总平合同范本5篇

总平合同范本5篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条合同工期1.本合同工期为：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。2.本合同工期如遇下列情况，可顺延：因人力不可抗拒的原因而被迫停工。因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工。因甲方不能按期提供技术资料、设计图纸或原材料而造成乙方不能如期开工或不能连续施工。因甲方原因中途变更承包范围或增加工程量而影响施工进度。第三条工程质量和验收1.乙方必须按照施工图纸、技术资料及技术要求施工，工程质量应达到国家或地方的工程质量标准。2.乙方在工程完工后，应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设成品，如造成损失，应照价赔偿。3.乙方在施工过程中，必须遵守甲方安全施工禁令和安全施工条例。如果由于乙方自身安全措施不当而造成事故，其一切后果由乙方自行承担。4.乙方在施工中不得因自身原因擅自变更设计图纸、技术资料和施工方案，如需变更，必须得到甲方的同意。5.双方同意以隐蔽工程验收记录作为工程质量验收的依据。验收时，甲方及监理人员可要求乙方对有关工程部位进行必要的切割、挖掘等破坏性检查。如检验不合格，其检验费用由乙方承担。6.在进行工程验收时，如发现工程质量问题，需要返工的，其返工费用由乙方承担。需要维修的，可在扣除乙方保修金后，由甲方另行安排人员维修，维修费用由乙方承担。7.乙方应积极配合甲方做好工程验收的准备工作，甲方应提前通知乙方具体的验收日期。对于验收中提出的需要返工的工程部位，乙方应在甲方要求的合理期限内完成返工任务。8.双方约定：工程竣工验收后，在规定的保修期内，凡因施工造成的质量问题或竣工后由于施工单位的施工质量问题导致的损坏，需要返修的，乙方应在接到甲方或监理单位的返修通知后尽快安排人员进行维修。如果情况紧急，甲方有权安排其他单位或人员维修，其维修费用可在扣除乙方保修金后从乙方工程款中扣除。9.保修期：本工程的保修期为一年。自工程竣工验收合格之日起算。在保修期内，乙方应对其承包范围内的工程质量负责。对于因施工质量问题导致的损坏或返修费用，由乙方自行承担。10.保修金：本工程的保修金为工程结算价的5%。在竣工验收合格后一次性扣除。保修期满后，如无质量问题或已修复所有质量问题，保修金可如数退还。11.乙方应在竣工验收前编制并提交详细的竣工资料两套。其中应包括图纸、设计更改记录、材料设备清单、隐蔽工程验收记录、中间验收记录、竣工图等。每套资料均应装订成册。竣工资料必须满足甲方的要求。如果因资料不齐全或不符合要求而影响竣工验收或资料移交，由此造成的损失由乙方承担。12.乙方应在竣工验收前做好成品保护工作和相应的标识牌安装工作。对于在验收过程中发现的不符合要求的标识牌制作和安装，由此造成的损失由乙方承担。13.验收时如果发现下列情况之一者，视为验收不合格：工程结构存在严重质量问题。设备、材料严重短缺且无法替代。严重影响使用功能或美观。与招标文件及合同条款严重不符。未按照设计图纸及技术要求施工。施工质量达不到国家或地方的工程质量标准。存在重大安全隐患。未能提供必要的技术资料及竣工资料。擅自变更设计图纸、技术资料和施工方案。其他严重违反招标文件及合同条款的情况。14.如果验收不合格，甲方有权要求乙方进行返工或维修。如果情况紧急，甲方有权安排其他单位或人员返工或维修，其返工或维修费用可在扣除乙方保修金后从乙方工程款中扣除。同时，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。篇2发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条合同工期1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。2.乙方应在合同工期内完成承包范围内的各项任务。第三条合同价款及支付方式1.本合同价款为：_________元（大写：_________元整）。具体支付方式和时间如下：_________。2.乙方应在合同签订后，按照合同约定的时间和方式向甲方支付款项。第四条双方权利和义务1.甲方权利与义务：甲方有权对乙方的施工进行监督，确保工程质量符合标准要求。甲方有权对乙方违反合同约定的行为进行处罚。甲方应按时向乙方支付合同价款。甲方应提供必要的施工图纸和技术支持。2.乙方权利与义务：乙方有权要求甲方按时支付合同价款。乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸和技术支持。乙方应按时完成承包范围内的各项任务。乙方应确保工程质量符合标准要求。乙方应积极配合甲方的监督工作。第五条违约责任及赔偿损失1.甲方违约责任：若甲方未按时支付合同价款或未提供必要施工图纸和技术支持，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的全部损失。2.乙方违约责任：若乙方未按时完成承包范围内的各项任务或工程质量不符合标准要求，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。第六条合同生效与终止1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同条款，不得擅自更改或解除。如一方违约，应承担相应的法律责任。2.合同终止：若因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行，双方应协商解除合同。合同终止后，乙方应尽快撤场并清理现场，甲方应按时支付乙方已完成工程的合理费用。第七条争议解决1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，履行法院判决结果。2.争议解决期间，双方应继续履行合同中与争议无关的其他条款。第八条其他条款1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字或盖章之日起生效。3.其他约定：_________。甲方（签字/盖章）：_________乙方（签字/盖章）：_________篇3甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就甲方将总平工程发包给乙方施工一事，达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程内容：____________________4.工程规模：____________________二、工程期限1.