市政工程施工合同

市政工程施工合同一、工程概况工程名称：[具体工程名称]工程地点：[详细地址，包含行政区划及具体路段或区域]工程内容：包括但不限于道路工程（含路基、路面、人行道铺设）、排水工程（管道敷设、检查井砌筑）、绿化工程（行道树种植、绿化带建设）、照明工程（路灯安装及线路敷设）等，具体以施工图纸及工程量清单为准。工程规模及范围：道路全长[具体长度]米，宽度[具体宽度]米；排水管道总长[具体长度]米，管径范围[具体范围]毫米；绿化面积[具体面积]平方米；照明设施共[具体数量]套。工程范围涵盖设计图纸所示全部土建及安装工程，并包含施工期间的场地清理、临时设施搭建及周边环境维护。二、合同工期开工日期：自甲方书面通知开工之日起计算（最迟不晚于[XXXX年XX月XX日]）。竣工日期：自开工之日起[具体天数]个日历日内完成全部工程并通过竣工验收。工期调整：因以下情形导致工期延误的，乙方可申请工期顺延，顺延天数经甲方书面确认后生效：甲方未能按合同约定提供施工场地、图纸或支付工程款，影响施工进度的；设计变更导致工程量增加或施工方案重大调整的；政策法规调整（如环保限工、交通管制）或不可抗力（如地震、暴雨）导致施工中断的；其他非乙方原因造成的延误，且乙方在延误发生后7日内提交书面申请及证明材料。三、工程价款及支付方式合同总造价：人民币[具体金额]元（大写：[金额汉字大写]），为固定总价合同，包含人工、材料、设备、管理费、利润及税金等全部费用，除设计变更或政策调整外不作调整。支付节点及比例：预付款：合同签订后15日内支付总造价的20%，用于乙方采购主要材料及设备。进度款：按月支付已完成工程量的70%，乙方每月25日前提交进度报告及付款申请，甲方审核后10日内支付。竣工结算款：工程竣工验收合格后30日内，乙方提交完整结算资料，甲方审核确认后支付至结算总价的97%。质保金：剩余3%作为质量保证金，自竣工验收合格之日起满1年后无质量问题的，15日内无息返还。支付方式：所有款项通过银行转账支付至乙方指定账户，乙方需提供合法有效的发票。四、工程质量与验收质量标准：乙方需严格按照国家现行《城镇道路工程施工与质量验收规范》《给水排水管道工程施工及验收规范》等标准及设计图纸施工，确保工程质量达到合格等级，并符合甲方提出的专项技术要求（如道路平整度偏差≤3mm/2m，排水管道闭水试验合格率100%）。材料与设备要求：主要材料（如沥青混凝土、钢筋、PE管道）需提供出厂合格证及第三方检测报告，经甲方及监理单位抽样复检合格后方可使用。严禁使用不合格材料或擅自替换材料品牌、规格。验收程序：分部分项验收：隐蔽工程（如管道基础、路基压实）需经甲方及监理验收签字后方可进入下一道工序；竣工验收：工程完工后，乙方提交竣工验收申请及完整资料（含竣工图、试验报告、质量评定表等），甲方在收到申请后15日内组织设计、监理、勘察等单位联合验收；整改要求：验收不合格的，乙方需在10日内完成整改并重新申请验收，相关费用由乙方承担。五、双方权利与义务（一）甲方权利与义务权利：对工程质量、进度进行监督检查；审核乙方提交的施工方案、进度报告及结算资料；要求乙方整改不合格工程或违规行为。义务：提供施工场地及地下管线资料，办理施工许可证等相关手续；协调周边关系，确保施工期间的交通疏导及夜间施工许可；按合同约定支付工程款，逾期支付需按日利率0.05%支付违约金。（二）乙方权利与义务权利：要求甲方提供必要的施工条件及及时支付工程款；对设计变更提出合理化建议并申请费用调整。义务：编制详细施工组织设计，配备合格的项目管理团队（项目经理需具备市政工程专业一级建造师资质）；落实安全生产措施，设置警示标志及围挡，承担施工期间的安全责任；接受甲方及监理单位的监督，配合工程质量抽检及资料核查。六、安全施工与环境保护安全责任：乙方需建立安全生产责任制，配备专职安全员，对施工人员进行岗前培训，施工期间发生的人员伤亡或财产损失由乙方承担全部责任。环保要求：施工中需采取降尘、降噪措施，施工废水经处理后排入市政管网，建筑垃圾分类堆放并及时清运，严禁夜间22:00至次日6:00进行高噪声作业（特殊情况需办理夜间施工许可）。七、违约责任甲方违约：未按时支付工程款的，每逾期一日按应付金额的0.05%支付违约金；因甲方原因导致工期延误的，需赔偿乙方实际损失（如窝工费、设备闲置费）。乙方违约：工程质量不合格且未按期整改的，乙方需无偿返修，并按返工费用的20%支付违约金；工期延误的，每逾期一日按合同总造价的0.1%支付违约金，累计违约金不超过总造价的5%；逾期超过30日的，甲方有权解除合同并要求乙方退场，乙方需赔偿甲方另行组织施工的费用差额。八、合同调整与争议解决合同调整：因设计变更或政策变化需调整工程量或造价的，乙方需在变更发生后10日内提交调整申请及报价，经甲方审核确认后签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。争议解决：双方因合同履行发生争议的，应首先友好协商；协商不成的，可向工程所在地建设行政主管部门申请调解；调解无果的，任何一方有权向工程所在地人民法院提起诉讼。九、其他条款工程保修：保修期自竣工验收合格之日起计算，其中道路工程保修期为2年，排水工程为5年，保修期内乙方需在接到维修通知后48小时内到场处理，因施工质量问题造成的维修费用由乙方承担。合同生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，工程竣工验收合格、工程款结清且保修期满后自动终止。文件组成：本合同包含附件（施工图纸、工程量清单、技术规