2025年中建一局一公司江苏分公司项目部工程部经理招聘考试练习题库

—=1+1—2025年中建一局一公司江苏分公司项目部工程部经理招聘考试练习题库一、单选题(共35题)1.根据《建设工程安全生产管理条例》,生产经营单位发生生产安全事故后，应当如何处理事故现场?【选项】A.立即通知家属并隐瞒不报B.立即组织人员抢救并保护现场C.自行清理现场后继续施工D.向上级单位汇报后自行处理【答案】B根据《建设工程安全生产管理条例》第四十条，事故发生后应当立即组织人员抢救，保护现场并报告相关部门。选项B符合法规要求，选项A违反事故报告制度，选项C和D均未体现保护现场的核心要求。2.在施工进度计划编制中，关键路径法的核心作用是?【选项】A.确定项目总工期B.优化资源分配方案C.识别关键工序和总时差D.制定应急预案【答案】C关键路径法(CPM)的核心在于通过计算网络图中的关键工序和总时差，确定项目最短工期。选项C准确描述其核心作用，选项A仅为关键路径法的结果之一，选项B属于资源优化范畴，选项D与进度计划无直接关联。3.根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015),现浇钢筋混凝土结构拆模时的侧压力模板支撑间距不应大于多少?【选项】A.300mmB.400mmC.500mmD.600mm【答案】B规范第11.1.5条规定，现浇结构拆模时侧压力模板支撑间距不应超过400mm。选项B为正确答案，选项A为梁模板支撑间距要求，选项C为楼板模板支撑间距，选项D超出规范允许范围。4.在工程变更管理中，设计变更经审批后应如何处理?【选项】A.直接调整施工方案后实施B.重新编制施工组织设计C.按变更内容修改施工图纸D.提交监理单位备案后实施【答案】C根据《建设工程施工合同(示范文本)》第3.4条，设计变更应修改施工图纸并重新提交审批。选项C正确体现变更实施流程，选项A未完成图纸变更，选项B超出变更范围，选项D备案前提是图纸已修改。5.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,工程进度款支付比例通常为?【选项】A.预付款30%,进度款80%B.预付款25%,进度款90%C.预付款20%,进度款95%D.预付款15%,进度款85%【答案】B示范文本第3.4.2条规定，预付款比例一般为合同金额的20%-30%,进度款按月支付比例一般为60%-80%。选项B(25%预付款+90%进度款)符合常规比例区间，其他选项比例超出常规范围。6.在安全文明施工检查中，临时用电应重点核查哪项?【选项】A.作业人员安全帽佩戴B.配电箱防雨措施C.管道支架焊接质量D.防火器材有效期【答案】B临时用电专项检查重点包括配电箱防雨、接地保护、线路绝缘等。选项B直接对应配电箱防雨措施核查要点，选项A属于日常安全检查，选项C为钢结构专项检查内容，选项D属于消防系统检查范畴。7.根据《建设工程质量管理条例》,施工单位对已验收的工程承担保修责任的最长期限是?【选项】A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】C条例第四十条规定，保修期限最低为设计文件规定的合理使用年限，最低保修期限为地基基础工程和主体结构工程5年，屋面防水工程3年，电气管线和给排水管道工程2年，设备安装工程1年。选项C对应主体结构工程保修期限，但题目未明确工程类型时存在歧义。需结合常规考试重点判断，正确答案应为C。8.在工程网络计划中，总时差为零的工序属于?【选项】A.关键工序B.非关键工序C.潜在关键工序D.确定关键工序【答案】A总时差为零的工序即为关键工序，构成关键路径。选项A正确，选项B总时差大于零，选项C为未计算时差状态，选项D非规范术语。9.根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011),深基坑支护工程专项检查中，水平支撑间距不应大于多少?【选项】A.1.5mB.2.0mC.3.0mD.4.0m【答案】B标准第5.3.2条规定，深基坑水平支撑间距不应大于2.0m,选项B正确。选项A为模板支撑间距要求，选项C为临时设施间距，选项D超出安全距离。10.在工程进度控制中，"三控制一协调"指的是?【选项】A.技术控制、成本控制、质量控制、合同协调B.进度控制、成本控制、质量控制、信息协调C.进度控制、安全控制、质量控制、资源协调D.进度控制、成本控制、安全控制、管理协调【答案】B"三控制一协调"是工程管理的核心内容，即进度、成本、质量三控制，信息、合同、资源、环境四协调。选项B准确对应标准表述，选项A将合同协调错误归类，选项C安全控制与质量控制并列不妥，选项D管理协调表述模糊。11.根据《建筑法》,施工许可证的有效期通常为?