2025年中建一局一公司浙江分公司商务法务部合约主管招聘考试练习题库

—=1+1—2025年中建一局一公司浙江分公司商务法务部合约主管招聘考试练习题库一、单选题(共35题)1.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201),工程索赔成立的必要条件不包括以下哪项?【选项】A.当事人按合同约定程序提交索赔意向书B.索赔事件未超过合同约定的时效C.索赔金额超过合同总价的10%D.索赔事项与合同工期或价款有关联【答案】C根据示范文本条款，索赔成立需满足：1.提交意向书；2.事件与合同工期/价款关联；3.符合程序且未超时效。C项“超过合同总价10%”为不平衡报价调整条件，非索赔成立要件，易与合同变更条款混淆。2.某施工合同约定工期120日历天，因业主原因导致停工45日，承包商在停工第30日提交索赔意向书，第75日提交索赔报告。若索赔成功，承包商可主张工期顺延的最短天数是?【选项】A.45天B.30天C.15天D.0天【答案】C索赔时效为事件发生后28天内提出，故第75日提交已逾期。但根据《示范文本》第40.2条，若承包商能证明承包人迟延提出未影响工程处理，可视为未逾期。本案中45-30=15天未超28天，可主张顺延15天。D项“0天”对应完全逾期，B项“30天”为提交意向书时间，均不符合。3.根据《民法典》第785条，建设工程施工合同中约定“甲方迟延付款超过60日，乙方有权解除合同”,该约定是否有效?【选项】A.有效，属双方真实意思表示B.有效，但不得约定解除权C.无效，违反法定解除权规定D.无效，因超过法定解除权行使期限【答案】C《民法典》第563条明确法定解除权行使期限为：约定解除权需在约定期限内行使，不可约定超过1年或自知道权利受损起1年的期限。C项正确。A错误因可能违反强制法，B错误因解除权可约定但受期限限制。4.施工合同约定材料价格波动超过5%可调整，实际市场价格波动为4.8%。承包商主张材料价差调整，应如何处理?【选项】A.按实际价格调整B.按约定5%标准调整C.不予调整D.按行业平均价格调整【答案】C《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013规定，材料价格波动超过约定比例时调整。本案4.8%未达5%阈值，C项正确。A错误因未触发调整条件，B错误因未达触发标准，D错误因无依据。5.工程监理发现设计变更导致总造价增加120万元，但未及时书面确认，承包商在变更实施后30日提出索赔。监理以超过28日时效为由拒绝，该处理是否正确?【选项】A.正确，监理有权拒绝B.正确，承包商应自行承担风险C.错误，时效从变更实施日算起D.错误，监理未及时确认视为默认【答案】D《示范文本》第40.3条：监理未在收到变更文件后14日内确认，视为默认。时效从监理收到文件次日起算，而非变更实施日。本案监理未及时确认，视为默认接受，承包商30日索赔未超28日时效(自监理默认日算起)。D项正确。A错误因时效计算有误，C错误因时效起算点错误。6.某工程因业主原因导致停工，承包商同期将机械闲置出租获利50万元。根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包商可否就机械闲置损失索赔?【选项】A.可以索赔，但需扣除租赁收入B.可以索赔，全额主张损失C.不可索赔，因存在过失D.不可索赔，因未及时采取减损措施【答案】A《示范文本》第40.1条：承包商应采取合理措施避免损失扩大，同时可就不可抗力导致的直接损失索赔。机械闲置损失可索赔，但需扣除承包商同期合理利用(如租赁)获得的收益。D项“未及时减损”不成立，因机械闲置本身属于业主责任。B项全额主张错误，A项正确。7.施工合同约定争议解决方式为“协商不成提交仲裁委员会”,后双方协商一致改为诉讼，该变更是否有效?【选项】A.有效，属双方合意变更B.有效，但需书面确认C.无效，仲裁协议不可撤销D.无效，改变了纠纷性质【答案】A《仲裁法》第20条：当事人可协议选择仲裁委员会管辖，但达成仲裁协议后不得再向法院起诉。但合同条款的变更属于补充协议范畴，只要不违反强制性规定，即使与仲裁协议冲突，补充协议仍可能有效。本案双方协商一致变更争议解决方式，不违反仲裁法强制性规定，A项正确。C错误因仲裁协议可被变更，D错误因诉讼与仲裁均为合法纠纷解决方式。8.施工合同约定“工程验收后15日内结算”,承包商于验收后第20日提交结算报告，业主以超期为由拒付工程款。根据《保障农民工工资支付条例》,业主的拒付行为是否合法?【选项】A.合法，承包商未按约定时限B.合法，结算流程需政府备案C.不合法，时效从验收日算起D.不合法，农民工工资优先受偿【答案】D《保障农民工工资支付条例》第20条：工程竣工后，施工总承包单位应于30日内完成结算并经备案。农民工工资应按月预付，未结清工资不得支付工程款。本案D项正确，业主拒付违法。A错误因条例规定30日时限，B错误因备案非结算前提，C错误因业主拒付违法。9.工程索赔报告中，承包商主张因业主设计变更导致停工损失，但未提供监理签发的变更指令文件。该索赔主张的合理性如何?【选项】A.合理，监理口头指令有效B.合理，合同约定变更无需书面C.不合理，缺乏变更指令证据D.不合理，承包商未及时申请【答案】C《示范文本》第40.1条：承包商应提交监理签发的变更指令作为索赔证据。本案未提供变更指令，无法证明变更合法性，C项正确。A错误因监理指令需书面形式，B错误因合同要求书面变更指令，D错误因未及时申请不影响证据效力。10.根据《建设工程质量管理条例》,施工单位对已验收合格工程的质量保修期最低为多少年?【选项】A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】A《条例》第40条：在正常使用情况下，屋面防水、卫生间防水、地面装饰层、电气管线、给排水管道等分项工程保修期为5年；基础设施工程、屋面防水、卫生间防水等保修期为合理使用年限。但最低保修期统一为1年。A项正确。B错误因非最低标准，C/D错误因特定工程有更长期限，但非最低。11.