部门投诉B.直接向用人单位要求补缴C.向社会保险费征收机构申请代扣代缴D.向劳动仲裁委员会申请仲裁【答案】A、C、D《社会保险法》第86条规定用人单位未缴社保可向劳动监察部门投诉(A),社保机构有权直接代扣代缴(C),劳动者也可申请劳动仲裁(D)。B选项错误，因补缴需通过法定程序。27.根据《劳动争议调解仲裁法》,劳动争议申请仲裁的时效期间为?【选项】A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】A《劳动争议调解仲裁法》第27条规定劳动争议申请仲裁时效为1年(A),自知道或应当知道权利被侵害之日起计算。其他选项均超出法定时效范围。28.根据《建设工程质量管理条例》,施工单位对已验收的工程承担的保修责任期限为?【选项】A.主体结构工程5年B.屋面防水工程3年C.电气管线工程2年D.门窗工程5年【答案】A、B、C《建设工程质量管理条例》第40条规定主体结构工程保修5年(A),屋面防水、电气管线等基础工程保修3年(B、C)。门窗工程虽属装饰工程，但实际规定为5年(D),需注意特殊条款。29.根据《公司法》,董事任期届满时，连续任职不得超过多少年?【选项】A.3年B.5年C.6年D.10年【答案】B《公司法》第44条规定董事任期最长为3年，但连续任职不得超过10年(D)。其他选项中5年(B)为错误表述，3年(A)为单次任期上限。30.根据《反不正当竞争法》,下列哪些行为构成商业诋毁?【选项】A.在社交媒体上发布竞争对手虚假产品信息B.在客户群中散布竞争对手服务质量的谣言C.通过广告对比突出显示竞争对手技术参数缺陷D.向监管部门实名举报竞争对手的违法行为【答案】A、B《反不正当竞争法》第11条规定商业诋毁包括编造、传播虚假信息(A、B)。C选项属于正当竞争手段，D选项属于合法举报行为。31.根据《安全生产法》,生产经营单位应当保证安全生产设备、设施、工具的哪些条件?【选项】A.安全防护功能正常B.设备定期检验合格C.工具符合国家标准D.价值超过5000元的设备登记备案【答案】A、B、C《安全生产法》第27条规定设备设施应保持安全防护功能正常(A),定期检验合格(B),工具符合国家标准(C)。D选项中5000元标准已废止，现行标准为3000元。32.根据《民法典》第1184条，侵害知识产权的赔偿计算方式不包括?【选项】A.以侵权人因侵权获得的利益计算B.以权利人因侵权受到的损失计算C.以侵权人实际支出的维权费用计算D.以侵权人非法获利的三倍计算【答案】C《民法典》第1184条明确赔偿可依据侵权获利(A)、权利人损失(B)或法定三倍(D)。C选项维权费用不属于法定赔偿计算方式，需通过诉讼请求主张。33.根据《民法典》规定，合同解除权的行使需满足以下哪些条件?【选项】A.当事人协商一致解除B.一方迟延履行债务超过合理期限C.当事人一方迟延履行债务致使不能实现合同目的D.当事人一方违约且未补救【答案】B、CB选项对应《民法典》第563条“当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”,需以“不能实现合同目的”为要件；C选项对应《民法典》第563条，若迟延履行导致合同目的无法实现，当事人可解除合同；A选项属于合同协商解除情形，不在此列；D选项未明确违约程度及后果，需结合具体条款判断。34.劳动争议仲裁申请的有效期是多久?【选项】A.争议发生之日起1年B.从劳动关系终止之日起1年C.从受侵害之日起2年D.从知道或应当知道权益受侵害之日起3年【答案】A、BA选项对应《劳动争议调解仲裁法》第27条“劳动争议发生之日起1年内”,B选项为劳动关系终止后的1年时效起算点；C选项混淆了《民法典》侵权责任时效(3年),与劳动争议无关；D选项为《民法典》普通侵权时效，不适用于劳动仲裁。35.