2026年监理工程师之合同管理考试题库500道含完整答案（必刷）

2026年监理工程师之合同管理考试题库500道第一部分单选题(500题)1、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，除非另有约定，对于不可预见的困难，承包商（）。

A.不能调整合同价款

B.可以调整合同价款

C.分不可预困难的具体情况区别对待，部分可以调整

D.根据不可预见困难发生的时期区别对待，部分可以调整

【答案】：A2、根据《建筑法》，建筑工程一切险的被保险人不包括（）。

A.发包人

B.承包人

C.分包商

D.材料商

【答案】：D3、根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人是（）。

A.建筑师

B.专业咨询机构

C.施工承包商

D.承担分包工作的分包商

【答案】：C4、(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。

A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致

B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务

C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力

D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务

【答案】：D5、在设计施工总承包合同模式下，关于合同当事人的表述，不准确的是()。

A.承包人为联合体的，在履行过程中，承包人不得改变联合体的组成修改联合体协议

B.承包人需要按合同约定承担完成工程项目的设计至缺陷责任期的质量缺陷修复责任

C.承包人可以是独立的承包人，也可以是联合体

D.发包人对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定

【答案】：A6、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。

A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发

B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作

C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具

D.进度款支付证书--经签发监理人无权修改

【答案】：C7、以下有关发包人代表的说法，不正确的是（）。

A.发包人应在合同签订后14天内确定发包人代表，并将相关信息书面通知勘察人

B.发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任

C.发包人代表不履行职责导致勘察合同无法正常履行，勘察人可以直接更换发包人代表

D.发包人代表代表发包人处理合同事宜

【答案】：C8、承包人向监理人报送竣工验收申请报告，不需要具备的条件是()。

A.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料

B.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划

C.合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求

D.完成了缺陷责任期内的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作

【答案】：D9、（2019年真题）下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。

A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书

B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书

C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款

D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款

【答案】：C10、承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送（）审批，按其的指示制定应对灾害的紧急预案。

A.监理人

B.发包人

C.勘察人

D.设计人

【答案】：A11、根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件，双方在订立合同时还必须填写的内容包括()

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式

【答案】：C12、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法不正确的是（）。

A.署名权归承包人享有

B.建筑物形象使用收益权归发包人享有

C.专利技术使用费不包含在投标报价内

D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由承包人承担

【答案】：C13、发包人和承包人在履行合同中发生争议后进行友好协商解决，如协商不成，下列做法正确的是（）。

A.应当提请合同争议评审

B.如不接受争议评审组意见，可以再申请仲裁或提起诉讼

C.专用合同条款中可以约定仲裁和诉讼两种解决方式供合同当事人选择

D.合同争议评审过程中，由争议评审组评审，争议双方不必争取友好协商

【答案】：B14、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交（）。

A.索赔意向通知

B.索赔通知

C.施工现场的记录

D.索赔依据

【答案】：B15、下列关于评标专家必须满足的条件，说法不正确的是（）。

A.从事相关专业领域工作满8年

B.具有高级职称

C.熟悉有关招标投标的法律法规

D.与投标人没有经济利益关系

【答案】：B16、9部委在标准施工合同的基础上，又颁发了《标准设计施工总承包招标文件》(2012年版)，其中包括（）。

A.《合同条款》

B.《合同格式》

C.《合同内容及格式》

D.《合同条款及格式》

【答案】：D17、轻度活动相当能量消耗为（）kcal/kg体重/min。

A.0.06

B.0.03

C.0.02

D.0.01

【答案】：C18、根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。

A.直接与保险人协商一致后，通知发包人

B.直接与保险人协商一致后，通知监理人

C.应事先征得发包人同意，并通知监理人

D.应事先征得监理人同意，并通知发包人

【答案】：C19、在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.不同类型的建筑材料应尽量分为一个合同包

B.允许供应商同时投标几个合同包

C.允许供应商投标一个合同包中的部分产品

D.划分的合同包较小，有利于供应商投标

【答案】：B20、市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。

A.行政手段

B.合同

C.诚信

D.道德

【答案】：B21、根据《标准材料采购合同》的规定，买方在全部合同材料交付后（）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。

A.7日，3日

B.28日，3日

C.3个月，7日

D.6个月，7日

【答案】：C22、标准施工合同条款中未明确由谁来解释文件之间的歧义，但可以结合监理工程师职责中的规定，总监理工程师应与发包人和承包人进行协商，尽量达成一致。不能达成一致时，（）应认真研究后审慎确定。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.发包人

D.承包人

【答案】：A23、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（）。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.投标保函、履约保函、预付款保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单

【答案】：C24、实行设计总包的，按照合同约定或经招标人同意，设计单位（），将建筑工程非主体部分的设计进行分包。

A.必须通过公开招标方式

B.必须通知邀请招标方式

C.可以不通过招标方式

D.只能通过协议方式

【答案】：C25、按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为()

A.签发工程接收证书日

B.颁发履约证书日

C.结清单生效日

D.签发最终支付证书日

【答案】：C26、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中，正确的是()。

A.由承包人提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验

B.由设备制造商提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验

C.承包人应在设备到货时与发包人共同核验

D.承包人应在设备到货时与工程师共同核验

【答案】：D27、关于保证人资格的说法正确的是（）。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为担保人