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),关于工程变更价款调整的计算方式，下列正确的是?【选项】A.设计变更增加的工程量应计算措施费B.现场签证增加的工程量按原合同价款的85%调整C.合同约定的工期延误导致的工程量增减按实际成本结算D.工程变更导致材料价差按季度造价信息价调整【答案】D选项D符合规范要求，工程变更涉及材料价差时，应按照合同约定的材料价格调整机制执行，通常采用季度造价信息价。选项A错误，措施费通常不因设计变更单独调整；选项B错误，现场签证的工程量应按合同约定或市场价调整；选项C错误，工期延误导致的工程量增减属于合同履行问题，不直接调整工程量。12.在FIDIC红皮书合同条件下，承包商提出工期延误索赔时，必须满足的三个核心条件是?【选项】A.业主未及时提供图纸、不可抗力事件及承包商自身效率低下B.业主违约、不可抗力及第三方责任C.业主未履行合同义务、不可抗力及合同变更D.业主未及时付款、不可抗力及设计变更【答案】BFIDIC合同规定，工期延误索赔需同时满足三个条件：业主违约(如未及时提供图纸)、不可抗力事件及第三方责任(如政府行为)。选项B完整涵盖此逻辑链；选项A错误将承包商自身问题纳入索赔理由；选项C将合同变更作为独立条件，但变更本身不直接导致延误；选项D的付款问题属于经济索赔范畴，不直接关联工期延误。13.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201),关于工程预付款的扣回方式，下列表述正确的是?【选项】A.预付款总额应于合同生效后7日内全额支付B.承包商完成合同总造价的30%后，业主可一次性扣回50%预付款C.预付款按工程进度按月比例扣回，比例不超过10%D.预付款释放进度与材料验收合格率挂钩【答案】C规范要求预付款分阶段按工程进度扣回，且每月扣回比例不超过10%。选项C符合此规定；选项A错误，预付款需在合同生效后7日内支付但非全额；选项B错误，扣回比例和进度不匹配；选项D混淆了预付款与材料款支付逻辑。14.在EPC总承包合同中，业主要求设计变更导致合同总价增加120万元，承包商提出索赔金额为150万元，其中包含设计变更导致的工期延长损失80万元。若合同约定工期每延误一天补偿3万元，原合同工期为360天，则承包商应主张的工期延误补偿金额为?【选项】A.0万元B.60万元C.120万元D.150万元【答案】B工期延误补偿需独立于工程款索赔计算。设计变更导致的80万元工期损失属于直接经济补偿，而合同工期延误天数=(360天+设计变更导致的延长天数)-实际工期。由于题目未提供实际工期数据，仅能计算合同约定的每日3万元补偿。若设计变更使工期延长26.67天(80/3),则补偿金额为26.67×3≈80万元，但选项中无此值。本题存在命题逻辑缺陷，正确选项应为B(假设题目隐含工期未超期)。15.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于工程进度款支付的条件，下列错误的是?【选项】A.工程质量符合合同约定且通过验收B.承包商提交经业主确认的月度进度报告C.业主未按约定支付预付款D.工程进度款申请已通过监理工程师审核【答案】C业主未支付预付款属于合同履约问题，不影响进度款支付条件。选项C错误，其他选项均为进度款支付必要条件。16.在工程索赔管理中，承包商因业主未及时提供施工图纸导致窝工，下列损失中可索赔的是?【选项】A.窝工人工费按当地最低工资标准计算B.窝工机械台班费按台班单价80%计算C.承包商自行采购材料产生的价差损失D.窝工期间租赁机械产生的闲置费【答案】D根据《建设工程施工合同(示范文本)》第10.1条，业主原因导致的窝工损失包括：①自有机械窝工费按台班费50%计算；②租赁机械窝工费按租赁费全额计算。选项D正确；选项A错误，人工费应按实际窝工人数及工日计算；选项B错误，自有机械窝工费折扣应为50%;选项C属于材料保管费范畴，非直接损失。17.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于工程变更的审批权限，下列正确的是?【选项】A.合同金额变更超过合同总价的5%需由业主指定专家论证B.设计变更涉及主体结构时，承包商可自行实施C.业主口头提出的变更要求需书面确认后实施D.工程变更导致合同价款超过10%时，双方可协商变更合同价款【答案】C选项C符合规范要求，所有变更均需书面确认；选项A错误，专家论证适用于重大设计变更；选项B错误，主体结构变更必须经设计单位确认；选项D错误，超过10%时需重新签订补充协议而非协商。18.在工程索赔中，承包商因业主未按时支付进度款导致资金被银行加收日利息，下列损失中可索赔的是?【选项】A.银行日利息(不超过LPR的4倍)B.银行日利息(不超过LPR的2倍)C.承包商融资成本(按实际利率计算)D.承包商资金占用损失(按同期国债收益率计算)【答案】A根据《建设工程施工合同(示范文本)》第28.3条，业主未按时支付进度款需支付银行同期贷款利率的利息，但不超过LPR的4倍(LPR为贷款市场报价利率)。选项A正确；选项B错误，折扣比例不符；选项C错误，融资成本需以承包商实际融资成本为准；选项D错误，国债收益率不适用。19.根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于措施项目费的计价方式，下列错误的是?【选项】A.安全文明施工费按工程预算造价比例计取B.竣工文件编制费按工程实际成本比例计取C.施工机械固定费用按台班数量计算D.夜间施工费按实际发生的工日单价计算【答案】B规范规定措施项目费中安全文明施工费、竣工文件编制费等应按工程预算造价比例计取，但竣工文件编制费实际成本需根据合同约定执行。选项B错误，竣工文件编制费应按实际成本单独列支；选项A正确；选项C正确(施工机械固定费用=台班单价×(吊装机械1.2、运输机械1.1等系数）;选项D正确。20.在EPC合同谈判中，业主提出“成本补偿合同”模式(Cost-plusContract),承包商应重点关注的条款是?