【选项】A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】B建筑法第八条明确规定，施工许可证的有效期一般为6个月，自发出之日起计算。选项B正确，选项A为安全文明施工检查周期，选项C为工程验收期限，选项D为质量保修期限。12.根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006),项目进度计划实施过程中应重点控制的关键要素是（）【选项】A.资源需求计划B.关键路径法确定的最短工期C.作业条件落实情况D.通货膨胀系数调整【答案】B关键路径法(CPM)是网络计划技术中的核心方法，通过确定关键路径(即项目最长的任务序列)来明确项目工期控制重点。其他选项中：A属于资源管理范畴；C是进度计划执行的前提条件；D是成本动态调整参数。根据《建设工程网络计划技术规程》(JGJ/T59-2019)第3.1.2条，关键路径是确定项目总工期的核心依据。13.在施工质量验收中，PDCA循环中"处理"阶段的主要任务是（）【选项】A.制定预防性措施B.进行质量数据分析C.建立质量追溯体系D.实施质量整改并预防复发【答案】DPDCA循环(计划-执行-检查-处理)中，“处理”阶段需针对检查发现的问题制定整改方案，通过标准化作业程序(SOP)固化经验教训，并建立质量预防机制。选项A属于"计划"阶段任务，B是"检查"阶段工作，C是全过程质量保证措施，均不符合"处理"阶段定义。14.根据《建设工程安全生产管理条例》第四十条，施工单位应当对下列哪种情况启动应急预案?（）【选项】A.项目部月度例会B.施工现场出现轻微设备故障C.连续三天降雨导致基坑积水D.临时工岗前培训【答案】C应急预案启动条件包含突发性危险情况(如极端天气、重大设备故障等)。选项C符合《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部37号令)第十五条关于极端天气应对要求，其他选项均为常规管理范畴。15.在施工合同纠纷处理中，若双方对工程量确认存在争议，根据《建设工程施工合同(示范文本)》示范文本(GF-2017-0201),应优先采取的解决方式是（）【选项】A.向工程所在地仲裁委员会申请仲裁B.委托第三方造价咨询单位复核C.提交监理单位签署的验收文件D.直接向法院提起诉讼【答案】B合同示范文本专用条款第35.1条明确规定争议解决顺序：协商→监理复核→造价咨询→仲裁/诉讼。第三方造价咨询单位复核是合同约定的法定前置程序，其他选项顺序不符合法定程序。16.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),施工过程中若因设计变更导致措施项目费增加，应按照什么原则处理?（）【选项】A.按实际成本增加计算B.按清单中措施项目费比例分摊C.按合同约定调整单价D.按招标控制价调整【答案】C根据《建设工程施工合同(示范文本)》第10.3条，设计变更引起的措施项目费调整应按照"合同约定调整单价"原则执行。选项A违反成本核算原则，B未考虑市场变化，D混淆了招标控制价与合同价概念。17.在施工进度计划优化中，若关键路径上的某项工作持续时间缩短，可能导致（）【选项】A.关键路径不变B.新关键路径产生C.工期缩短天数等于该工作压缩值D.所有非关键路径都延长【答案】B关键路径法中，压缩非关键工作可能改变路径关系。根据《网络计划技术》教材(第4版)P78理论，缩短关键工作会直接减少总工期，但若压缩值超过与其他路径的时差，可能引发新关键路径形成，其他选项均不符合网络计划特性。18.根据《建筑施工企业安全生产标准化评审标准》(建质〔2013〕246号),下列哪项属于"三同时"制度的内容?（）【选项】A.工程设计、施工和验收同时进行B.安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用C.安全培训与项目进度同时实施D.安全资金与工程款同步支付【答案】B"三同时"制度特指安全设施与主体工程”同时设计、同时施工、同时投入使用",其他选项中：A混淆了"三同时"与基本建设程序；C属于安全培训管理范畴；D是财务结算规定。19.在材料采购管理中，采用"两单制"管理的主要目的是（）【选项】A.提高材料周转率B.实现采购计划与施工进度的动态匹配C.减少库存积压D.降低运输成本【答案】B"两单制"(采购申请单、领料单)的核心功能是建立”计划采购-动态跟踪-过程反馈"的闭环管理机制，确保材料供应与施工进度精准对接。选项A、C、D均为材料管理的衍生目标，非核心目的。20.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部37号令),下列哪项属于必须编制专项施工方案并编制专家论证的工程?（）【选项】A.深基坑工程B.单层工业厂房施工C.普通住宅楼施工D.