工程开工日期：本工程自签订本合同后____日开工。2.工程竣工日期：本工程应于开工后____天内完成并竣工。三、工程价格及支付方式1.工程总造价：人民币________元（大写：____________________元整）。此价格包含但不限于人工费、材料费、机械使用费等。2.支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付节点和比例为：基础工程完成并经甲方验收合格后，支付总造价的____%。主体工程完成并经甲方验收合格后，支付总造价的____%。竣工并完成所有工程内容后，支付至总造价的____%。剩余____%作为质保金，自竣工之日起一年后无质量问题一次性支付。四、工程质量及验收1.乙方应按照相关国家规范、设计文件及甲方要求进行施工，确保工程质量。2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。3.如工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复。五、工程保修1.保修范围：本工程涉及的所有内容。2.保修期限：自竣工之日起两年。3.保修责任：在保修期内，因乙方施工质量问题导致的损坏，乙方应负责无偿修复。六、违约责任1.若因乙方原因延误工期，每延误一日，支付违约金人民币____元。2.若因乙方施工质量问题导致工程无法通过验收，乙方应负责无偿修复并承担违约责任。3.若甲方未按约定支付工程款，每逾期一日，支付违约金人民币____元。七、其他事项1.安全施工：乙方应遵守安全施工的相关法律法规，确保施工现场安全。如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。2.合同争议：本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.合同生效与备案：本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。4.未尽事宜：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（发包方）：____________________（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：____________________乙方（承包方）：____________________（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：____________________签约日期：____年__月__日签约地点：____________________篇4甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本总平工程达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：_________4.工程规模：_________二、合同工期1.开工日期：_________2.竣工日期：_________3.合同工期：_________天三、合同价款1.工程总价：_________元（大写：_________元整）2.支付方式：_________3.支付时间：_________四、工程质量及验收1.工程质量标准：_________2.验收标准：_________3.验收时间：_________五、双方权利义务1.甲方权利义务：甲方需按时支付工程款项，确保工程顺利进行。甲方有权监督乙方的施工过程，确保工程质量符合标准。甲方需为乙方提供必要的工作条件和支持。2.乙方权利义务：乙方需按时开工，确保工程按时完成。乙方需按照合同约定，保证工程质量符合标准。乙方有权获得合同约定的工程款项。六、违约责任及赔偿1.甲方违约责任及赔偿：甲方如未按时支付工程款项，需向乙方支付违约金，违约金金额为合同总价的10%。甲方如因自身原因造成工程延误，需承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任及赔偿：乙方如未按时完成工程，需向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价的10%。乙方如因自身原因造成工程质量不符合标准，需承担相应的赔偿责任。七、争议解决及法律适用1.争议解决方式：双方如因合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。八、合同生效及变更1.合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。2.合同变更：如需对合同进行变更，双方应协商一致，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。九、其他约定事项1.保密义务：双方应对本合同内容及履约过程中涉及的信息保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。2.不可抗力：如因不可抗力导致合同无法按时履行或无法履行，双方应协商解决。具体处理方式如下：_________。篇5甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行项目总平面规划、设计事宜，达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：_________2.项目地点：_________3.项目规模：_________4.项目内容：_________二、服务内容1.总平面规划：乙方应根据甲方的需求和项目的实际情况，提供总平面规划方案。规划方案应包括项目总体布局、空间划分、交通组织、绿化配置等方面的内容。2.建筑设计：乙方应根据总平面规划方案，提供项目的建筑设计方案。设计方案应包括建筑物的造型、结构、材料、色彩等方面的内容。3.咨询服务：乙方应提供总平面规划和建筑设计相关的咨询服务，包括方案优化、技术交底、施工配合等。三、技术要求1.乙方应确保提供的总平面规划和建筑设计方案符合国家的法律法规和行业标准。2.乙方应保证设计方案的合理性和可行性，确保项目能够按照设计方案顺利进行。3.乙方应提供必要的技术支持和施工配合，确保项目的顺利实施。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本项目的总平面规划和建筑设计费用为人民币_________元整（¥_________）。该费用包括乙方的规划设计服务、咨询服务以及技术支持和配合等费用。2.支付方式：甲方应在本合同签订后，按照以下比例向乙方支付款项：*合同签订后，甲方应支付合同价款的30%作