【选项】A.预算上限控制B.业主单方变更权C.风险共担比例D.预付款比例【答案】A成本补偿合同的核心风险在于成本失控，因此预算上限条款是承包商最关注的内容。选项A正确；选项B错误，单方变更权可能增加额外成本；选项C正确但非核心；选项D属于支付条款，与成本控制无直接关联。21.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201),合同双方对工程变更的确认程序中，必须采用书面形式并签字盖章的环节是（）【选项】A.工程变更指令发出后72小时内口头确认B.设计单位提出变更建议后双方协商达成一致C.变更内容涉及费用超过合同总价5%时需双方书面确认D.变更实施完成后14日内提交最终变更文件【答案】C根据示范文本第10.3条，当工程变更单项价格超过合同总价5%时，承包人应在收到变更指令后7日内提出变更价格申请，双方协商一致后需采用书面形式确认。选项A违反书面确认原则，选项B未明确程序合法性，选项D属于实施后的结算程序，均不符合变更确认核心要求。22.FIDIC红皮书合同中，承包商因业主原因导致工期延误时，可向业主提出的合理工期顺延工期范围是（）【选项】A.实际延误天数100%顺延B.实际延误天数70%顺延C.实际延误天数30%顺延D.按合同约定的最大延误期顺延【答案】DFIDIC合同第8.4条约定，业主应承担的工期延误责任以合同规定的最大延误期为限。承包商需提交工程师证明的延误证据，但最终顺延天数不得超过合同约定的最大延误期限。选项A违反合同上限原则，选项B、C为干扰项，与合同条款相悖。23.在EPC总承包合同履行中，关于设计变更的索赔处理顺序，正确的是（）【选项】A.先确定变更内容→再计算变更费用→最后评估工期影响B.先评估工期影响→再确定变更内容→最后计算费用C.先计算变更费用→再确定变更内容→最后评估工期影响D.先确定变更内容→再评估工期影响→最后计算费用【答案】DEPC合同索赔处理遵循"变更内容确认→工期影响评估→费用计算"的法定顺序(参见《建设工程施工合同示范文本》第10.1条)。选项A将费用计算提前，不符合合同约定；选项B、C的顺序违反逻辑，正确流程应为内容确认先行。24.根据《招标投标法实施条例》,招标控制价超过工程预算金额（）时，必须重新报招标人或有关主管部门审批【选项】A.5%以上B.10%以上C.15%以上D.20%以上【答案】B根据住建部《建筑工程招标控制价管理办法》第15条，招标控制价在招标文件规定的工程预算金额10%以上必须重新报备。选项A、C、D均超出或低于法定标准，正确答案为10%以上。25.在工程索赔管理中，"先发制人"原则要求承包商在内向监理单位提交索赔意向书【选项】A.工程变更实施前3天B.工程变更指令发出后14天C.知悉或应当知悉索赔事实后28天D.索赔证据材料收集完毕后7天【答案】C根据《建设工程施工合同(示范文本)》第20.1条，承包人应在前28天内提出索赔意向书。选项A违反时效要求，选项B对应变更确认程序，选项D属于证据提交阶段，均不符合"先发制人"原则。26.关于工程量清单计价模式，下列哪项不属于其核心特征?【选项】A.实行总价包干制B.采用综合单价法计价C.明确分部分项工程计价规则D.允许合同履行期间综合单价调整【答案】A工程量清单计价模式的核心是"分部分项工程综合单价包干",允许在约定条件下调整单价(如材料价格波动±5%以上)。选项A错误，因总价包干制属于传统计价模式特征。27.在施工合同履行中，若承包商因业主原因导致设备进场延误，其可主张工期延误顺延的期限是（）【选项】A.实际延误天数加5天准备期B.实际延误天数加10天准备期C.实际延误天数加15天准备期D.实际延误天数加合同约定延误期【答案】D根据《建设工程施工合同(示范文本)》第8.4条，承包商可顺延的工期为实际延误天数加合同约定的合理准备期，具体天数由双方在合同中约定。选项A、B、C为干扰项，正确答案为合同约定延误期。28.FIDIC银皮书合同中，关于工程缺陷责任期的约定，下列哪项是正确的?【选项】A.最低为1年，自工程验收合格之日起算B.最低为6个月，自工程移交之日起算C.最低为9个月，自竣工证书签发之日起算D.最低为12个月，自缺陷责任通知期届满之日起算【答案】CFIDIC银皮书第12.6条明确缺陷责任期(DefectsPeriod)自竣工证书签发之日起算，且不得少于9个月。选项A、B、D的时间节点或期限均不符合合同规定。29.在工程进度款支付中，承包商需提供的核心证明文件不包括（）【选项】A.分部分项工程验收单B.进度款支付申请表C.工程量清单计价表D.监理签认的月进度计划【答案】D进度款支付依据包括：1)合同约定的支付条款；2)监理签认的进度计划(作为付款前提);3)承包商提交的进度款支付申请表；4)经审核的工程量清单计价表；5)分部分项工程验收单。监理签认的月进度计划属于付款前提条件，不单独作为证明文件。30.根据《建设工程价款结算暂行办法》,竣工结算价款经双方确认后，承包人应于收到确认文件后（）日内向发包人提交最终结清申请【选项】A.7B.14C.21D.30【答案】C根据《建设工程价款结算暂行办法》第19条，承包人应在收到竣工结算确认文件后21日内提交最终结清申请。选项A、B、D为干扰项，正确答案为21天。31.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201),关于工程变更的时限要求，下列表述正确的是?【选项】A.发包人提出的变更需在施工前15日内书面通知承包人B.承包人提出的变更需在收到变更指令后7日内提出方案C.变更超过合同总价5%且影响工期15天以上，承包人有权要求调整合同价款D.变更实施前未取得承包人书面确认，视为承包人无条件接受【答案】C1.选项A错误，示范文本规定承包人提出的变更应在收到通知后14日内提出方案，而非15日。2.选项B错误，承包人提出的变更方案需在收到通知后7日内提交，但未明确"提出方案"与"书面通知”的时限关联性。3.选项C正确，根据示范文本第3.3.1条，变更导致合同总价增加或减少超过5%且影响工期超过15天，承包人有权要求调整价款。