修村道路工程合同范本

修村道路工程合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[村集体名称]法定代表人：[姓名]地址：[村地址]联系方式：[电话号码]乙方（承包方）：名称：[公司名称]法定代表人：[姓名]地址：[公司注册地址]联系方式：[电话号码]鉴于甲方拟对本村道路进行修建，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[村名]道路修建工程2.工程地点：[具体村道路位置]3.工程内容对现有道路进行拆除、清理。按照设计要求进行路基开挖、填筑、压实。铺设基层材料，包括但不限于水泥稳定碎石等，并进行压实处理。浇筑混凝土路面，厚度不低于[具体厚度]厘米，强度等级不低于[具体强度等级]。安装道路附属设施，如路缘石、排水管道等。对道路两侧进行绿化、美化处理（如有要求）。4.工程范围：以甲方提供的施工图纸和工程预算书所确定的范围为准。二、工程期限1.开工日期：[具体日期]2.竣工日期：[具体日期]3.总工期：[X]日历天。如遇不可抗力因素（如自然灾害、战争等）或甲方原因导致工程延误，工期相应顺延，但乙方应及时书面通知甲方，并提供相关证明材料。三、工程质量1.乙方应严格按照国家和地方相关标准、规范以及甲方提供的施工图纸进行施工，确保工程质量符合合格标准。2.工程质量应符合以下标准：路基压实度应达到设计要求，基层平整度误差不超过[具体数值]毫米。混凝土路面强度应符合设计等级，表面平整度误差不超过[具体数值]毫米，相邻板块高差不超过[具体数值]毫米。路缘石安装应牢固、顺直，排水管道排水畅通，无堵塞现象。3.乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，定期进行质量检查和检验。对隐蔽工程，乙方应在隐蔽前通知甲方进行验收，验收合格后方可进行下一道工序。4.工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的工程质量验收报告和相关资料，甲方应在收到报告和资料后的[X]个工作日内组织验收。如工程质量不符合标准，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担，工期不顺延。四、工程价款及支付方式1.工程价款：本工程总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元），该价款为含税价，包括但不限于工程材料、人工、设备、运输、利润、税金等一切费用。2.支付方式合同签订后，甲方应在[X]个工作日内向乙方支付工程预付款，金额为工程总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。工程进度达到[具体进度节点]时，甲方应在收到乙方书面申请后的[X]个工作日内支付工程进度款，金额为工程总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应在[X]个工作日内支付至工程总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。剩余工程总价款的[X]%作为质量保证金，在工程质保期届满且无质量问题后的[X]个工作日内无息支付给乙方。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对工程施工进度、质量进行监督检查，要求乙方提供工程进度报告和质量检验报告。对乙方施工过程中的违规行为有权提出整改意见，如乙方拒不整改，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。工程竣工后，有权组织相关部门和人员对工程进行验收。2.义务按照合同约定及时支付工程价款。为乙方提供施工所需的场地、水源、电源等条件，并协调解决施工过程中与周边村民的关系。及时提供施工图纸和相关技术资料，并对乙方提出的技术问题进行解答。按照约定组织工程验收，及时办理工程结算手续。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定收取工程价款。要求甲方提供施工所需的场地、水源、电源等条件，并协调解决施工过程中与周边村民的关系。对甲方提供的施工图纸和技术资料有疑问时，有权要求甲方进行解释和说明。2.义务严格按照合同约定的工期、质量标准和施工规范进行施工，确保工程顺利完成。遵守国家和地方相关法律法规，文明施工，保护环境，不得扰民。负责施工现场的安全管理，设置明显的安全警示标志，采取必要的安全防护措施，确保施工人员和周边群众的人身安全和财产安全。如发生安全事故，乙方应承担全部责任，并及时报告甲方和相关部门。按照规定妥善处理施工过程中产生的废弃物和建筑垃圾，不得随意丢弃。保守甲方的商业秘密和技术秘密，不得将施工图纸和相关技术资料泄露给第三方。六、工程变更1.在施工过程中，如甲方需要对工程进行变更，应提前书面通知乙方，并提供变更后的施工图纸和技术要求。乙方应按照变更后的要求进行施工。2.因工程变更导致工程价款增加或减少的，双方应协商确定变更部分的价款，并签订补充协议。如双方无法协商一致，可按照相关计价标准和方法进行结算。3.工程变更可能导致工期延误的，工期相应顺延，但乙方应及时书面通知甲方，并提供相关证明材料。七、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定支付工程价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付工程款及违约金。2.如甲方因自身原因导致工程延误或无法继续施工，应赔偿乙方因此造成的损失，包括但不限于停工损失、设备闲置损失、人员窝工损失等。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期完成工程，每逾期一日，应按照工程总价款的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担工程总价款[X]%的违约金，同时乙方应赔偿甲方因此造成的损失。2.如乙方施工质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准。如返工后仍不符合标准，甲方有权解除合同，并要求乙方承担工程总价款[X]%的违约金，同时乙方应赔偿甲方因此造成的损失。3.如乙方违反本合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任，给甲方造成损失的，应赔偿甲方的损失。八、争议解决1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同约定的其他义务。九、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章