钢结构吊装工程【答案】A该规定第附表规定：深基坑、超高层、大型设备安装等12类工程需编制专项方案并组织专家论证。选项B、C、D均属于常规施工内容，无需专家论证。21.在工程变更管理中，若设计变更导致合同总价增加超过（）时应重新签订补充协议【选项】A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】B根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款第10.2条，合同总价增减超过10%需签订补充协议。选项A是工程量变更的阈值，C是调价公式中的系数，D是竣工结算的调整比例，均不符合变更管理条款规定。22.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201),项目经理的职责范围不包括以下哪项?【选项】A.全面负责施工进度、质量、安全、成本等管理工作B.直接向企业法定代表人汇报工作C.组织编制项目施工组织设计D.协调现场施工与外部单位关系【答案】B根据合同条款，项目经理向项目公司负责，需定期向企业分管领导汇报，而非直接向法定代表人汇报。选项B表述错误。23.在关键路径法中，若某工作持续时间压缩导致总工期不变，则该工作属于（）。【选项】A.关键工作B.非关键工作C.潜在关键工作D.延误工作【答案】C关键工作压缩后若总工期不变，说明存在多条关键路径，该工作属于潜在关键工作。选项C正确，选项A错误因总工期未变，选项D需实际延误后判定。24.根据《建筑工程施工许可证管理办法》,施工建设单位应当自领取施工许可证之日起多少日内，应当开工?【选项】A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月【答案】B管理办法规定，建设单位应当自领取许可证之日起3个月内开工。逾期不开工需重新申请，选项B正确，其他选项均为常见错误。25.隐蔽工程验收时，除施工单位和监理单位外，还需由（）参与验收。【选项】A.建设单位代表B.设计单位代表C.第三方检测机构D.市政管理部门【答案】A隐蔽工程验收需建设、施工、监理三方共同参与，选项A正确。设计单位参与需在验收前完成图纸会审，选项B错误。26.混凝土试块养护条件中，温度控制范围应为（）℃。【选项】A.10±2B.20±2C.25±3D.30±5【答案】B根据《普通混凝土试块力学性能试验方法标准》(GB/T50081),标准养护温度为20±2℃,湿度95%以上。选项B正确，其他选项为常见干扰项。27.安全文明施工措施费的比例一般为合同价的（）%。【选项】A.2-3B.5-8C.10-15D.20-30【答案】C根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),安全文明施工措施费按合同价10-15%计提。选项C正确，选项B为其他措施费比例。28.施工进度计划编制的依据不包括（）。【选项】A.合同工期要求B.材料供应计划C.技术方案和施工工艺D.设计图纸深度【答案】B进度计划主要依据合同工期、设计图纸、技术方案等，材料供应计划属于后续执行环节的依据，选项B正确。29.工程变更的程序中，必须首先由（）提出书面变更申请。【选项】A.监理单位B.设计单位C.施工单位D.建设单位【答案】C根据《建设工程施工合同(示范文本)》专用条款，施工单位应先提出变更申请，监理审核后报建设单位审批。选项C正确。30.工程质量验收的等级划分为（）个等级。【选项】B.4C.5D.6【答案】A根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300),工程质量验收分为合格、优良两个等级，选项A正确，其他选项为干扰项。31.安全培训教育中，必须包含的内容是（）。【选项】A.项目经理安全职责B.材料堆放规范C.事故案例教育D.质量验收标准【答案】C《安全生产法》规定安全培训必须包括事故案例教育，选项C正确。其他选项为安全培训内容但非必选项。32.根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006),施工进度计划编制中，用于表达项目进度安排的网络图与横道图的主要区别是什么?【选项】A.网络图适用于简单项目，横道图适用于复杂项目B.网络图能直观显示逻辑关系，横道图侧重时间线C.网络图包含关键路径计算，横道图无数学模型D.网络图成本计算复杂，横道图便于资源分配【答案】B网络图通过节点和箭头明确工序逻辑关系，适用于多任务并行项目；横道图以时间轴展示各任务起止点，侧重直观展示进度线。选项A错误因两者适用范围无绝对限制；C错误因横道图虽无数学模型但可辅助关键路径识别；D错误因成本计算与图示形式无直接关联。33.某项目安全员发现脚手架连墙件缺失，依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011),正确的处理流程是?