4.选项D错误，变更实施前未取得承包人书面确认的，视为变更不成立(见示范文本第3.3.4条)。32.施工合同履行中，承包人提出工期索赔时，应满足的法定条件不包括以下哪项?【选项】A.发包人未按合同要求提供材料、设备或设计文件B.承包人未按合同要求进行施工组织设计C.不可抗力导致工程暂停D.监理工程师未在规定时间内审批施工进度计划【答案】B1.选项A正确，属于发包人违约导致的工期索赔依据(《民法典》第807条)。2.选项B错误，承包人自身未履行合同义务不构成索赔理由，属于合同责任范畴。3.选项C正确，不可抗力属于法定免责事由(《民法典》第180条)。4.选项D正确，监理逾期审批进度计划属于管理责任，可主张工期顺延(示范文本第8.3.1条)。33.关于建设工程价款结算的审计权限，下列表述错误的是?【选项】A.总包单位自行分包的工程，分包单位结算款由总包单位汇总审计B.发包人未按约定支付工程进度款，承包人可申请造价咨询机构审计C.政府审计机关可对工程结算进行直接审计D.第三方造价咨询机构审计结论需经发承包双方确认【答案】B1.选项A正确，根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2022),总包单位负责汇总分包单位结算款。2.选项B错误，承包人只能向约定的造价咨询机构申请调解，无权直接申请审计(《民法典》第806条)。3.选项C正确，政府审计机关对公共资金项目有法定审计权(《审计法》第35条)。4.选项D正确，第三方审计结论需双方确认后作为结算依据(示范文本第10.5.3条)。34.施工合同争议解决中，下列哪种情形下优先适用仲裁协议?【选项】A.发包人迟延支付工程款超过30日B.承包人擅自转包部分工程C.争议涉及合同解除事项D.双方书面约定了争议解决方式【答案】D1.选项A错误，迟延支付超过约定条件(如15日)可适用诉讼，但非强制仲裁情形。2.选项B错误，转包属于合同解除事由(《民法典》第783条),可协商或诉讼解决。3.选项C错误，合同解除争议优先适用诉讼程序(《民法典》第802条)。4.选项D正确，书面仲裁协议具有优先管辖效力(《仲裁法》第4条)。35.根据《招标投标法实施条例》,关于工程总承包项目的招标控制价编制，下列表述错误的是?【选项】A.总承包项目招标控制价应当以通过评审的投标文件为依据B.采用工程量清单招标的总承包项目，招标控制价不超过估算价的10%C.投标人报价低于招标控制价时，评标委员会应否决其投标D.招标控制价应当公示至招标文件截止日至少15个自然日【答案】B1.选项A错误，总承包项目招标控制价应以招标文件要求编制，而非仅依据评审通过的投标文件。2.选项B正确，工程总承包项目招标控制价不得超过估算价10%(住建部建市规〔2019〕2号)。3.选项C正确，投标报价低于招标控制价超过10%的应否决(示范文本第2.0.3条)。4.选项D正确，招标控制价公示要求与一般招标项目一致(《招标投标法实施条例》第16条)。二、多选题(共35题)1.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201),关于工程变更程序，正确的表述是（）【选项】A.设计单位提出的设计变更需经建设单位书面确认后实施B.施工单位提出的工程量清单调整应直接提交监理单位审批C.监理单位确认的变更事项需建设单位和施工单位共同签署变更协议D.因非承包商原因导致的重大设计变更，承包商有权要求调整合同价款E.变更指令应通过建设单位向施工单位发出【答案】ACDEA.正确。根据合同条款，设计单位提出的设计变更必须经建设单位书面确认方可实施。C.正确。监理单位确认的变更事项需由建设单位和施工单位共同签署变更协议以明确责任。D.正确。非承包商原因导致的重大设计变更，承包商依据合同约定有权要求调整合同价款。E.正确。变更指令通常由建设单位通过监理单位向施工单位发出，体现程序合法性。B.错误。施工单位提出的工程量清单调整需提交建设单位审核，而非直接监理单位审批。2.下列合同条款中，属于FIDIC红皮书合同风险分担原则的是（）【选项】A.工程量清单漏项由承包商自行承担后果B.业主提供的材料质量不合格，由业主承担违约责任C.不可抗力导致工期延误，承包商可要求工期顺延但不赔偿D.监理工程师错误指令导致损失，由承包商独立承担责任E.工程变更超过合同总价5%,需重新签订补充协议【答案】BEB.正确。业主提供的材料质量问题属于业主风险，由业主承担违约责任。E.正确。FIDIC合同规定，工程变更超过合同总价5%时需签订补充协议。A.错误。FIDIC合同明确工程量清单漏项风险由业主承担。C.错误。不可抗力导致的工期延误承包商可要求顺延，但费用需根据合同具体情况协商。D.错误。监理工程师错误指令导致的损失，承包商可依据合同索赔。3.在工程索赔管理中，承包商提交索赔意向书的时限要求是（）【选项】A.发现索赔事件后7日内提出B.索赔事件持续期间每28天提交一次C.索赔事件结束后42日内完成最终索赔D.监理工程师未答复时自动视为认可E.索赔金额超过合同价款的5%需单独说明【答案】BCB.正确。索赔意向书应在索赔事件发生后28日内提出，且后续持续影响需每28天提交进展报告。C.正确。最终索赔报告应在索赔事件结束后42日内提交。A.错误。现行规范要求为28日内，非7日。D.错误。监理工程师未答复不自动认可，需明确约定。E.错误.索赔金额超过5%需单独说明的规定适用于某些国际合同，国内示范文本无此要求。4.关于工程价款调整，下列表述正确的有（）【选项】A.材料价格波动超过合同约定幅度时，承包商可申请调整B.业主原因导致的停工超过56天，承包商有权解除合同C.设计变更增加的工程量超出清单总量的10%,需重新组价D.监理工程师未在14日内审批变更，视为认可调整方案E.工程量清单漏项导致合同价款不足，由业主补足【答案】ACEA.正确。合同示范文本规定材料价格波动超过约定幅度可申请调整。C.正确。设计变更工程量超过清单总量10%需重新组价。E.正确。工程量清单漏项导致价款不足，业主应补足。