【答案】：B28、（）是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。

A.抵押

B.抵押权

C.质押

D.质权

【答案】：D29、（2017年真题）建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的（）。

A.1/2

B.1/3

C.2/3

D.3/4

【答案】：C30、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是（）。

A.设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划

B.发包人无权对设计文件进行审查

C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案

D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本

【答案】：D31、关于具有建筑装饰专业甲级设计资质的单位可以承接的设计项目，说法不正确的是（）。

A.也可以由具有建设工程设计综合资质的单位承接

B.也可以由具有建筑行业甲级设计资质的单位承接

C.也可以由具有建筑行业乙级设计资质的单位承接

D.包括建筑装饰专业范围内甲级专项工程设计项目

【答案】：C32、根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是()。

A.可以适当减少承包商损失的补偿

B.承包商应依据合同约定获得全额补偿

C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿

D.承包商无权提出补偿请求

【答案】：A33、施工招标采用综合评估法，评标委员会推荐中标候选人的做法正确的是（）。

A.以施工方案得分高的优先

B.以评标价低的优先

C.以投标报价低的优先

D.以综合得分高的优先

【答案】：D34、在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.投标保证金额不足，属于细微偏差

B.备品备件的价格可以单独报价

C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差

D.评标时不应考虑运费问题

【答案】：B35、发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，美于该试验相应合同义务的说法，正确的是()

A.承包人负责试验并承担相应费用

B.发包人负责试验并承担相应费用

C.承包人负责试验，发包人承担相应费用

D.发包人负责试验，承包人承担相应费用

【答案】：C36、（2018年真题）根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是（）。

A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效

B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行

C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检验

D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担

【答案】：C37、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）计价方式的说法正确的是（）。

A.采用成本加酬金的计价方式

B.成本部分由承包商承担

C.GMP一经设定，在实施过程中不得调整

D.工程实际总费用超过GMP的部分由业主承担

【答案】：A38、根据英国NEC《工程施工合同》，关于合同履行管理的说法，正确的是()

A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”

B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定

C.工程师应对合同争议做出决定

D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理

【答案】：A39、关于建设工程合同的说法，错误的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.建设工程合同的标的是各类建筑产品

B.建设工程合同主体一般应是法人

C.建设工程合同订立需经较长的准备期

D.建设工程合同应采用不要式合同

【答案】：D40、设计施工总承包合同通用条款规定，除非专用条款约定合同工程采用固定总价承包的情况外，应以（）作为支付的依据。

A.实际完成的工作量

B.固定单价

C.可调单价

D.可调总价

【答案】：A41、技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。

A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标

B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段

C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价

D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案

【答案】：C42、(2017年真题)根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（）。

A.办理出入施工现场的道路通行手续

B.建立施工现场质量管理体系

C.确定施工测量的基准点和基准线

D.收集地下管线和地下设施相关资料

【答案】：B43、必须招标的某施工项目，采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲、乙的情况如下：甲报价1000万元，评标价950万元；乙报价980万元，评标价990万元。此时()

A.中标人为甲，合同价为950万元

B.中标人为甲，合同价为1000万元

C.中标人为乙，合同价为980万元

D.中标人为乙，合同价为990万元

【答案】：B44、以下说法不符合安全运动条件的是（）。

A.一开始不要做剧烈的运动

B.炎热或酷暑气候坚持运动能有效消耗能量

C.水分的补给要充足

D.身体不适时要休息

【答案】：B45、建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则下列关于交货地点的说法正确的是（）。

A.标的需要运输的，出卖人应当将标的物交付给买受人

B.标的物不需要运输的，出卖人和买受人订立合同时知道标的物地点的，则在该地点交付

C.不知道标的物在某一地点时，应当在买受人所在地交付

D.不知道标的物在某一地点时，应当在材料使用地交付

【答案】：B46、根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为错误的是()。

A.发包人可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工

B.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施

C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利

D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人

【答案】：C47、关于投标保证有效期的说法，正确的是()

A.投标保证有效期应从投标时起算

B.投标保证有效期应从开标日起算

C.投标保证有效期不得延长

D.投标保证有效期应长于投标有效期

【答案】：B48、某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（）万元。

A.2

B.4

C.10

D.20

【答案】：B49、在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为8个，未超过规定数量，则（）。

A.选其中前3名通过资格审查

B.8家均通过资格审查

C.需重新进行资格审查

D.对8家重新进行打分排序

【答案】：B50、《标准施工招标文件》的适用范围是（）。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目

【答案】：A51、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更，由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则()

A.原设计人对变更的设计不承担责任

B.该部分设计成果需经原设计人审查批准

C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任

D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

【答案】：A52、以下有关资格审查方法的说法，正确的是（）。

A.资格审查办法分为综合评估法和最低投标价法两种

B.资格审查办法分为合格制和有限数量制两种

C.如无特殊规定，鼓励招标人采用有限数量制

D.资格预审文件的获取时间应当不少于3个工作日

【答案】：B53、甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同，合同约定的违约金为货款总值的10%，同时甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付()

A.2万元

B.2.5万元

C.3万元

D.3.5万元

【答案】：B54、依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是()

A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决

B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决

C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁

D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖

【答案】：B55、影响儿童少年第二性征发育的可能营养素是（）。

A.钙

B.铁

C.锌

D.硒

【答案】：C56、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。

A.同意卖方启运，改为设备安装前检验

B.停止启运，按合同约定进行交货前检验

C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运

D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金

【答案】：B57、根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是（）。

A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保

B.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保

C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保

D.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保

【答案】：D58、关于防火门窗设置的要求，正确的是()