下列哪些行为可能构成专利侵权?【选项】A.制造、销售专利产品B.使用未缴纳年费的专利技术C.临时过境工具中未经许可使用专利技术D.专为科学实验而使用专利方法【答案】A、BA选项直接违反《专利法》第59条“未经专利权人许可，不得为生产经营目的制造、使用、销售专利产品”;B选项因未缴纳年费导致专利失效，后续使用仍构成侵权；C选项符合《专利法》第64条“临时过境”免责条款；D选项符合“专为科学实验”免责情形。三、判断题(共30题)1.根据《民法典》相关规定，合伙人以个人财产承担连带责任的情形包括但不限于执行合伙事务中因故意或重大过失造成合伙财产损失的情形。【选项】A.正确B.错误【答案】A根据《民法典》第97条，合伙人执行合伙事务中因故意或重大过失造成合伙财产损失的，应当承担赔偿责任。第98条明确，合伙人对合伙债务承担连带责任，但合伙人之间的内部追偿权不受影响。选项B错误。2.用人单位与劳动者解除劳动合同后，若未在15日内向劳动者支付经济补偿金，劳动者可要求经济补偿金加付赔偿金(赔偿金数额为经济补偿金的1倍)。【选项】A.正确B.错误【答案】A《劳动合同法》第48条及第85条规定，用人单位未及时支付经济补偿金的，劳动者可要求加付赔偿金。赔偿金标准为应付金额的50%-100%,但法律明确表述为“加付赔偿金”,而非“加付赔偿金(赔偿金数额为经济补偿金的1倍)”。选项A表述存在歧义，正确答案应基于法律原文的严格表述。本题设计意图考察考生对法律条文引用的准确性，选项B为正确答案。3.工程合同中约定“不可抗力”的，若因不可抗力导致合同无法履行，承包人可主张解除合同并要求业主承担全部合同责任。【选项】A.正确B.错误【答案】B《民法典》第590条及《招标投标法实施条例》第24条均规定，不可抗力导致合同无法履行的，双方可协商解除合同或部分解除合同，但承包人无权直接主张解除合同并要求业主承担全部责任。需通过协商或诉讼程序确定责任分担，选项A错误。4.建设工程施工合同中，双方约定“工程款支付比例不得低于合同价的60%”,该条款因违反《保障农民工工资支付条例》第18条关于“工程款支付周期应与农民工工资发放周期一致”的规定而无效。【选项】A.正确B.错误【答案】A《保障农民工工资支付条例》第18条明确工程款支付周期应与农民工工资发放周期一致，若合同约定工程款支付比例低于60%且与农民工工资发放周期冲突，该条款可能被认定为无效。需结合具体条款内容判断，但本题选项A符合条例的强制性规定，正确。5.根据《招标投标法实施条例》,投标保证金应当从中标通知书发出之日起10日内退还被投单位。【选项】A.正确B.错误【答案】B《招标投标法实施条例》第45条明确规定，投标保证金应在中标通知书发出之日起15日内退还被投单位。若招标文件约定10日，该约定无效，应以15日为准。选项B正确。6.专利权的保护期限为自申请日起20年，自批准日起计算。【选项】A.正确B.错误【答案】A《专利法》第13条明确专利权保护期限为自申请日起20年，而非批准日起。批准日仅是授权时间点，与保护期限起算无关。选项A正确。7.根据《反不正当竞争法》,商业秘密的构成要件包括不为公众所知悉、具有商业价值、经权利人采取相应保密措施。【选项】A.正确B.错误【答案】A《反不正当竞争法》第9条明确商业秘密的构成要件为“不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施”。选项A正确。8.建设工程施工合同纠纷中，若双方对工程量计算存在争议，可申请由双方共同选定的工程师或造价咨询机构鉴定。【选项】A.正确B.错误【答案】A《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第20条规定，双方对工程量有争议的，可由双方协商一致委托鉴定机构鉴定。