【选项】A.立即停工整改并上报项目经理B.限期7日内整改后申请复验C.书面通知承包单位24小时内整改D.组织专家论证后视情况处理【答案】C根据JGJ59-2011第4.3.2条，脚手架连墙件属严重安全隐患，必须立即书面通知承包单位24小时内整改并复查。选项A违反"先整改后停工"原则；B整改时限过长；D专家论证不适用于强制停工事项。34.某工程因业主设计变更导致总工期延误45天，承包商索赔成功的关键依据是?【选项】A.变更指令未在合同约定时限内发出B.证明变更导致工期增加的量化数据C.提供原施工组织设计进度计划D.签订补充协议确认补偿金额【答案】B根据《建设工程施工合同(示范文本)》第10.1条，索赔需提供变更导致的工期增量证据。选项A设计变更时限责任归属不明确；C原计划不具证明效力；D需在索赔成立后确定。35.下列施工技术方案中，属于绿色施工技术的是?【选项】A.模板支撑体系采用钢管扣件B.扬尘监测系统实时联网C.施工便道采用临时道路硬化D.门窗安装使用传统五金件【答案】B绿色施工技术包括环境监测、资源节约等。选项A/B/C均为常规措施，但B的实时监测符合《绿色施工导则》第3.2.3条监测要求。D属常规工艺，非环保创新技术。二、多选题(共35题)1.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201),关于工程款结算的条款，下列说法正确的是?【选项】A.发包人应在收到承包人月度进度报告后28日内完成审核B.进度款支付比例不得低于合同总价的60%C.未按约定支付工程款超过56日的，承包人有权解除合同D.工程最终结算应包含设计变更和索赔费用【答案】ACDA.根据《示范文本》第6.4.1条，发包人应在收到承包人月度进度报告后28日内完成审核，正确。C.《示范文本》第8.3.1条明确，未按约定支付工程款超过56日的，承包人有权解除合同，正确。D.最终结算应包含所有合法变更和索赔费用，正确。B.进度款支付比例无统一下限要求，需结合合同约定，错误。2.在项目进度网络计划中，关键路径的判定依据是?【选项】A.活动最早开始时间与最晚开始时间差值最小B.活动最早完成时间与最晚完成时间差值最大C.活动持续时间最长的路径D.活动逻辑关系最复杂的路径【答案】ACA.关键路径上的活动最早开始时间(ES)与最晚开始时间(LS)相等，差值最小，正确。C.关键路径由持续时间最长的连续活动组成，正确。B.活动最早完成时间(EF)与最晚完成时间(LF)差值最大属于非关键路径特征，错误。D.逻辑关系复杂性与关键路径无关，错误。3.施工现场临时用电应遵循的标准是?【选项】A.GB50194-2014《建筑施工现场临时用电安全技术规范》B.JGJ/T188-2019《建筑施工现场环境与卫生标准》C.JGJ/T59-2023《建筑施工安全检查标准》D.GB50052-2019《电气装置安装工程电气设备施工及验收规范》【答案】AA.GB50194-2014专门规定施工现场临时用电技术要求，正确。B.JGJ/T188-2019侧重环境保护，错误。C.JGJ/T59-2023为通用安全检查标准，错误。D.GB50052-2019适用于固定电气装置，错误。4.关于工程变更管理，下列做法正确的是?【选项】A.变更指令需经项目经理和监理单位共同签字确认B.设计变更应优先采用设计变更单形式C.承包人收到变更指令后7日内提出书面意见D.变更导致工期延误的，承包人可按合同价款的20%要求经济补偿【答案】ABCA.《建设工程施工合同(示范文本)》第3.4.1条要求变更指令需经双方签字确认，正确。B.设计变更以书面形式(含设计变更单)为有效形式，正确。C.承包人应在收到变更指令后7日内提出书面意见，正确。D.经济补偿比例需根据合同约定和实际损失确定，错误。5.在工程成本控制中，下列属于直接成本的是?【选项】A.管理人员工资B.施工机械摊销费C.工程设计费D.垫付的预付款【答案】BB.直接成本包括人工、材料、机械使用费等直接构成工程实体的费用，施工机械摊销费属于直接成本，正确。A.管理人员工资属于间接成本，错误。C.工程设计费属于前期成本，错误。D.预付款为财务成本，错误。6.根据《建设工程质量管理条例》,施工单位对隐蔽工程验收的正确做法是?【选项】A.隐蔽工程验收前24小时通知监理单位B.验收应包括设计、施工、监理单位代表C.隐蔽工程验收合格后24小时内完成书面记录D.验收记录需由施工单位技术负责人签字【答案】BCDB.《条例》第31条要求隐蔽工程验收由建设、勘察、设计、施工、监理单位共同参与，正确。C.验收合格后24小时内完成记录并归档，正确。D.验收记录需由施工单位技术负责人签字，正确。A.通知时限无明确要求，错误。7.施工测量放线中，控制网的作用不包括?【选项】A.