A.舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙上的门应采用甲级防火门

B.剧院后台的辅助用房隔墙上的门窗应采用甲级防火门窗

C.消防控制室与其他部位的隔墙上的门应采用甲级防火门

D.空调机房与其他部位隔墙上的门应采用甲级防灭门

【答案】：D59、（2020年真题）根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（）。

A.结合行业特点，编制本行业的“专用合同条款”

B.“专用合同条款”对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触

C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用

D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意

【答案】：A60、对于电子招投标，投标人完成电子投标文件上传后，投标人提交投标文件的时间是（）。

A.上传投标文件开始时间

B.实际传输完成时间

C.电子招标投标交易平台向投标人发出递交回执通知的时间

D.递交回执通知中载明的传输完成时间

【答案】：D61、关于施工投标人资格预审和资格后审的说法，正确的是（）。

A.资格预审适用于邀请招标方式

B.资格后审适用于投标人数量较多的情形

C.鼓励同时采用资格预审和资格后审

D.资格预审与资格后审的审查内容一致

【答案】：D62、具有让潜在投标人获得招标信息，以便进行项目筛选，确定是否参与竞争作用的是（）。

A.资格预审

B.现场考察

C.招标公告

D.解答投标人的质疑

【答案】：C63、根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为()

A.需等待发包人批准

B.工程师已拒绝索赔要求

C.承包人的索赔要求已成立

D.承包人需进一步提交补充索赔证据

【答案】：C64、在建设工程材料设备采购合同中，关于分期交付买卖说法正确的是（）。

A.购买的标的物要分批交付

B.工程建设的工期较长时一般不用

C.买受人如果对其中一批标的物解除，无法解除与之相关的已交付标的物

D.买受人如果对其中一批标的物解除，无法解除与之相关的未交付标的物

【答案】：A65、工程招标代理的被代理人是发包人，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由（）承担。

A.分包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人

【答案】：D66、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。

A.设计方案不一定最优

B.有利于发包人对承包人的监督和检查

C.可以减少设计变更

D.减少承包人的索赔

【答案】：B67、（2020年真题）大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（）。

A.业主根据变更重新与承包商签订合同

B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准

C.业主按照规定程序办理变更审批手续

D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计

【答案】：C68、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人

B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人

D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成

【答案】：C69、设计施工总承包合同模式下，（）是对“发包人要求”的响应文件，作为合同文件的组成部分。

A.投标函

B.价格清单

C.承包人建议书

D.进度款支付分解表

【答案】：C70、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，在有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（）安排人员负责安全保卫工作。

A.发包人

B.勘察人

C.监理人

D.项目施工单位

【答案】：A71、非语言传播包括（）。

A.类语言

B.动态体语

C.时间语言

D.静态体语

E.空间语言

【答案】：A72、下列关于工程实际竣工日期的确定，不正确的是（）。

A.竣工验收合格，承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

B.竣工验收基本合格但要求整修和完善的，实际竣工日期为承包人整修和完善后送交竣工验收申请报告的日期

C.竣工验收不合格，工程按发包人要求返工重作或补救后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人返工重作或补救后提交竣工验收申请报告的日期

D.发包人延误竣工验收，承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

【答案】：B73、取得资质证书的建设工程勘察、设计企业可以从事相应的建设工程（）。

A.勘察、监理和技术服务

B.勘察、设计咨询和施工

C.设计、监理和施工

D.勘察、设计咨询和技术服务

【答案】：D74、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。如工程出现质量问题，则（）。

A.由甲公司承担责任

B.由乙公司承担责任

C.由甲公司、乙公司承担连带责任

D.由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任

【答案】：C75、下列属于非营利法人的是（）。

A.有限责任公司

B.机关法人

C.事业单位

D.股份有限公司

【答案】：C76、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担（）。

A.按份责任

B.共同责任

C.连带责任

D.均等责任

【答案】：C77、根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由()。

A.行业协会指定

B.仲裁委员会指定

C.业主与承包商协商选定

D.工程师和承包商协商选定

【答案】：C78、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，永久工程损失的差额部分应由（）进行补偿。

A.发包人

B.承包人

C.合同条款确定的该风险责任人

D.造价咨询机构

【答案】：A79、（2021年真题）根据《标准设备采购招标文件》，对于专用合同条款约定的超大超重设备，卖方应在设备包装箱两侧标注（），以便装卸和搬运。

A.起吊点和平衡点

B.平衡点和支点

C.支点和重心

D.重心和起吊点

【答案】：D80、关于工程设计招标评标原则的表述中，不正确的是（）。

A.评标时过分追求投标价的高低

B.评标时评标委员更多关注于所提供方案的技术先进性

C.评标时评标委员更多关注于所达到的技术指标、方案的合理性

D.评标时评标委员更多关注于对工程项目投资效应的影响等方面的因素

【答案】：A81、以下属于分类资料的是（）。

A.身高

B.年龄

C.贫穷富裕程度

D.性别

【答案】：D82、建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最主要的组成内容是（）。

A.价格清单

B.分析软件

C.设计文件

D.计算书

【答案】：C83、根据《标准施工招标文件》，标准施工招标文件的组成包括（）。

A.招标公告或投标邀请书

B.申请人须知

C.已标价的工程量清单

D.发包人要求

【答案】：A84、根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.可以适当减少承包商损失的补偿

B.承包商应依据合同约定获得全额补偿

C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿

D.承包商无权提出补偿请求

【答案】：A85、某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是()。

A.招标申请经批准后，招标人可以自行招标

B.办理招标备案后，招标人可以自行招标

C.无须办理招标备案，招标人可以自行招标

D.办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标

【答案】：B86、关于踏勘现场的说法错误的是（）。

A.招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，在编制投标文件时，招标人对投标人据此作出的判断和决策负责