若协商不成，法院可依职权委托。选项A正确。9.根据《民法典》第577条，当事人一方不履行合同义务或履行不符合约定的，应承担继续履行、赔偿损失等违约责任。【选项】A.正确B.错误【答案】A《民法典》第577条明确违约责任包括继续履行、赔偿损失等，但未列举全部情形。选项A正确。10.建设工程施工合同中，若业主未按约定支付进度款，承包人可依据《民法典》第785条解除合同并要求支付全部工程款及违约金。【选项】A.正确B.错误【答案】B《民法典》第785条允许承包人催告业主支付工程款，逾期仍不支付的，可暂停施工并要求支付。但解除合同需满足“合同无法履行”或“继续履行对承包人显失公平”等条件，直接解除并要求全部工程款缺乏法律依据。选项B正确。11.根据《中华人民共和国民法典》第585条，当事人约定的违约金超过实际损失三倍时，法院应当调整。【选项】A.正确B.错误【答案】A《民法典》第585条规定，违约金超过实际损失三倍的，当事人可以请求法院或仲裁机构调整。该条款明确将调整标准与实际损失直接挂钩，且未设定其他前置条件，因此正确。12.根据《中华人民共和国劳动法》第42条，用人单位在以下哪种情形下不得解除劳动合同?【选项】A.劳动者患病或非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作或另行安排的工作B.劳动者不胜任工作，经过培训或调岗后仍不能胜任C.用人单位濒临破产进行重整D.劳动者被依法追究刑事责任【答案】A《劳动法》第42条明确列举了六种用人单位不得解除劳动合同的情形，其中A选项属于医疗期满情形，B选项允许调岗后仍不胜任的解除，C选项属于经济性裁员范畴，D选项符合解除条件，因此A为正确选项。13.根据《中华人民共和国建筑法》第9条，建设单位应当自领取施工许可证之日起如何内向工程所在地人民政府建设主管部门报告?【选项】A.15日内B.30日内C.60日内D.无需报告【答案】A《建筑法》第9条明确规定，建设单位需在领取施工许可证后15日内报告项目进展情况，该条款与《建设工程质量管理条例》第6条形成递进式规定，因此A为正确选项。14.根据《中华人民共和国刑法》第224条，合同诈骗罪中的"合同"是否必须采用书面形式?【选项】A.必须采用书面形式B.可以是口头或书面形式C.仅书面合同有效D.需经公证方有效【答案】B《刑法》第224条未对合同形式作限制性规定，根据《民法典》第469条，合同形式包括书面、口头和其他形式，因此B为正确选项。15.根据《中华人民共和国安全生产法》第48条，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证其熟悉相关安全规程，但在以下哪种情况下可以例外?【选项】A.从业人员为新员工B.从业人员临时性工作C.从业人员已通过年度考核D.从业人员已接受过同类培训【答案】B《安全生产法》第48条特别规定"临时性工作"无需单独培训，但需在作业前进行必要的安全告知，因此B为正确选项。16.根据《中华人民共和国招标投标法》第27条，招标人可以分为以下哪种类型?【选项】A.公共机构B.全民所有制企业C.外资企业D.上述均可【答案】D《招标投标法》第2条将适用范围扩展至"使用公共资金进行工程、货物、服务采购",因此D为正确选项。17.根据《中华人民共和国合同法》第326条，房屋租赁合同中，承租人是否可以主张租金抵扣维修费用?【选项】A.可以，但需经出租人同意B.可以，无需出租人同意C.不可主张抵扣D.仅限书面合同【答案】A《民法典》第733条继承《合同法》规定，承租人主张抵扣维修费用需以不影响出租人利益为前提，因此A为正确选项。18.根据《中华人民共和国产品质量法》第40条，因产品存在缺陷造成损害的，受害人可向以下哪个主体主张赔偿?【选项】A.生产者或销售者B.使用者C.供应商D.生产者