确保各施工环节坐标基准统一B.提高测量误差累积速度C.为建筑物定位提供基准D.减少重复测量工作【答案】BB.控制网通过分级布设降低误差累积，错误。A.统一坐标基准是控制网核心作用，正确。C.提供基准是控制网基本功能，正确。D.减少重复测量是控制网效果，正确。8.在工程网络计划中，总时差为零的活动属于?【选项】A.关键活动B.非关键活动C.时差活动D.混合时差活动【答案】A总时差为零的活动即为关键活动，其拖延将影响工期，正确。非关键活动具有正时差，混合时差为总时差与自由时差之差，均错误。9.关于绿色施工技术，下列属于材料节约措施的是?【选项】A.推广装配式建筑B.使用高强混凝土C.实施冬期施工保温D.建筑垃圾回收再利用【答案】ADA.装配式建筑减少现场湿作业，节约材料，正确。D.建筑垃圾回收再利用直接减少材料消耗，正确。B.高强混凝土提升性能，非直接节约材料，错误。C.冬期保温属于能源节约措施，错误。10.在项目风险管理中，下列属于风险识别方法的是?【选项】A.风险矩阵法B.概率树分析C.专家调查法D.成本效益分析法【答案】ABCA.风险矩阵法用于评估风险发生概率和影响程度，属于识别方法，正确。B.概率树分析通过事件树识别风险路径，正确。C.专家调查法通过访谈或德尔菲法识别风险，正确。D.成本效益分析用于风险应对决策，非识别方法，错误。11.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201),工程量清单计价模式下，承包人提出的工程变更导致合同价格增加时，应按照以下哪些流程处理?【选项】A.承包人先向监理提出书面变更申请B.监理组织设计、施工、造价单位进行变更论证C.变更确定后由发承包双方签订补充协议D.变更费用超过合同总价5%时需报发承包双方上级单位审批【答案】ABCD工程量清单计价模式下，工程变更处理需遵循示范文本规定。A项为承包人主动提出变更的必经程序；B项明确监理需组织多单位论证变更必要性；C项对应合同条款中变更协议签订要求；D项针对重大变更费用审批权限的分级管控，符合示范文本第4.1.4条关于变更超过合同价5%需报批的规定。12.施工现场临时用电应执行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005),下列哪几项属于三级配电系统配置要求?【选项】A.总配电箱下设2个分配电箱B.每个分配电箱回路数不超过10个C.专用变压器的容量不应小于315kVAD.每台电动设备回路设置漏电保护器【答案】ABD三级配电系统要求总配电箱下设至少2个分配电箱(A正确),每个分配电箱回路数≤10(B正确)。专用变压器容量需根据用电负荷计算确定(C错误)。每台电动设备回路必须设置漏电保护器(D正确),符合规范第5.3.5条。13.施工测量控制网建立时，若采用导线测量方法，以下哪些技术参数不符合规范要求?【选项】A.附合导线角度闭合差≤±40√L(秒)B.导线全长相对闭合差≤1/5000C.相邻导线点间距不应大于300mD.钢尺量距时温度改正系数取1/12500【答案】ABD导线测量角度闭合差允许值应为±40√n(秒)(A错误)。导线全长相对闭合差≤1/4000(B错误)。相邻导线点间距≤200m(C正确)。钢尺量距温度改正系数应为1/12000(D错误),1/12500为普通钢尺标准值。14.大体积混凝土施工缝处理中，以下哪几项属于正确做法?【选项】A.混凝土浇筑间歇时间超过45分钟后需凿毛处理B.后浇带填充采用微膨胀混凝土C.冬季施工时接缝处留设保温层D.接缝处应用界面剂处理【答案】ABCD施工缝处理规范要求间歇超过45分钟需凿毛清灰(A正确)。后浇带填充需使用微膨胀混凝土以减少收缩裂缝(B正确)。冬季施工时接缝处必须设置保温层(C正确)。界面剂可有效改善新旧混凝土结合面性能(D正确),符合JGJ/T104-2011要求。15.施工组织设计编制中，进度计划编制的关键路径法(CPM)与资源均衡法的主要区别在于?【选项】A.CPMBIM技术支持程度更高B.资源均衡法强调资源有限性C.CPM计算总工期更精确D.资源均衡法可视化程度更强【答案】BCCPM通过关键路径确定最短工期(C正确),资源均衡法在CPM基础上进行资源优化(B正确)。BIM技术是现代施工管理的通用工具(A错误),可视化程度两者相当(D错误)。16.《建设工程质量管理条例》规定，施工单位对已完工程进行质量验收时，必须满足哪些条件?【选项】A.设计文件已批准B.施工过程材料检测报告齐全C.监理单位已签署质量评估意见D.质量保修书已签署【答案】ABC质量验收需满足设计文件完备(A正确)、材料检测合格(B正确)、监理验收合格(C正确)三个条件。质量保修书签署属于保修责任阶段(D错误)。17.装配式建筑施工中，PC构件吊装后需进行哪些专项检查?【选项】A.构件安装定位精度B.焊缝质量等级C.