B.投标人应自理准备和参加投标活动的费用

C.招标人应按招标文件规定的时间.地点，组织投标人踏勘项目现场

D.部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行

【答案】：A87、发包人将工程建设的勘察、设计、施工等任务发包给一个承包人的合同，即为（）。

A.建设工程设计施工总承包合同

B.施工承包合同

C.施工分包合同

D.建设工程施工合同

【答案】：A88、ECC合同中，主要选项条款中的（）适用于签订合同时价格已经确定的合同。

A.标价合同

B.目标合同

C.补偿合同

D.管理合同

【答案】：A89、建设项目总承包的优点不包括（）。

A.单一的合同责任

B.减少设计变更

C.设计是最优方案

D.缩短建设周期

【答案】：C90、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是（）．

A.通用合同条件-专用合同条件--投标书-业主要求

B.专用合同条件--通用合同条件--业主要求一投标书

C.通用合同条件--专用合同条件--业主要求一投标书

D.专用合同条件--通用合同条件一投标书--业主要求

【答案】：B91、关于委托代理关系的说法，正确的是（）。

A.授权范围不明确时，代理人的连带责任是在被代理人有承担责任的基础上承担的

B.总监理工程师使用超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担

C.被代理人的承担民事责任的能力远高于代理人时，依旧由代理人承担民事责任

D.在授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由招标代理机构承担

【答案】：B92、对于设备采购合同的标记，下列说法正确的是（）。

A.除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以可擦除的方式标记，保证不污染设备本身

B.对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“小心，轻放”以便装卸和搬运

C.如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明“此端朝上，请勿倒置”

D.标记的内容应当根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求设定

【答案】：D93、根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指()。

A.承包人投标书内提交的进度计划

B.施工准备阶段承包人编制的进度计划

C.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划

D.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划

【答案】：C94、施工评标中，可以反映出对项目的施工组织、技术、风险等方面的能力的是（）。

A.资质条件

B.财务状况

C.类似项目的业绩

D.信誉

【答案】：C95、AIA合同有七个系列，其中B系列是指（）。

A.业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件

B.业主与建筑师之间的标准合同文件

C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件

D.建筑师行业内部使用的文件

【答案】：B96、采用合格制资格审查方法时，详细审查因素不包括（）。

A.营业执照

B.安全生产许可证

C.业绩

D.法人资格

【答案】：D97、（2012年真题）某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。

A.A银行1000万元，B银行2000万元

B.A银行1800万元，B银行1200万元

C.AB银行各1500万元

D.A银行2000万元，B银行1000万元

【答案】：A98、施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是（）。

A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书

B.监理人应在收到索赔通知书后的28天内，将索赔处理结果答复承包人

C.监理人应单独确定索赔处理结果，无需与发包人和承包人协商以避免较大分歧

D.承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付

【答案】：D99、招标人组织施工现场踏勘后，需要对招标文件进行澄清修改的，招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

A.2

B.5

C.10

D.15

【答案】：D100、某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由()。

A.承包人承担相关费用，工期不予顺延

B.承包人承担相关费用，工期相应顺延

C.设备制造商承担相应费用，工期不予顺延

D.设备制造商承担相应费用，工期相应顺延

【答案】：A101、无权代理的情况不包括（）。

A.没有代理权而为代理行为

B.经过被代理人追认的行为

C.代理终止后的代理行为

D.超越代理权限为代理行为

【答案】：B102、我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中核心的制度是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.项目法人负责制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

【答案】：D103、固有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定（）为中标人。

A.自己中意的候选人

B.排名第一的中标候选人

C.排名第二的中标候选人

D.排名第三的中标候选人

【答案】：B104、在运用综合评估法进行项目评标时，投标报价偏差率的计算公式为（）。

A.（投标人报价-评标基准价）/评标基准价×100%

B.（投标人报价-标底）/标底×100%

C.（投标人报价-最高限价）/最高限价×100%

D.（投标人报价-评标基准价）/投标人报价×100%

【答案】：A105、代理合同履行中，被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。

A.由第三人自己承担损失

B.由被代理人独自向第三人承担责任

C.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任

D.由代理人独自向第三人承担责任

【答案】：C106、关于合同变更，说法正确的是（）。

A.监理工程师按照发包人的要求提高质量标准，需要征求承包人意见

B.增加承包范围外的某项新增工作，监理人无需征求承包人意见

C.承包人收到监理人的变更意向书后，如果同意实施变更，则向监理人提出书面变更建议

D.监理人审查承包人变更实施方案，认可实施方案，应及时发出变更指示

【答案】：C107、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定的合同有效期指()

A.监理合同注明的开始至完成的时间

B.监理合同约定的监理工作的日历天数

C.监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间

D.监理人自开始监理工作至保修期届满的时间

【答案】：C108、理论换算法的依据是（）

A.风俗习惯

B.计量单位

C.监理工程师的决定

D.合同约定的换算标准

【答案】：D109、（2018年真题）招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。

A.3

B.5

C.7

D.10

【答案】：B110、建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时，应在投标截止时间15日前通知投标人，同时进行的工作是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.以书面形式修改招标文件，但不延长投标截止日期

