基坑支护合同

基坑支护合同发包方（甲方）：____________________承包方（乙方）：____________________根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，甲乙双方就本基坑支护工程施工事项协商一致，签订本合同，以资共同遵守。一、工程概况工程名称：____________________项目基坑支护工程工程地点：位于____________________（具体位置以甲方提供的施工图纸及现场确认坐标为准）工程规模：基坑占地面积约______平方米，开挖深度______米，支护周长______米，支护结构设计等级为______级（按《建筑基坑支护技术规程》JGJ120标准划分）。工程地质条件：场地土层分布为①素填土、②粉质黏土、③强风化砂岩，地下水位埋深______米（详见甲方提供的《地质勘察报告》）。二、承包范围乙方需完成本工程施工图纸（编号：______）及设计变更文件包含的全部内容，具体包括：支护结构施工：IV型拉森钢板桩（长度______米）、Φ1000钻孔灌注桩（桩长______米）、钢筋混凝土冠梁及腰梁（截面尺寸______×______mm）、预应力锚索（直径______mm，设计拉力______kN）、Φ48锚管（长度______米）、单轴/双轴水泥土搅拌桩（桩径______mm，咬合宽度______mm）等。辅助工程：基坑顶底排水沟（截面______×______mm）、集水井（直径______mm，深度______米）、坡面喷射混凝土（厚度______mm，强度等级C20）、施工便道铺设（______cm厚碎石垫层）、机械进出场及安拆等。其他工作：施工期间基坑变形监测（含周边建筑物沉降、管线位移观测）、施工资料编制（含隐蔽工程验收记录、材料检测报告等）、完工后场地清理及余土外运（运距______公里内）。三、施工内容本工程分两个标段实施，具体工作内容如下：（一）一标段（______地块）支护形式：拉森钢板桩+锚索支护体系钢板桩型号：IV型，长度______米，间距______mm，采用振动锤沉桩工艺；锚索设置：共______排，竖向间距______米，水平间距______米，采用二次注浆工艺。排水系统：基坑周边设置截水沟（坡度______%），坑底每______米设置集水井，配备______台Φ150污水泵（扬程______米）。（二）二标段（______地块）支护形式：灌注桩+搅拌桩止水帷幕灌注桩：Φ1000，桩长______米，桩间距______mm，混凝土强度等级C30；搅拌桩：Φ700双轴，桩长______米，搭接宽度______mm，水泥掺量______%。坡面防护：喷射C20混凝土（掺______%速凝剂），内配Φ6.5@200×200钢筋网，设Φ14加强筋（间距______米）。（三）共性要求所有材料进场前需提供出厂合格证及第三方检测报告，经甲方及监理验收合格后方可使用；隐蔽工程（如锚索张拉、桩底沉渣厚度）需经甲方、监理及设计单位共同验收并签署记录后方可隐蔽；施工期间需每日监测基坑变形，当坡顶位移超过______mm或沉降速率超过______mm/天时，立即停工并启动应急预案。四、承包方式承包模式：采用“固定单价+总价包干”方式，即乙方包人工、包材料、包机械、包质量、包安全、包工期、包验收。风险承担：合同总价已包含施工期间人工、材料价格波动风险（钢筋、水泥等主材价格涨跌幅度在±5%内不予调整）、地质条件变化风险（除遇溶洞、地下障碍物等重大异常情况外）及不可抗力以外的所有风险。材料采购：主要材料（钢板桩、钢筋、水泥）品牌需经甲方书面确认（推荐品牌：、、______），乙方擅自更换品牌的，甲方有权要求返工并扣除该批次材料费用的20%作为违约金。五、付款方式预付款：合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的15%（即人民币______元）作为预付款，乙方需提交等额履约保函（担保金额为合同总价的10%）。进度款：按月支付，乙方每月25日提交已完工程量报告及付款申请，甲方在收到申请后10个工作日内审核完毕，按核定产值的70%支付（累计支付至合同总价的75%时暂停）。竣工结算款：工程竣工验收合格且结算审计完成后15个工作日内，支付至结算总价的97%。