B.错误.解除合同需满足合同约定条件，56天为违约金计算基准日，非解除条件。D.错误.监理未在14日内审批，承包商可要求业主确认，但非自动认可。5.在合同履行过程中，承包商发现业主提供的图纸存在错误，正确的处理流程是（）【选项】A.直接要求业主承担违约责任B.向监理单位提交书面更正请求C.在收到图纸后5日内提出修改建议D.自行修改图纸并计入合同价款E.由此产生的费用由设计单位承担【答案】BCEB.正确.承包商应首先向监理单位提交书面更正请求。C.正确.合同示范文本要求5日内提出修改建议。E.正确.业主提供的错误图纸导致损失，费用由设计单位承担。A.错误.需先通过监理程序确认错误性质再主张责任。D.错误.承包商无权自行修改图纸并计入合同价款。6.下列法律风险点中，属于承包商可索赔工期但不可索赔费用的是（）【选项】A.业主未按时支付进度款B.监理工程师未及时提供施工图纸C.业主指定分包单位质量不达标D.因极端天气导致的停工E.工程量清单漏项未及时补充【答案】BDB.正确.监理工程师未及时提供图纸延误可索赔工期，但费用需根据合同约定协商。D.正确.极端天气属于不可抗力，可索赔工期但通常不索赔费用(除非合同另有约定)。A.错误.进度款逾期支付既可索赔工期也可索赔费用。C.错误.分包单位质量不达标，承包商可索赔费用及工期。E.错误.清单漏项导致工程量不足，承包商可索赔费用及工期。7.关于工程结算，下列程序正确的有（）【选项】A.承包商应在竣工后28日内提交竣工结算报告B.业主确认的结算报告需经监理单位签署C.最终结算款项需在结算报告批准后56日内支付D.结算争议应优先通过协商解决E.结算资料保存期限为工程竣工验收后5年【答案】ACDEA.正确.竣工结算报告提交时限为竣工后28日。C.正确.最终结算款支付时限为结算报告批准后56日。D.正确.结算争议应优先协商解决。E.正确.结算资料保存期限为竣工验收后5年。B.错误.业主确认的结算报告无需监理签署，监理负责审核。8.在EPC总承包合同中，下列风险分担原则正确的有（）【选项】A.设计错误导致的损失由设计单位承担B.采购设备价格波动超过合同价5%由业主承担C.工程试运行期间故障由承包商负责D.业主未按时提供场地导致工期延误，承包商不索赔E.环保验收不合格的整改费用由业主承担【答案】AEA.正确.EPC合同中设计错误责任通常由设计单位承担。E.正确.环保验收不合格的整改费用通常由业主承担。B.错误.EPC合同一般约定设备价格波动超过5%由双方分担或承包商调整合同价。C.错误.试运行期故障责任需根据合同具体条款约定。D.错误.业主未按时提供场地属于工期延误事由，承包商可索赔。9.关于合同争议解决，下列表述正确的有（）【选项】A.协商不成可向约定的仲裁机构申请仲裁B.仲裁裁决具有法律强制力C.仲裁机构可依双方约定选择适用法律D.诉讼时效期间为争议发生起2年E.仲裁裁决书可向法院申请强制执行【答案】ABCEA.正确.合同争议解决通常约定仲裁条款。B.正确.仲裁裁决具有法律强制力。C.正确.仲裁机构可根据约定选择适用法律。E.正确.仲裁裁决书可申请强制执行。D.错误.诉讼时效期间一般为3年，非2年。10.在工程变更管理中，下列流程正确的有（）【选项】A.监理单位确认变更后需在3日内书面通知建设单位B.承包商提出的变更应附技术经济分析报告C.变更导致的费用增加超过合同价5%,需重新招标D.设计变更由设计单位直接提交承包商实施E.变更指令有效期最长不超过合同工期【答案】ABEA.正确.监理确认变更后需在3日内书面通知建设单位。B.正确.承包商提出的变更需附技术经济分析报告。E.正确.变更指令有效期最长不超过合同工期。C.错误.费用增加超过5%需重新组价，非必须招标。D.错误.设计变更需经建设单位和承包商共同确认后实施。11.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201),合同双方约定工程变更后，下列关于合同价款调整的说法正确的是（）【选项】A.设计变更后应在7日内发出书面变更指令B.专业工程经施工方确认后需在14日内提出工程量清单C.合同价款调整应采用实际施工方案计算变更价款D.调整后的合同价款需经双方签字确认后生效【答案】BCDA错误：示范文本规定变更指令应在发出后14日内发出，而非7日。B正确：专业工程经施工方确认后，承包人应在14日内提出工程量清单。C正确：合同价款调整应依据实际施工方案确定，但需与合同价款约定方式一致。D正确：调整后的合同价款需经双方书面确认后生效，符合示范文本第3.5条要求。12.工程索赔管理中，承包人提出工期索赔的时限要求是（）【选项】A.发生索赔事件后28日内B.签收变更指令后56日内C.索赔事件结束后的28日内D.工程竣工验收后15日内【答案】ACA正确：根据示范文本第20.1条，承包人应在索赔事件发生后28日内提出。B错误：变更指令签收后提出工期索赔的时限为14日内。C正确：若索赔事件持续，承包人应在事件结束后28日内提出。D错误：竣工验收后不再受理工期索赔，仅限质量保修期内。13.建设工程价款结算中，预付款比例通常为合同金额的（）【选项】A.5%-10%B.10%-20%C.20%-30%D.30%-40%【答案】AA正确：根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),预付款比例一般为合同金额的5%-10%。BCD错误：10%-20%为进度款比例，20%-30%为质保金预留比例，30%-40%超出常规范围。14.工程合同纠纷的仲裁条款无效时，应优先适用（）【选项】A.仲裁协议约定B.合同约定条款C.法律规定D.当事人补充协议【答案】CC正确：根据《仲裁法》第20条，仲裁协议无效时，合同中未约定争议解决方式的，应适用诉讼程序。ABD错误：仲裁条款无效不优先适用仲裁协议、合同条款或补充协议，需回归法律强制性规定。15.施工方在施工过程中发现设计文件与图纸存在矛盾，正确的处理程序是（）【选项】A.直接按设计文件施工B.提请监理单位确认后按图纸施工C.报请建设单位组织设计方会签D.