B.以口头形式修改招标文件，但不延长投标截止日期

C.以书面形式修改招标文件，并延长投标截止日期

D.以口头形式修改招标文件，并延长投标截止日期

【答案】：A111、根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定

B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调

C.由工程师负责裁决

D.由承包商与项目经理共同处理

【答案】：A112、因被代理人对代理人授权不明确，给第三人造成损失，关于损失承担的说法，正确的是（）。

A.由被代理人自行承担责任

B.由代理人自行承担责任

C.由第三人自行承担责任

D.由被代理人与代理人承担连带责任

【答案】：D113、下列（）情形导致承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较低的一个作为支付计算的价格指数。

A.不可抗力

B.工程量增加

C.承包商基础施工超挖

D.设计变更

【答案】：C114、（2013年真题）关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。

A.投标保证有效期应从投标时起算

B.投标保证有效期应从提交投标文件截止之日起算

C.投标保证有效期不得延长

D.投标保证有效期应长于投标有效期

【答案】：B115、某项目监理人发出开工通知后，因拆迁纠纷不具备开工条件导致开工时间推迟，则该项目的开工日期应为（）。

A.发出开工通知的日期

B.收到开工通知的日期

C.开工通知中载明的日期

D.开工条件具备的日期

【答案】：D116、某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标，甲投标报价6050万元，评标价6000万元；乙投标报价6200万元，评标价5950万元；丙投标报价5950万元，评标价6050万元，则中标单位及签约合同价分别为（）。

A.乙，5950万元

B.乙，6200万元

C.丙，5950万元

D.丙，6050万元

【答案】：B117、根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（）。

A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款

B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用

C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项

D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供

【答案】：C118、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()

A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人

B.投票文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成

【答案】：C119、CM模式中，当工程实际总费用超过GMP时，超过部分由（）承担，体现了CM管理承包的风险性，也使业主方造价控制风险大大降低。

A.雇主

B.CM承包商

C.总承包商

D.工程师

【答案】：B120、建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的（）进行协商谈判。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.细微偏差

B.投标价格

C.质量要求

D.工期要求

【答案】：A121、关于设计招标的说法，正确的是()

A.招标文件中应有具体的工作量

B.评标时不考虑设计资历

C.评标时应进行投入、产出经济效益的比较

D.开标时应按报价高低排定标价次序

【答案】：C122、以下有关九部委发布的《标准勘察合同》内容说法不正确的是（）。

A.适用范围是依法必须招标的与工程建设有关的勘察项目

B.履约保证金采用银行保函的，应当提供无条件地、不可撤销担保

C.房屋建筑和市政工程等工程勘察项目招标可以使用《建设工程勘察合同（示范文本）》

D.双方可协商约定专用条款

【答案】：D123、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。

A.留置担保

B.保证担保

C.抵押担保

D.质押担保

【答案】：B124、发包人应在监理人出具竣工付款证书后的（）d内，将应支付款支付给承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B125、用于计算营养标签标示值的数据，至少需要（）次以上的检测结果。

A.5

B.10

C.50

D.20

【答案】：B126、FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在()前不能合理预见到的风险，归业主承担。

A.合同签字日

B.下达开工令

C.基准日

D.风险事件发生日

【答案】：C127、下列关于缺陷责任期的说法正确的是（）。

A.缺陷责任期从颁发工程接收证书日开始计算

B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由承包人负责修复

C.修复后需再行试验和试运行的，试验和试运行的全部费用由承包人承担

D.由发包人向承包人签发缺陷责任期终止证书

【答案】：B128、在NEC合同文本中，目标合同（）。

A.适用于签订合同时价格已经确定的合同

B.适用于拟建工程在签订合同时工程范围尚未确定，合同双方先约定合同的目标成本的情况

C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况

D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同

【答案】：B129、关于根据标准文本编制招标文件和合同条件的说法正确的是（）。

A.确保了建设工程招标和合同文件中各项内容的独立性

B.有助于保证交易安全

C.增加了交易成本

D.增加了合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性

【答案】：B130、招标人通过新闻媒体发布招标公告，凡具备相应资质符合招标条件的法人或组织，不受地域和行业限制均可申投标指的是（）。

A.邀请投标

B.公开招标

C.公开投标

D.邀请招标

【答案】：B131、投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时()

A.投标人应要求招标人继续解释

B.以书面解答为准

C.以招标文件为准

D.由人民法院判定

【答案】：B132、根据《标准施工招标文件》，投标预备会应在投标截止时间（）日前召开。

A.5

B.7

C.10

D.15

【答案】：D133、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于工程量计量的说法中，正确的是()。

A.按照承包人完成的实际工程进行计量

B.只对承包人完成的合格工程进行计量

C.对超挖的工程量不予计量，但对超挖部分的回填工程量予以计量

D.承包人施工原因造成返工的工程量也应予以计量

【答案】：B134、甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生了纠纷，则下列表述错误的是()。

A.乙公司可以要求甲公司支付电视机货款

B.要求该采购员支付电视机货款

C.乙公司可以中止合同并要求甲公司退货

D.甲公司应当支付电视机货款

【答案】：B135、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。

A.申请人须知前附表

B.资格审查办法

C.投标人须知前附表

D.资格预审公告

【答案】：B136、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法正确的是（）。

A.承包人应撤离施工场地

B.已经订货的材料、设备由发包人负责退货或解除订货合同

C.不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由订货方承担

D.因未及时退货造成的损失由发包人承担

【答案】：A137、（2017年真题）根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是（）。

A.第三方保证

B.动产质押

C.既有建筑物抵押

D.银行保函

【答案】：D138、下列勘察要求说法错误的是（）

A.勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责

B.勘察人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置

C.勘探工作完成后，勘察人应当按照规范要求及时封孔

D.验收通过之后如果发生沉陷，勘察人只需要进行二次验收即可

【答案】：D139、（2018年真题）根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（）。

A.施工技术事故

B.异常恶劣天气

C.不可抗力

D.因设计缺陷导致的设计变更

【答案】：A140、下列不属于建设工程勘察合同中勘察人必须具备的条件是（）。

A.法人资格

B.持有正规营业执照

C.联合体组织

D.持有正规的资质证书

【答案】：C141、项目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于（）。

A.法定代理

B.职务代理

C.指定代理

D.委托代理

【答案】：D142、某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为()