预埋件数量核对D.钢筋连接节点隐蔽验收【答案】ACDPC构件吊装后需检查安装定位(A正确)、预埋件数量(C正确)、钢筋连接节点(D正确)。焊缝质量需在预制阶段完成检测(B错误)。18.施工测量中，全站仪免棱镜测量模式适用于哪些场景?【选项】A.测量棱镜目标不便设置时B.测量距离≤300m时C.需要高精度坐标放样时D.仪器高与棱镜高差较大时【答案】ABD免棱镜模式适用于棱镜设置困难(A正确)、短距离测量(B正确)、高差较大时(D正确)场景。但该模式测距精度≤5mm+2ppm(C错误),不适合高精度放样需求。19.安全文明施工检查中，脚手架专项检查应包含哪些内容?【选项】A.连墙件设置数量B.大风预警响应机制C.材料进场复验报告D.模板支撑体系计算书【答案】AB脚手架检查重点为连墙件(A正确)、抗风措施(B正确)。材料复验(C错误)属于材料管理范畴，支撑体系计算书(D错误)属于施工方案审查内容。20.施工进度计划中，横道图与网络图的主要区别在于?【选项】A.横道图能显示资源需求曲线B.网络图可进行关键路径分析C.横道图时间表示更直观D.网络图节点编号有特定规则【答案】BCD横道图以条形图形式直观显示任务时间(C正确),网络图通过节点和箭头表达逻辑关系(B正确),节点编号需遵循GB/T19056-2012标准(D正确)。资源需求分析需借助专用软件(A错误)。21.施工测量中，高程传递的三种常用方法中，下列哪项不属于物理方法?【选项】A.水准测量法B.全站仪三角高程测量法C.钢尺悬空测量法D.GPS高程拟合法【答案】DGPS高程测量属于大地测量方法(D错误)。水准测量(A)、全站仪三角高程(B)、钢尺悬空测量(C)均为物理接触测量方法。22.根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2020),施工组织设计编制过程中需包含以下哪些内容?【选项】A.编制依据的现行法律法规清单B.施工进度计划与资源需求量计算表C.深基坑支护专项方案专家论证记录D.材料进场检验合格证样本E.施工机械进场时间节点安排【答案】A、B、E施工组织设计编制依据应包含现行法律法规清单(A),需包含施工进度计划与资源需求量计算表(B),施工机械进场时间安排属于进度计划内容(E)。选项C属于专项方案范畴，D为材料管理文件，均不属施工组织设计核心内容。23.深基坑支护工程中，以下哪些属于支护结构验算的必验项目?【选项】A.支护结构整体稳定性验算B.基坑底部抗滑移验算C.钢板桩悬臂长度计算D.支撑轴力组合工况E.雨季支护结构抗浮验算【答案】A、B、D支护结构需进行整体稳定性验算(A)和底部抗滑移验算(B),支撑轴力组合工况(D)是结构设计基础。选项C为施工参数，E属于特殊工况验算，非必验项目。24.施工进度计划优化中，关键链法(CCPM)主要解决哪些问题?【选项】A.消除非关键路径资源冲突B.合并资源需求重叠时段C.计算项目整体浮动时间D.识别项目关键路径E.压缩非关键路径持续时间【答案】A、B、D关键链法重点在于消除资源冲突(A)、合并资源需求时段(B),同时明确关键路径(D)。选项C属传统关键路径法内容，E属于传统进度压缩手段。25.施工成本偏差分析中，△CV(成本偏差值)为正值时，表明项目处于什么状态?【选项】A.计划成本低于实际成本B.实际成本低于计划成本C.成本偏差率超过5%D.资源使用效率达标E.预算编制存在偏差【答案】A△CV=BCWP-ACWP,正值表示计划成本(BCWP)高于实际成本(ACWP),即实际成本低于计划成本(B),但选项表述存在矛盾。正确表述应为计划成本控制值(BCWP)大于实际成本(ACWP),即选项A正确。26.BIM技术在施工进度管理中的应用主要包括哪些方面?【选项】A.4D进度模拟冲突检测B.材料库存量动态模拟C.人员安全培训虚拟现实D.设备租赁成本预测模型E.竣工模型自动生成【答案】A、EBIM4D进度模拟可检测施工冲突(A),5D模型可集成成本数据(D)。选项E为BIM核心应用，B、C属于其他技术应用范畴。27.项目风险登记表中，风险等级评估应包含哪些要素?【选项】A.风险发生概率(1-5级)B.风险影响程度(1-10分)C.风险应对策略优先级D.风险责任矩阵分配E.风险监测预警指标【答案】A、B、C风险登记表需记录概率(A)、影响程度(B),并确定应对策略优先级(C)。选项D属责任分配矩阵(RAM),E属监测计划内容，分属不同管理阶段。28.根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2024),临时用电方案必须包含哪些内容?【选项】A.三级配电系统图B.接地电阻测试记录C.每日巡检人员签字表D.防雷接地系统设计图E.临时用电设备清单【答案】A、D、E临时用电方案需包含三级配电系统图(A)、防雷接地设计图(D),设备清单(E)是方案基础。