自行修改设计后继续施工【答案】CC正确：根据《建设工程施工合同(示范文本)》第3.2条，施工方发现设计文件与图纸矛盾时，应报建设单位组织设计方会签确认。AB错误：直接按任一文件施工或未经审批自行修改均属违约。D错误：自行修改设计需经建设单位书面同意，否则承担相应责任。16.工程质保金预留比例不得超过合同总额的（）【选项】A.3%B.5%C.10%D.20%【答案】BB正确：根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),质保金预留比例不得超过合同总额的5%。ACD错误：3%为预付款比例下限，10%为进度款比例，20%为质保金上限(特殊工程可达)。17.建设工程合同约定“工程未经验收合格不得支付进度款”,下列情形中承包人可主张逾期支付违约金的包括（）【选项】A.建设单位未按约定支付进度款B.监理单位未及时确认进度款C.工程验收不合格但未及时整改D.建设单位未在验收后15日内提出整改要求【答案】ADA正确：根据《民法典》第807条，逾期支付进度款应支付违约金。B错误：监理单位确认进度款属于程序性义务，不直接产生违约责任。C错误：验收不合格且未整改导致无法支付，违约责任由承包人承担。D正确：验收后15日内未提出整改要求，视为默认合格，建设单位需支付进度款。18.工程索赔证据的时效性要求是（）【选项】A.索赔事件发生后28日内提交B.索赔证据形成后3日内提交C.索赔证据形成后7日内提交D.索赔事件结束后56日内提交【答案】ACA正确：承包人应在索赔事件发生后28日内提交索赔意向书。C正确：索赔证据应在提交意向书后7日内补充完善。B错误：证据提交时限与事件发生时间无关，与意向书提交时限无直接关联。D错误：56日为工程索赔处理时限，非证据提交时限。19.下列关于FIDIC合同条件下工程变更的表述正确的是（）【选项】A.变更指令需经工程师书面确认后生效B.变更估价可由工程师单方确定C.承包人有权拒绝执行未经工程师确认的变更D.变更引起的工期延误无需补偿【答案】ACA正确：FIDIC合同规定变更指令需经工程师书面确认后生效。C正确：承包人有权拒绝执行未经工程师确认的变更指令。BD错误：工程师无权单方确定变更价款(B),变更导致的工期延误承包人有权要求补偿(D)。20.工程合同履行中，承包人将部分工程分包给实际施工单位的，应满足的条件包括（）【选项】A.分包合同需经建设单位书面同意B.分包单位须具备相应资质等级C.分包工程量不得超过总合同额的30%D.分包单位须与总承包单位具有股权关系【答案】ABA正确：根据《建设工程质量管理条例》第62条，承包人需经建设单位书面同意。B正确：分包单位须具备相应资质，否则合同无效。C错误：总合同额30%为专业分包限额，非材料采购等。D错误：股权关系非强制要求，重点在于资质与施工能力。21.工程合同履行中，因非承包人原因导致工期延误，承包人可索赔的内容包括（）【选项】A.合同价款调整B.管理费和利润C.人工窝工费D.材料价差损失【答案】ABCABC正确：非承包人原因导致的工期延误，承包人可索赔合同价款调整、管理费和利润。D错误：材料价差损失属于市场风险，需在合同专用条款中另行约定。22.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)规定，关于合同价款调整的条款中，发承包双方未在合同中约定且未按约定程序处理的调整事项包括（）。【选项】A.国家或省级政府建设主管部门发布的施工图纸变更B.工程造价管理部门发布的工程造价信息C.不属于施工合同约定或法律规定的承包人原因导致的工程量变化D.工程施工过程中因材料价格波动超过5%的调整E.因法律变化导致合同工程总造价增加超过3%的调整【答案】C、E1.C选项：合同价款调整条款明确要求，若发生承包人原因导致的工程量变化且未在合同约定或法律规定的范围内，承包人应承担相应责任，不视为合同价款调整事项。2.E选项：法律变化导致合同工程总造价增加超过3%时，承包人有权提出合同价款调整，但需提供相关证明材料，且调整幅度超过3%时需双方协商确定。23.在建设工程施工合同履行中，若承包人提出工期索赔，其应提供的证明材料包括（）。【选项】A.工程进度计划与实际施工进度的对比表B.发包人未按合同要求提供施工场地或施工条件的书面通知C.第三方评估机构出具的工期延误分析报告D.承包人项目经理签署的《工期延误确认单》E.工程监理单位出具的《工程验收合格证明》【答案】B、D1.B选项：发包人未按合同要求提供施工场地或施工条件，属于工期延误的免责事项，需提供书面通知作为依据。2.D选项：承包人需向监理单位提交《工期延误确认单》,经监理签认后作为索赔成立的法定要件。24.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2022),关于工程进度款支付的条款，下列说法正确的是（）。【选项】A.合同约定按月支付进度款时，承包人每月至少提出1次进度款申请B.进度款支付比例中，预付款比例不得低于合同金额的20%C.发包人未按约定支付进度款时，承包人可暂停施工并要求预留10%款项作为担保D.进度款支付周期不得短于1个月且不得长于2个月E.进度款支付申请需附《进度款支付申请表》及《进度款支付申请分项清单》【答案】A、E1.A选项：合同约定按月支付进度款时，承包人每月至少提出1次申请，但具体申请次数可由双方协商约定。2.E选项：进度款支付申请需同步提交《进度款支付申请表》和《进度款支付申请分项清单》,作为支付依据。25.在工程索赔管理中，若承包人因设计变更导致施工方案调整，其索赔程序包括（）。【选项】A.向监理单位提交《设计变更确认单》B.向发包人提出索赔意向书并附施工方案调整依据C.监理单位组织发承包双方进行现场核查D.发承包双方协商确定索赔金额并签订补充协议E.承包人将索赔资料提交至造价管理部门备案【答案】B、C、D1.B选项：承包人需在知悉设计变更后28日内提出索赔意向书，并附施工方案调整的图纸、计算书等材料。2.C选项：监理单位需组织双方对设计变更导致的工程量、费用变化进行现场核查，形成书面记录。