A.工期顺延、给予经济补偿

B.工期不予顺延、给予经济补偿

C.工期顺延、不给经济补偿

D.工期不予顺延、不给经济补偿

【答案】：A143、（2012年真题）在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于（）。

A.招标人

B.评标委员会

C.招标代理机构

D.招标监督机构

【答案】：A144、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任不包括（）。

A.编制施工安全措施计划、应对灾害的紧急预案报送监理人审批

B.配置必要的救助物资和器材，配备必要的安全生产和劳动保护设施

C.制定安全操作规程，发放安全工作手册和劳动保护用具

D.承担工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失

【答案】：D145、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为（）。

A.承包人可自行调运到其他工地

B.至竣工结束，不得运出工地

C.经过工程师书面同意后，可以提前撤出工地

D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地

【答案】：C146、不能成为合同保证人的是（）。

A.水泥厂

B.建筑公司

C.商业银行

D.以公益为目的的学校

【答案】：D147、下列不属于保证合同包括的内容的是()。

A.被保证的主债权数额

B.保证人履行债务的期限

C.保证的方式

D.保证担保的范围

【答案】：B148、（）反映了烹调过程中，食物总质量的变化。

A.重量损失因子（WLF）

B.重量保留常数（WRC）

C.重量损失系数（WLI）

D.重量保留因子（WRF）

【答案】：D149、设计施工总承包合同的订立中，专用条款内应明确约定由（）提供的文件的内容、数量和期限。

A.承包人

B.发包人

C.分包人

D.监理人

【答案】：B150、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程照管责任的说法正确的是（）。

A.从开工日期起，承包商承担工程照管责任，直到工程验收合格之日止

B.在负责照管期间，承包商可以对工程损害予以修复后向业主索赔

C.颁发工程接收证书后，工程照管责任应移交给业主，承包商不再承担照管责任

D.对接收证书颁发前业主已经使用的部分，照管责任自开始使用之日起转由业主承担

【答案】：D151、关于施工阶段因承包人违约解除合同的表述中，不正确的是（）。

A.合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工

B.发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施

C.发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任

D.发包人的扣留行为导致发包人根据合同约定享有的索赔权利丧失

【答案】：D152、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（）。

A.著作权归发包人享有

B.建筑物形象使用收益权归承包人享有

C.专利技术使用费包含在投标报价内

D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担

【答案】：C153、最高额抵押权设立前已经存在的债权，（）。

A.可以直接转人最高额抵押担保的债权范围，事后通知当事人即可

B.经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围

C.应当直接转入最高额抵押担保的债权范围

D.不得转入最高额抵押担保的债权范围

【答案】：B154、（2021年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应对勘察方法的（）完全负责。

A.完备性、可靠性、先进性

B.完备性、正确性、经济性

C.适用性、先进性、经济性

D.正确性、适用性、可靠性

【答案】：D155、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与公用通道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由()承担。

A.公路管理部门

B.承包人

C.发包人

D.承包人与发包人共同

【答案】：C156、施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于（）评审的内容。

A.资格

B.程序

C.响应性

D.形式

【答案】：D157、以下有关不可预见的物质条件，说法正确的是（）。

A.是指承包商在工程实施中遇见的外界自然条件，不包括人为的条件

B.不可预见的特质条件，包括地下和水文条件和气候条件

C.因不可遇见的特质条件使承包商遭受损失，承包商有权提出工期索赔和费用索赔，但不能索赔利润

D.因不可遇见的特质条件使承包商遭受损失，承包商有权提出工期索赔，但不能索赔费用和利润

【答案】：C158、民事责任承担原则中，关于连带责任的承担描述正确的是（）。

A.权利人有权请求全部连带责任人承担责任，但不可以请求部分连带责任人承担责任

B.连带责任人的责任份额按照平均承担责任

C.实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿

D.能够确定责任大小的，各自承担相应的责任

【答案】：C159、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）

A.质押担保

B.抵押担保

C.保证担保

D.留置担保

【答案】：C160、承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（）。

A.1个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：B161、关于标准施工合同中保险责任的规定，说法正确的是（）。

A.工程保险由承包人以发包人和承包人的共同名义投保

B.发包人为履行合同的本方以及承包人方人员投保工伤事故保险

C.施工设备保险由发包人办理

D.进场材料和工程设备保险由承包人办理

【答案】：A162、社区营养干预措施的基本原则是（）。

A.考虑营养问题的重要程度

B.考虑对解决营养问题的作用大小

C.考虑实施干预的难易程度等

D.以上均是

【答案】：D163、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由（）承担。

A.发包人

B.监理人

C.发包人和承包人共同

D.承包人

【答案】：D164、某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是()