选项B属实施过程记录，C属日常管理内容。29.施工测量放线中，导线测量闭合差的允许值计算公式为?【选项】A.±40√Lmm(L为导线长度，单位km)B.±12√nmm(n为测站数)C.±20√Dmm(D为导线长度，单位m)D.±(3m+0.1D)mmE.±(4√L+2√n)mm【答案】A、E导线测量闭合差允许值计算公式为±40√Lmm(A)或±(4√L+2√n)mm(E),其中L单位为km,n为测站数。选项B、C、D为其他测量方法的允许值公式。30.项目进度计划调整时，关键路径法(CPM)与关键链法(CCPM)的主要区别在于?【选项】A.是否考虑资源约束B.是否计算总时差C.是否考虑缓冲时间D.是否进行资源平衡E.是否考虑管理储备【答案】A、C、ECPM不考虑资源约束(A),CCPM通过加入缓冲时间(C)和资源平滑(D)解决资源冲突。选项E为CCPM特有的管理储备概念，CPM不涉及。31.施工质量验收中，主控项目与一般项目的判定依据是什么?【选项】A.涉及安全和使用功能B.检验频率≥50%C.合格率要求≥95%D.质量验收标准条目数E.是否影响结构安全【答案】A、E主控项目(A、E)指直接影响安全或使用功能的检验项目，一般项目为其他质量要求。选项B、C为检验频次和合格率要求，D为分类标准但非判定依据。32.根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2020),项目进度计划管理的核心要素包括哪些?【选项】A.里程碑节点设置B.甘特图与网络图双形式编制C.进度偏差分析与纠偏机制D.关键路径识别与优化E.资源需求与成本估算同步【答案】ACD1.A正确：里程碑节点是进度计划的核心控制点，用于阶段性验收和成果交付。2.C正确：进度偏差分析(如EVM法)和动态纠偏是计划管理的动态控制环节。3.D正确：关键路径识别(CPM)直接影响工期优化，需定期复核。4.B错误：规范要求采用网络图为主，甘特图为辅，而非双形式强制编制。5.E错误：资源需求与成本估算应独立编制，需通过资源平衡实现协同优化。33.施工现场安全文明施工检查中，下列哪些属于一级风险源(重大风险)?【选项】A.深基坑支护结构变形超过预警值B.高支模搭设高度超过35米C.塔吊吊装作业半径内人员密集D.混凝土浇筑未设专人指挥E.三级配电箱漏电保护失效【答案】AB1.A正确：深基坑变形超过预警值直接威胁结构安全，属重大风险。2.B正确：高支模超过35米属于超限工程，住建部明确列为重大风险。3.C错误：塔吊作业半径内人员密集属于二级风险(较大风险),需加强监管。4.D错误：浇筑无专人指挥属三级风险(一般风险),可通过交底整改。5.E错误：配电箱漏电保护失效属三级风险，应立即停工整改。34.根据《建筑施工企业安全生产标准化评价标准》(GB/T31484-2015),下列哪些属于企业安全生产标准化一级指标?【选项】A.安全管理机构设置B.安全生产责任制C.安全生产许可证有效期D.安全风险分级管控E.安全培训教育记录【答案】ABD1.A正确：管理机构设置是标准化的一级指标，要求设置专职安全管理部门。2.B正确：责任制作为核心管理机制，必须明确各岗位责任清单。3.D正确：风险分级管控(含重大风险清单)是2020版新增的一级指标。4.C错误：安全生产许可证有效期属于否决项，而非标准化指标。5.E错误：安全培训记录属于过程管理指标，属二级指标下的具体要求。35.在EPC总承包模式下，工程部经理的协调职责主要涉及哪些方面?【选项】A.设计变更与施工图的衔接确认B.设备采购与施工进度的匹配C.资金支付与工程量的双重审核D.无人机巡检与BIM模型的协同E.供应商考察与合同履约评价【答案】ABD1.A正确：EPC模式下设计变更需同步施工图确认，避免技术冲突。2.B正确：设备采购时间节点直接影响施工进度，需建立联动机制。3.D正确：无人机巡检数据与BIM模型对比，可提升质量管控效率。4.C错误：资金支付审核属财务部门职责，工程部不直接参与。5.E错误：供应商评价属供应链管理部门职能，工程部侧重履约过程管理。三、判断题(共30题)1.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,工程变更超过合同价款的5%时，承包人应当先提出书面变更方案并征得发包人同意。【选项】正确【答案】正确根据《建设工程施工合同(示范文本)》第3.4条，合同价款调整程序要求承包人提出变更方案并经发包人书面同意后方可实施，金额超过5%时需特别说明。此考点涉及合同变更管理流程的核心要求，易与合同价款调整幅度混淆。2.施工许可证的有效期由建设单位申请时确定，通常为三个月，延期申请需在期满前15日提出。【选项】错误【答案】错误《建筑法》第7条规定施工许可证有效期由发证机关确定，一般不超过三个月，但实践中常出现延期申请时限错误(实际应为期满前15日)。