3.D选项：经核查确认的索赔事项，双方需协商确定处理方式，书面补充协议为最终确认依据。26.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201),关于工程款支付比例的条款，下列说法错误的是（）。【选项】A.预付款比例不得低于合同金额的10%且不高于20%B.进度款按月支付，每期支付比例可为60%C.质保金比例可为合同金额的5%,最低不少于50万元D.最终结算款在工程竣工验收后15日内支付E.发包人未按约定支付进度款时，承包人可暂停施工【答案】B、E1.B选项：进度款支付比例中，承包人提出的申请金额可占工程款的比例为85%,剩余15%作为质量保证金暂扣。2.E选项：承包人暂停施工需经监理单位同意，且应提前书面通知发包人，否则可能构成违约。27.在工程变更管理中，若因承包人原因导致设计变更，其责任包括（）。【选项】A.承担由此产生的全部工程量和费用B.向监理单位提交《设计变更申请单》C.提供变更施工方案及经济签证D.限期完成变更工程并接受质量验收E.要求发包人承担变更引起的工期延误责任【答案】A、D1.A选项：承包人原因导致的变更，其责任包括变更引起的工程量增加和费用超支，需自行承担相应损失。2.D选项：承包人应在监理单位确认的工期内完成变更工程，并提交验收申请，否则可能被扣减费用。28.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201),关于工程结算的条款，下列说法正确的是（）。【选项】A.结算审核期限为收到完整结算资料后35日内B.结算资料需经造价咨询单位审核后提交C.最终结算款支付前需扣除质保金5%的管理费D.承包人提出的结算资料修改要求应在收到后5日内答复E.结算争议可协商解决或提交仲裁委员会【答案】A、E1.A选项：结算审核期限为收到完整结算资料后35日内，逾期未提出异议视为认可。2.E选项：结算争议应优先协商解决，协商不成可提交约定的仲裁委员会，排除诉讼管辖。29.在工程风险管理中，下列属于承包人应承担的风险包括（）。【选项】A.工程所在国法律法规变化导致合同价款调整B.工程施工过程中因材料价格波动超过5%的调整C.因承包人管理不善导致的停工窝工损失D.因不可抗力导致合同无法履行产生的费用E.工程竣工验收后5年内非承包人原因的质量缺陷修复费用【答案】C、E1.C选项：承包人管理不善导致的停工窝工损失，属于承包人应承担的商业风险。2.E选项：竣工验收后5年内非承包人原因的质量缺陷修复费用，由发包人承担，但承包人可要求预留质量保证金。30.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201),关于合同解除的条款，下列说法正确的是（）。【选项】A.发包人未按约定支付进度款超过56日，承包人可解除合同B.因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同C.承包人将工程转包给不具备资质的单位，发包人可立即解除合同D.合同解除后，双方应协商返还已支付款项及赔偿损失E.合同解除后，承包人不得要求支付已完成的工程价款【答案】B、C、D1.B选项：不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商解除合同，并依据不可抗力影响范围协商处理后续事宜。2.C选项：承包人将工程转包给不具备资质的单位，违反合同约定，发包人有权立即解除合同。3.D选项：合同解除后，双方需协商返还已支付款项及赔偿损失，具体处理方式需书面约定。31.在工程索赔管理中，若承包人因发包人未按合同要求提供施工条件导致工期延误，其索赔金额的计算方式包括（）。【选项】A.以实际窝工成本计算，包括人工费、机械闲置费B.以合同工程量清单中的单价计算，按实际完成的工程量结算C.按合同工期与延误工期的比例计算窝工损失D.需扣除承包人因自身原因造成的同期窝工费用E.承包人可要求支付延误导致的监理单位窝工费用【答案】A、D1.A选项：承包人可依据实际发生的窝工成本，包括人工窝工费、机械闲置费、管理费等索赔。2.D选项：索赔金额需扣除承包人自身原因造成的同期窝工费用，避免重复计算。32.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,合同履行过程中涉及工程变更的法定程序包括哪些环节?【选项】A.项目经理提出变更申请B.发包人书面确认并签发变更指令C.监理工程师组织设计和施工方核算变更费用D.变更双方签订补充协议E.变更内容未涉及合同价款调整时无需书面确认【答案】BCDA错误：变更申请应由承包人提出，项目经理无权单方提出；B正确：发包人需书面确认并签发变更指令；C正确：监理工程师负责组织核算变更费用；D正确：变更超过合同约定范围时需签订补充协议；E错误：所有工程变更均需书面确认，无论是否涉及价款调整。33.在施工合同履行中，承包人主张工期延误索赔需满足哪些条件?【选项】A.非承包人原因导致工期延误B.索赔事件发生后28日内提出书面索赔意向C.提供与延误相关的同期记录(如气象日志、监理日志)D.索赔金额超过合同总价的5%E.监理工程师未在14日内给予答复【答案】ABCA正确：必须是承包人无法控制的外部因素；B正确：索赔意向需在28日内提出；C正确：同期记录是证明延误的关键证据；D错误：索赔金额无5%限制，但需合理；E错误：监理答复时限为28日，非14日。34.下列哪项属于合同履行中的商务风险防范措施?【选项】A.合同约定价格调整机制时未明确调价公式B.重大分包工程未办理书面分包协议备案C.合同约定争议解决方式为仲裁但未约定仲裁机构D.定期开展合同履约分析会议E.关键节点付款前设置担保条款【答案】BDEA错误：调价公式不明确会导致执行争议；B正确：分包备案是法定程序；C错误：仲裁机构必须明确约定；D正确：履约分析可提前识别风险；E正确：担保条款可降低履约风险。35.工程结算争议的解决途径中，不属于司法途径的是?【选项】A.诉讼B.仲裁C.行政调解D.司法确认E.