A.监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失

B.承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失

C.施工现场发生火灾，监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失

D.在工程保修阶段，委托人通知监理人到现场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失

【答案】：B165、当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当（）。

A.不承担保证责任

B.对全部债务承担责任

C.由被保证人决定担保范围

D.由保证人承担部分责任

【答案】：B166、因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金

A.0.08%

B.0.5%

C.0.8%

D.1.0%

【答案】：A167、（2019年真题）下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。

A.非银行金融机构

B.国家机关

C.股份公司

D.合伙企业

【答案】：B168、（2019年真题）施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成（）。

A.表见代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理

【答案】：D169、膨胀蛭石的最高使用温度是()。

A.600～700℃

B.800～900℃

C.1000～1100℃

D.1200～1300℃

【答案】：C170、能够引起合同法律关系产生、变更与消灭的客观现象和事实就是法律事实，下列关于法律事实说法正确的是（）。

A.当事人订立合法有效的合同属于行为

B.行政部门罚款属于事件

C.没有及时支付报酬农民工罢工属于行为

D.禁运属于自然事件

【答案】：A171、我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中核心的制度是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.项目法人负责制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

【答案】：D172、招标人给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于（）日。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】：B173、下列关于勘察费定金支付的说法正确的是（）。

A.发包人应在勘察人提交定金支付申请后28天内，将定金支付给勘察人

B.定金不得超过勘察费用的2%

C.因发包人的原因解除合同时，定金不予退还

D.由于不可抗力解除合同时，定金予以退还

【答案】：C174、ECC合同中，早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定应由（）记录在案。

A.雇主

B.监理工程师

C.项目经理

D.承包商

【答案】：C175、预包装食品标签通则GB7718-2004规定的非强制标示内容有（）。

A.生产日期

B.批号

C.保质期

D.食用方法

E.营养成分

【答案】：B176、投标保证的有效期至（）。

A.开标

B.定标

C.发出中标通知书

D.由招标文件确定

【答案】：D177、在保证合同中，当事人双方未约定保证方式的（）。

A.保证合同无效

B.视为连带保证

C.视为一般保证

D.当事人可以自由选择采用一般保证或连带保证

【答案】：C178、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。

A.发包人必须是建设单位

B.承包人必须是法人

C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质

D.发包人必须具有自行组织招标的能力

【答案】：B179、合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的（）。

A.行为

B.智力成果

C.技术

D.权利和义务

【答案】：D180、设计合同履行过程中，属于设计人责任的是()

A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收

B.办理设计文件的报批手续

C.选定设计文件依据的设计规范

D.为现场的设计人提供必要的工作条件

【答案】：C181、对发包人提供的材料和工程设备管理，发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货()天前通知承包人。

A.3

B.5

C.7

D.11

【答案】：C182、招标采购通用型设备时，采用综合评标价法评标，以报价为基础，按预定方法部分要素换算成定价格的因素中，不应包括()。

A.运输费

B.保险费

C.2年内易损件费

D.售后服务费

【答案】：B183、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。

A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料

B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年

C.委托人增加的监理工作内容过多

D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工

【答案】：B184、三扇外开木窗采用下列构造，哪一种擦窗最困难？()

A.中间扇内开，两边扇外开

B.中间扇固定，两边扇采用长脚铰链外开

C.中间扇立转，两边扇外开

D.中间扇外开，两边扇外开

【答案】：D185、按照FIDIC《施工合同条件》规定，指定分包商条款的合理性的具体表现，以下说法正确的是（）

A.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任

B.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约

C.应由承包商和指定分包商共同承担责任

D.承包商对指定分包商的违约不承担责任

【答案】：D186、影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期，但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过（）年。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：B187、某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20%。设计工作完成40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为()万元。

A.20

B.40

C.50

D.100

【答案】：C188、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备造型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由()组织，应在试验日期提前()通知对方。

A.承包人或发包人，21天

B.发包人，14天

C.承包人或发包人，14天

D.承包人，21天

【答案】：A189、在建设工程中，有关采购合同的特点说法正确的是（）。

A.标的物品种多，供货条件差异小

B.与施工进度密切相关，不得延误，最好能提前交货

C.建筑材料采购合同不仅是在物资交货阶段

D.大型设备采购合同除交货外，包括生产阶段.安装调试.试运行.保修等

【答案】：D190、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，关于监理人义务的说法，正确的是()

A.向设计单位提供设备厂家名录

B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料

C.指示设计单位变更设计

D.保守设计单位申明的秘密

【答案】：D191、材料设备采购招标中，划分采购合同包的原则是()

A.符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险

B.有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间

C.充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响

D.全面考虑供货、仓储和运输能力，减少运输损耗，提高仓储能力

【答案】：B192、关于保证责任的表述中，正确的是（）。

A.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起1年

B.保证人对保证期间未经其同意转让的债务，仍需承担保证责任

C.保证期间债权人与债务人协议变更主合同的，保证人继续在原有范围内承担保证责任

D.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任

【答案】：D193、关于留置的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.留置权可以通过合同的约定产生

B.留置权不以债权人合法占有对方产为前提

C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人

D.施工合同不可实施留置权

【答案】：D194、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于变更意向书及变更指示发出主体的说法，正确的是（）。