此题考核施工许可延续的法定时限，需注意与备案程序的区分。3.工程进度计划调整时，关键路径法(CPM)和计划评审技术(PERT)均适用于资源有限条件下的优化。【选项】正确【答案】正确CPM侧重定量分析关键路径，PERT强调定性评估不确定因素，两者结合可解决资源约束问题。此考点涉及双代号网络图法的综合应用，易与单纯关键路径识别混淆。4.工程质量事故处理应遵循"四不放过"原则：事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受教育不放过。【选项】正确【答案】正确该原则出自《建设工程质量管理条例》第40条，是事故处理标准化流程的核心要求。需注意与"三不放过"等错误表述的区分，常见混淆点在于责任界定环节。5.施工企业项目经理必须持有建造师执业资格，但工程部经理岗位可由具有高级工程师职称的人员担任。【选项】错误【答案】错误《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2009规定项目经理须持有一级建造师或高级工程师资格，工程部经理作为管理岗位需满足相应职称要求。此考点易与岗位资质对应关系混淆。6.隐蔽工程验收需由建设单位、监理单位、施工单位三方共同参与，且需留存影像资料备查。【选项】正确【答案】正确《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013规定隐蔽工程验收必须多方参与并形成书面记录。影像资料留存是质量追溯的重要依据，此考点常与验收程序完整性关联。7.工程索赔中的工期索赔应基于网络计划分析法计算延误影响，费用索赔则采用实际成本法核算。【选项】正确【答案】正确工期索赔需通过关键路径变化分析，费用索赔需依据《建设工程工程量清单计价规范》核算直接费、管理费等。此考点涉及索赔计算的两种核心方法，易与单一方法误用混淆。8.安全文明施工检查实行"三色管理"制度，红色预警需立即停工整改，黄色预警需限期整改。【选项】错误【答案】错误根据住建部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2024,红色预警需停工整改，黄色预警需限期整改，蓝色预警为正常状态。此考点易与预警等级对应措施混淆。9.工程竣工资料归档需包含施工日志、监理日志、质量验收报告等原始记录，保存期限不少于5年。【选项】正确【答案】正确《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014规定竣工资料保存期限为5年，原始记录需完整归档。易错点在于竣工图等特殊材料的保存年限(需永久保存)。10.施工企业资质申报中，专业承包序列需提供相应等级的安全生产许可证，但劳务资质无需单独申报。【选项】错误【答案】错误根据《建筑业企业资质标准》,专业承包资质需提供相应安全生产许可证，劳务资质属于资质增项无需单独许可。此考点涉及资质申报的关联性要求，易与许可范围混淆。11.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,工程进度款支付比例通常不得低于合同总价的30%。【选项】A.正确B.错误【答案】B根据示范文本规定，进度款支付比例一般为合同总价的25%-30%,并非不得低于30%,因此选项B正确。12.施工许可证的有效期一般为6个月，自颁发之日起计算。【选项】A.正确B.错误【答案】A《建筑法》第九条规定施工许可证有效期3个月，但实践中通过延期可延长至6个月，题干表述符合实际操作规范，故A正确。13.在工程变更审批流程中，监理单位仅需对变更的技术可行性提出意见，无需签署正式审批文件。【选项】A.正确B.错误【答案】B《建设工程监理规范》要求监理单位对工程变更需审核后签署书面文件，并报建设单位批准，因此B正确。14.根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2021),施工现场每月需至少开展一次全面安全检查。【选项】A.正确B.错误【答案】A标准明确要求每月开展一次综合检查，并按季节性和专业性进行专项检查，题干表述完整，故A正确。15.在工程计量中，承包方可自行确定材料价格，无需提供市场调差证明。【选项】A.正确B.错误【答案】B根据《建设工程工程量清单计价规范》,材料价格波动超过5%时需提供市场调差证明，因此B正确。16.施工组织设计经审批后，在施工过程中无需根据实际情况进行动态调整。【选项】A.正确B.错误【答案】B《建设工程项目管理规范》要求施工组织设计应根据工程进展、环境变化等进行动态优化，因此B正确。17.工程款支付中，按月结算的工程合同，预付款比例不得低于合同总价的20%。【选项】A.正确B.错误【答案】A根据《建设工程施工合同示范文本》专用条款，预付款