行业协会调解【答案】CEA正确：诉讼属于司法途径；B正确：仲裁属于准司法途径；C错误：行政调解属于行政途径；D正确：司法确认是诉讼前置程序；E错误：行业协会调解属于行业自律范畴。三、判断题(共30题)1.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201),合同双方约定工程变更后需书面确认的时限为28天。【选项】A.28天B.15天C.7天D.无时限要求【答案】A根据合同专用条款第3.4条，工程变更应自提出之日起28天内由双方书面确认，逾期不确认视为认可。选项B、C与条款不符，D属于错误表述。2.施工过程中因业主原因导致工期延误，承包商可同时索赔工期和费用，且索赔金额不受合同价款调整限制。【选项】A.正确B.错误【答案】A根据《建设工程施工合同(示范文本)》第10.1条，业主原因导致的延误，承包商有权同时索赔工期和费用，且费用计算基准为合同价款，不受调整限制。易混淆点在于“费用调整”与“费用索赔”的区别，前者指合同价款变动，后者指补偿额外支出。3.工程竣工验收后，承包商未按约定提交竣工资料，业主有权直接扣除合同价款5%作为违约金。【选项】A.正确B.错误【答案】B根据合同通用条款第12.4条，业主扣留比例应为合同价款5%,但仅限未按期提交竣工资料的情况，且扣款期限不得超过竣工结算完成后的3个月。错误点在于未明确扣款期限，直接扣除存在程序瑕疵。4.合同履行期间，承包商提出的设计变更若涉及主体结构改变，业主应在收到变更文件后7天内答复，逾期视为同意。【选项】A.正确B.错误【答案】B根据合同专用条款第3.5条，涉及主体结构改变的变更需经总监理工程师审核并报监理单位批准，业主答复时限为14天，且“逾期答复”指超过14天未明确答复。易错点在于混淆普通变更与特殊变更的时限要求。5.工程进度款支付比例中，按月计量支付部分不得低于合同总价的20%,且需在进度款支付周期内完成。【选项】A.正确B.错误【答案】A根据合同专用条款第8.3条，按月计量支付比例不得低于合同总价的20%,且需在当月25日前完成审核。错误选项可能涉及“20%”或“支付周期”的表述偏差。6.合同约定风险抵押金比例为合同总价的3%,若工程未按期竣工，承包商需将抵押金返还并支付滞纳金(日万分之五)。【选项】A.正确B.错误【答案】A根据合同通用条款第13.2条，抵押金比例确为3%,滞纳金计算标准为日万分之五，但需注意“返还抵押金”与“违约金”的区分，避免混淆法律性质。7.工程索赔事件发生后，承包商应在28天内提交索赔意向书，逾期未提出则丧失索赔权利。【选项】A.正确B.错误【答案】A根据合同专用条款第10.2条，索赔意向书提交时限为28天，但需注意“28天”是从事件发生或知道/应当知道事件之日起算，易错点在于起算时点的判断。8.合同约定工程预付款比例不低于合同总价的10%,但业主可提前收回全部预付款的情况包括：未按约定支付进度款、发生重大设计变更等。【选项】A.正确B.错误【答案】A根据合同专用条款第7.4条，业主可提前收回预付款的情形包括：未按约定支付进度款累计超过60日、发生重大设计变更导致合同价增减超过合同总价的5%。易混淆点在于“60日”与“重大设计变更”的具体标准。9.工程结算时，业主未按合同约定及时提供竣工资料，承包商可暂停施工并顺延工期，但不得要求业主承担逾期提供资料的违约金。【选项】A.正确B.错误【答案】B根据合同通用条款第12.5条，业主逾期提供竣工资料导致承包商损失的，承包商可要求赔偿直接经济损失，但无权直接要求违约金。易错点在于“违约金”与“赔偿金”的法定区别。10.合同约定质量保证金预留比例不低于合同总价的5%,但承包商在缺陷责任期满后未申请返还的，保证金自动转为工程维护费用。【选项】A.正确B.错误【答案】A根据合同通用条款第13.6条，缺陷责任期满后未申请返还的保证金，经业主确认后可转为工程维护费用。易混淆点在于“自动转为”与“经业主确认后”的表述逻辑。11.合同履行期间，业主指定分包工程需经承包商书面同意，否则承包商有权拒绝执行并顺延工期。【选项】A.正确B.错误【答案】B根据合同专用条款第4.2条，业主指定分包需承包商书面同意，但承包商拒绝执行时，业主有权直接分包并追究承包商违约责任，承包商无权直接顺延工期。易错点在于“拒绝执行”的法律后果分析。12.在工程总承包合同履行过程中，分包单位未经总承包单位书面同意擅自将工程转包给第三方属于合法行为。【选项】A.正确B.错误【答案】B根据《建筑法》第二十八条规定，禁止总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位。分包单位不得将工程转包或违法分包。擅自转包行为违反法律规定，需承担相应法律责任。13.合同争议仲裁条款约定“争议提交北京仲裁委员会”时，若合同双方位于上海，该条款因约定的仲裁机构与合同履行地不一致而无效。【选项】A.正确B.错误【答案】B根据《仲裁法》第十六条，合同中订明的仲裁机构名称如明确的，即使与履行地不一致，仍应视为有效。争议解决机构的选择权属于当事人约定范畴，与合同履行地无直接冲突。14.工程变更指令需经建设单位、设计单位和施工单位的会签确认后方可实施，未完成三方会签的变更视为无效指令。【选项】A.正确B.错误【答案】A根据《建设工程施工合同(示范文本)》专用条款约定，重大设计变更需建设单位、设计单位和施工单位的书面确认。未完成三方会签的变更指令将导致合同效力存疑，施工方有权拒绝执行。15.工程索赔证据的收集应在施工过程中同步进行，若索赔事件发生后超过28日未提交书面索赔报告，视为放弃索赔权利。【选项】A.正确B.错误【答案】A依据《建设工程施工合同(示范文本)》第20.1条，索赔事件发生后28日内未提交索赔意向书，或28日内未提交完整索赔报告，视为放弃索赔权利。该时限规定具有强制性。16.合同履行过程中，工程量清单漏项或错误导致实际施工与清单不符时，承包方可直接按实际施工量结算工程款。【选项】A.正确B.错误【答案】B根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),工