A.可以由发包人发出

B.只能由监理人发出

C.可以由承包人发出

D.只能由发包人发出

【答案】：B195、AIAC191将整个项目实施过程分为8个阶段，不包括（）

A.概念阶段

B.施工阶段

C.招投标阶段

D.标准设计阶段

【答案】：C196、初步审查和详细审查合格申请人数量不少于（）家且没有超过预先规定的通过数量时，均通过资格预审，不进行评分。

A.3

B.4

C.2

D.1

【答案】：A197、(2016年真题)根据《标准施工合同》，发包人在施工合同订立阶段的义务是（）。

A.组织施工单位测设施工控制网

B.组织监理单位编制施工组织设计

C.组织设计单位进行设计交底

D.组织勘察单位进行现场查勘

【答案】：C198、（2018年真题）关于评标委员会的说法，正确的是（）。

A.评标委员会成员的名单应当保密

B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定

C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3

D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

【答案】：A199、技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，此时应采用（）。

A.最低投标价法

B.综合评估法

C.评标价法

D.合格制法

【答案】：A200、履约保证的有效期限从提交履约保证起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后（）止。

A.15天或14天

B.15天或10天

C.25天

D.10天

【答案】：A201、下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（）。

A.有利于投标人全面了解招标项目情况

B.有利于减少可能的争议

C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境

D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘

【答案】：D202、建设工程合同的标的是各类建筑产品，建筑产品的不动产特殊性决定了承包人工作的（）。

A.连续性

B.严格性

C.流动性

D.长期性

【答案】：C203、依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是()

A.合同关系主体为业主和指定分包商

B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分

C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任

D.由工程师负责协调管理

【答案】：B204、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.指定分包商直接与业主订立合同

B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分

C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费

D.指定分包商对其违约独立承担责任

【答案】：D205、下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（）。

A.专用条款

B.通用条款

C.中标通知书

D.合同协议书

【答案】：D206、设计施工总承包合同模式下，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为（）。

A.从签订合同日起，至缺陷通知期结束

B.从签订合同日起，至完成施工义务

C.从工程开工日起，至完成保修义务

D.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止

【答案】：D207、关于学龄前儿童膳食碳化合物的特点不正确的是（）。

A.从以奶和奶制品为主到以谷类为主的过渡

B.不易用过多的糖和甜食

C.不应以含有复杂碳水化合物的谷物为主

D.适量的膳食纤维

【答案】：C208、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中的定由（）投保为宜。

A.发包人

B.由其中一个承包人

C.由多个承包人分别

D.组成联合体

【答案】：A209、根据《施工合同标准文本》的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是（）。

A.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作

B.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项

C.承包人收到监理人发出的指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行

D.监理有权确定，无权决定

【答案】：C210、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于发包人义务的是（）。

A.组织设计交底

B.编制施工环保措施计划

C.审批施工组织设计

D.组织论证专项施工方案

【答案】：A211、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()

A.A银行1000万元，B银行2000万元

B.A银行1800万元，B银行1200万元

C.A.B银行各项工作1500万元

D.A银行2000万元，B银行1000万元

【答案】：A212、根据《标准设计施工总承包合同》，下列符合工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。

A.争议评审组对监理人确定的修改

B.为他人提供方便

C.发包人提供的材料、设备延误

D.异常恶劣的气候条件

【答案】：C213、根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自（）时起由卖方转移到买方。

A.交付

B.核验

C.清点

D.签约

【答案】：A214、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（）．

A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款

B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法

C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶I措施和追加的费用

D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款

【答案】：A215、在接收证书颁发前业主确实使用的工程，视为自（）起已被业主接收。

A.开工之日

B.开始使用之日

C.缺陷责任期结束之日

D.办理接收证书之日

【答案】：B216、在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为8个，而资格审查文件规定的数量为7个，则（）。

A.不需要进行评分，随机选取7个通过资格审查

B.需要进行评分，8家均通过资格审查

C.需要进行评分，前7家通过资格审查

D.不需要进行评分，提交资格申请文件时间排在前7位的通过资格审查

【答案】：C217、对投标人就招标文件提出的问题，招标人的正确处理方式有（）。

A.澄清发送给每一位投标人，同时说明问题的来源

B.召开投标预备会，并在会后将澄清发给每一位投标人

C.对于规定时间后提出的澄清请求，招标人仍应回复

D.澄清发出的时间距投标截止日期不足20天的，延长投标截止日期

【答案】：B218、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于项目管理机构评审内容的是（）。

A.项目经理的任职资格

B.施工方案与技术措施的合理性

C.资源配置计划的合理性

D.工程进度计划与措施的科学性和合理性

【答案】：A219、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过（）。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C220、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段进行的是（）。

A.联动试车

B.保证工程满足合同要求的试验

C.功能性试验

D.产能及环保指标测试

【答案】：C221、关于工程设计管理的说法，正确的是（）。

A.设计人可允许其他单位以本单位名义承担设计业务

B.除有特殊要求的建筑材料与专用设备外，设计人不得指定生产厂家或供应商

C.设计注册执业人员可受聘于其他设计单位完成专门的设计任务

D.设计人不应当参与与设计相关的工程质量事故分析

【答案】：B222、FIFIC系列合同中，下列选项中适用于《施工合同条件》的是（）

A.适用于传统的"设计一招标一建造"模式，承包商按照业主提供的设计进行施工

B.适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包

C.适合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目

D.适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工

【答案】：A223、关于分包的说法错误的是（）。

A.非主体、非关键性勘察或设计工作可以进行分包

B.遵守招标文件中对分包内容限制性条件的规定

C.接受分包的人就分包项目承担连带责任

D.分包人应当就分包项目向招标人负责

【答案】：D224、发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货（）天前通知承包人。

A.7

B.14

C.15

D.21

【答案】：A225、美国AIA合同文本中的B系列是指（）。

A.业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件

B.业主与建筑师之间的标准合同文件

C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件

D.建筑师行业内部使用的文件

【答案】：B226、施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结