电力安装合同

电力安装合同一、合同主体合同主体是电力安装合同的基础要素，明确了参与双方的身份与资格。甲方作为电力设施的所有者或管理者，需提供真实有效的单位名称、注册地址及法定代表人信息，同时应具备对项目的合法决策权。乙方作为施工主体，必须持有国家能源局颁发的电力设施承装（修、试）许可证，且资质等级需与工程规模相匹配，如110kV及以上工程需具备一级资质，35kV及以下工程可使用三级及以上资质。双方应在合同中附营业执照、资质证书复印件作为附件，确保主体资格合法有效。对于涉及多方协作的项目，需明确第三方单位的权利义务，如设计单位需对图纸的合规性负责，监理单位需独立履行监督职责。二、项目范围项目范围的界定需采用"清单式+图纸结合"的表述方式，避免模糊性描述。工程名称应包含电压等级、建设性质等关键信息，例如"XX工业园区10kV配电工程新建项目"。安装工程内容需详细列明设备型号、规格及安装要求，如"安装SCB13-1250kVA干式变压器2台，阻抗电压6%，防护等级IP2X"，同时明确电缆敷设路径、规格及敷设方式，如"YJV22-8.7/15kV-3×120mm²电缆采用直埋敷设，埋深≥0.7米，过路处加设MPP保护管"。检修工程应注明设备检修部位及标准，如"10kV断路器机械特性测试，分合闸时间偏差不超过±2ms"。附属设施包括电缆沟、设备基础等土建工程，需明确混凝土强度等级、尺寸偏差等具体参数。对于隐蔽工程，应单独列出验收节点，如电缆中间接头制作需留存影像资料并经甲方签字确认。三、工程期限合同期限设置需包含绝对工期与相对工期双重维度。绝对工期明确开工日期与竣工日期，如"自2025年5月1日起至2025年8月30日止，总工期122日历天"。相对工期则针对分阶段任务，如"设备安装完成后15日内完成电气接线，接线完成后10日内启动调试"。延期条款应区分责任主体，因甲方原因（如未按时提供施工场地、延迟支付工程款）导致的工期延误，乙方有权获得工期顺延并索赔窝工损失，窝工费计算标准为人工单价×延误天数×现场人员数量；因乙方管理不善导致的延误，需按合同总价的0.05%/天支付违约金，但累计不超过合同总价的5%。不可抗力因素（如台风、地震）需提供气象部门或政府证明文件，经双方确认后工期可相应顺延，互不承担违约责任。四、工程费用工程费用采用"固定总价+可调价差"的计价模式，总价中包含材料费、人工费、机械费、管理费、利润及税金等全部费用。材料费需明确主要设备材料价格调整机制，如铜价波动超过±5%时，电缆价格可按"（当期上海金属网铜价-合同签订日铜价）×电缆含铜量×工程量"进行调整。人工费应约定计价标准，如参照《电力建设工程预算定额》（2021版）乘以1.2系数。付款进度按工程节点划分，预付款一般为合同总价的20%-30%，在合同签订后7日内支付；进度款按形象进度支付，如设备到场付30%，安装完成付25%，竣工验收后付15%；质保金留存5%，待质保期满无质量问题后一次性付清。逾期付款需按中国人民银行同期贷款利率的1.5倍支付利息，逾期超过30日，乙方有权暂停施工并要求赔偿损失。五、质量标准质量标准需采用"国家标准+行业规范+企业标准"的三级体系。施工必须符合《电气装置安装工程高压电器施工及验收标准》（GB50147-2010）、《电力建设施工质量验收及评价规程》（DL/T5210）等强制性标准，同时满足甲方提出的高于国标的特殊要求，如"高压柜内元器件排列间距增加10%，提升散热性能"。质量验收实行"三级检验制"，班组自检合格后报项目部复检，最后由甲方组织终检，每个检验环节需填写《质量验收记录表》并由各方签字确认。隐蔽工程验收应提前48小时通知甲方及监理单位，未经签字不得进入下道工序。质量保证期自竣工验收合格之日起计算，设备安装工程质保期为2年，线路工程为1年，质保期内出现质量问题，乙方需在接到通知后24小时内到场维修，费用由乙方承担。六、安全责任安全责任实行"乙方为主、甲方监督"的管理原则。乙方需建立安全生产责任制，配备专职安全员（持证上岗），编制《施工安全专项方案》，包含高空作业、带电作业等特殊工序的安全措施，如"2米以上作业必须使用双钩安全带，安全带需高挂低用"。施工前应对全体人员进行安全培训，培训内容包括《电力安全工作规程》、应急预案等，培训考核合格后方可上岗。甲方需提供施工现场地下管线图纸，对乙方安全措施落实情况进行检查，发现隐患有权要求停工整改。发生安全事故时，乙方应立即启动应急预案，保护现场并在1小时内向甲方及行业主管部门报告，事故调查费用由责任方承担。安全文明施工费按工程造价的2%计取，专款专用，用于购买安全防护用品、设置警示标志等。七、双方权利义务甲方权利主要包括：对施工质量、进度进行监督检查，有权要求乙方更换不合格施工人员；对隐蔽工程进行旁站监督；在乙方违约时单方解除合同。甲方义务涵盖：开工前7日提供施工场地及相关资料，办理施工许可证等行政审批手续；按合同约定支付工程款，逾期付款需承担违约责任；协调处理施工现场周边关系，如因征地拆迁问题影响施工，需赔偿乙方实际损失。乙方权利包括：要求甲方按时提供施工条件，收取工程款项；在甲方严重违约时中止施工。乙方义务包括：严格按图施工，接受甲方及监理单位监督；编制详细施工组织设计，每月5日前提交上月进度报告；负责施工人员人身意外伤害保险，保险费用已包含在合同总价中。八、违约责任违约责任条款需具备"行为认定+量化赔偿"的可操作性。甲方逾期付款超过15日，每逾期一天按应付款的0.03%支付违约金；单方面解除合同需支付合同总价10%的赔偿金。乙方工程质量不合格时，需无偿返修至合格，同时按不合格部分造价的5%支付违约金；工期延误超过10日，甲方有权解除合同并要求乙方退场，乙方需支付合同总价8%的违约金，已完成合格工程量按70%结算。双方均不得擅自变更合同内容，如需变更需签订书面补充协议，单方变更造成的损失由变更方承担。设备材料质量不合格时，乙方需在7日内更换为合格产品，并承担由此导致的工期延误责任。九、争议解决争议解决方式应明确"协商-调解-仲裁/诉讼"的递进程序。合同履行中发生争议，双方应首先友好协商，协商不成可提请电力行业协会调解。调解失败的，按合同约定选择仲裁或诉讼，如"提交XX仲裁委员会按其现行规则进行仲裁"或"向工程所在地人民法院提起诉讼"。仲裁或诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。争议解决过程中产生的律师费、诉讼费等由败诉方承担，胜诉方为处理争议支出的合理费用（需提供发票）可要求败诉方补偿。十、其他条款合同生效需双方签字盖章并加盖骑缝章，附件与本合同具有同等法律效力。合同份数一般为一式六份，甲乙双方各执三份，具有同等效力。合同解除条