乡村道路合同

乡村道路合同一、工程概况甲方（发包方）为[乡镇人民政府/村民委员会]，乙方（承包方）为具备公路工程施工总承包三级及以上资质的企业。根据《中华人民共和国民法典》及《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2025）等法律法规，双方就[XX村至XX镇连接道路]建设项目达成如下协议。工程地点位于[具体县域乡镇名称]，道路全长[5.2公里]，设计宽度[4.5米]，采用[C30混凝土]路面结构，设计荷载等级为公路-Ⅱ级。工程内容包括：路基开挖与压实（压实度≥93%）、15cm厚级配碎石基层、20cm厚混凝土面层、双侧浆砌片石排水沟（总长3.8公里）、3处会车道（每处长20米）、交通标志标线及道口警示桩安装等。施工区域涉及[3个自然村]，需协调农田临时占用[12亩]及林木移栽[56株]，相关补偿事宜由甲方负责完成。二、合同金额与支付条款（一）合同总价本工程总造价为人民币[叁佰捌拾陆万伍仟元整]（¥3,865,000.00），包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金及所有风险费用。其中：路基工程：[82万元]（含清表、土方开挖3200m³、碾压及边坡修整）路面工程：[215万元]（含基层碎石1.2万m³、混凝土浇筑2.3万m³）排水设施：[48万元]（含浆砌片石1800m³、PVC排水管320m）交通安全设施：[22万元]（含标志标牌45块、反光标线1.2km、警示桩120根）不可预见费：[19.5万元]（占总价5%）（二）支付方式预付款：合同签订后7个工作日内支付总价20%（¥77.3万元），乙方提交履约保函（金额为总价10%）后支付。进度款：按月计量支付，乙方每月25日提交已完工程量报告，甲方7日内审核并支付至核定产值的70%。竣工结算：工程验收合格后30日内，乙方提交完整结算资料，甲方审核确认后30日内支付至结算总价的97%。质保金：剩余3%（¥11.6万元）作为质量保证金，质保期满无质量问题后15日内无息返还。三、工程质量标准（一）技术规范工程需符合《农村公路建设管理办法》（2025修订版）及以下标准：路基压实度：零填及挖方段≥95%，填方段≥93%（重型击实标准）混凝土路面：抗折强度≥4.5MPa，厚度误差±5mm，平整度≤3mm/2m排水坡度：路面横坡2%，边沟纵坡≥0.3%标志标线：反光膜等级≥IV类，标线厚度1.8-2.5mm（二）材料要求水泥采用[P.O42.5级]，每批次需提供出厂合格证及3天强度报告；碎石压碎值≤26%，含泥量＜3%；钢筋保护层厚度≥30mm，焊接接头抗拉强度≥500MPa。（三）验收程序隐蔽工程验收：路基处理、管道预埋等隐蔽工序需经甲方及监理工程师签字确认后方可施工下一道工序；中期验收：基层施工完成后进行，重点检测平整度、高程及压实度；竣工验收：包含外观检查（裂缝宽度≤0.2mm）、钻芯取样（强度及厚度）、弯沉检测（≤120（0.01mm））等，验收合格后签署《工程竣工验收证书》。四、工程期限（一）工期约定总工期为[150日历天]，具体节点控制：开工日期：2025年[X]月[X]日（以甲方开工令为准）路基工程：45天路面工程：60天附属设施：30天竣工清理及验收：15天（二）工期调整可顺延情形：连续降雨超过3天（以当地气象站数据为准）甲方未按时支付进度款超过15天重大设计变更导致返工（需甲方出具书面变更指令）乙方需在事件发生后3日内提交工期索赔报告，甲方7日内书面答复，逾期未答复视为认可。五、双方责任（一）甲方责任开工前15日完成施工用地征用、青苗补偿及“三通一平”（通路、通水、通电，施工场地平整至设计标高±50cm）；委派[李XX]为现场代表（职称：工程师），负责协调村民关系及签证确认，每周组织进度协调会；提供电子版施工图8套，重大设计变更需提前7日书面通知乙方，由此增加的费用由甲方承担。（二）乙方责任组建项目经理部，配备市政公用工程专业一级建造师[张XX]（注册证号：陕建字XXXX）及专职安全员2名；施工前编制详细施工组织设计（含专项安全方案），报甲方及监理审批后实施；承担施工期间安全责任，设置硬质围挡（高度2.5m）及夜间警示灯，配备消防器材（每50m设置1组）；工程竣工后30日内提交完整竣工资料（含隐蔽工程影像、检测报告等）8套。六、违约责任（一）甲方违约逾期付款：每逾期1日按应付款万分之五支付违约金，逾期超过30日，乙方有权停工并要求赔偿窝工损失（按人工单价60元/工日、机械停滞费800元/台班计算）；擅自解除合同：需支付合同总价10%的违约金，并赔偿乙方已投入的材料及设备损失。（二）乙方违约工程质量不合格：无偿返修至合格，承担由此造成的工期延误，并处以返工部分造价20%的罚款；工期延误：每逾期1日按合同总价万分之三支付违约金，逾期超过30日，甲方有权解除合同并另择施工单位，乙方需赔偿差额损失。七、其他条款（一）保险与安全乙方需投保建筑工程一切险（保额400万元）及施工人员意外伤害险（每人保额60万元），保险费用已包含在合同价中。施工期间发生安全事故，由乙方承担全部责任及费用。（二）争议解决履行合同发生争议时，双方应友好协商；协商不成的，提交工程所在地县级农村公路建设主管部门调解，调解无果可向[XX县]人民法院提起诉讼。（三）合同生效本合同一式6份，甲乙双方各执3份，经双方法定代表人签字并加盖公章后生效，至工程质保期满且所有款项结清后终止。（以下无正文）甲方（盖章）：____