质保金：剩余3%作为质量保证金，待基坑回填完成且无质量问题后90个工作日内无息返还（不计利息）。支付前提：乙方每次申请付款时需提供合规增值税专用发票（税率______%），否则甲方有权顺延付款，且不承担逾期责任。六、合同价款及结算办法合同总价：暂定为人民币______元（大写：____________________元整），最终以结算审计金额为准。单价构成：IV型拉森钢板桩：______元/延米（含打拔、5个月租期，超期按______元/吨/天计算）；Φ1000灌注桩：______元/立方米（含成孔、钢筋笼制作安装、混凝土浇筑）；预应力锚索：______元/米（含钻孔、注浆、张拉锁定）。（详细单价表见附件一《工程量清单》）结算调整：设计变更导致工程量增减的，按实际完成量结算，单价执行清单已有单价；无相同单价的，按2025版《______省建筑工程消耗量定额》及施工期间《建设工程信息价》加权平均价组价，下浮%后确定；签证工程需经甲方、监理、设计三方签字确认，否则不予结算。七、工期要求总工期：______个日历天（自甲方发出开工令之日起算），具体节点工期如下：一标段钢板桩施工：______日历天；二标段灌注桩施工：______日历天；全部支护结构完工：______日历天。工期延误：因乙方原因导致工期延误的，每逾期1天按合同总价的0.2%支付违约金（累计不超过合同总价的5%）；逾期超过15天的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。工期顺延：因甲方未按时提供施工场地、设计变更（影响工期超过3天）或不可抗力导致停工的，乙方可申请工期顺延，需在事件发生后3日内提交书面报告，经甲方确认后生效。八、工程质量质量标准：符合《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2025）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）及设计图纸要求，确保基坑支护结构安全等级为二级（变形限值：坡顶位移≤50mm，周边建筑物沉降≤30mm）。质量责任：材料进场验收：乙方需提供钢材（抗拉强度≥______MPa）、水泥（3天抗压强度≥______MPa）等主材的出厂合格证及第三方检测报告，甲方随机抽样送检，费用由乙方承担；施工过程控制：灌注桩桩身完整性检测合格率需达100%，锚索抗拔力试验合格率需达95%以上（允许1根不合格但需双倍复检）；质量保修：基坑回填前，因乙方施工导致支护结构变形超标或渗漏的，乙方需无偿修复并承担由此造成的甲方损失（包括第三方索赔）。九、双方权利义务（一）甲方权利义务权利：对乙方施工质量、进度、安全进行监督，有权要求乙方更换不合格管理人员（如项目经理、安全员无证上岗或不到岗）；义务：开工前7日向乙方提供施工图纸8套（含电子版）、地质勘察报告、地下管线分布图等技术资料；负责办理施工许可证、夜间施工许可等手续，协调周边关系（如居民投诉、管线迁改）；提供施工用水接驳点（管径______mm，水费______元/吨）、用电接驳点（容量______kW，电费______元/度），费用由乙方承担。（二）乙方权利义务权利：要求甲方按合同约定支付工程款，因甲方原因导致工期延误的，有权索赔窝工损失；义务：组建专业施工团队（项目经理需具备______级建造师资格，施工员、安全员持证上岗），编制施工组织设计（含应急预案）报甲方及监理审批；施工期间每日提交《基坑监测日报》，当变形数据超限时立即停工并采取加固措施（如增设临时支撑、坡顶卸载）；承担施工安全责任，配备安全帽、安全带、临边防护栏等设施，购买建筑工程一切险（保额______万元）及工伤保险。十、违约责任甲方违约：未按时支付工程款的，每逾期1天按应付款的0.05%支付违约金；逾期超过30天的，乙方有权暂停施工并索赔停工损失（按______元/天计算）。乙方违约：工程质量不合格的，乙方需无偿返修，直至验收合格，并承担由此导致的工期延误责任；擅自转包或违法分包的，甲方有权解除合同，乙方需支付合同总价10%的违约金；施工期间发生安全事故的，由乙方承担全部赔偿责任（包括人员伤亡、财产损失）。十一、争议解决本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。十二、其他约定不可抗力：因地震、台风等不可抗力导致工程受损的，双方互不承担责任，工期可相应顺延，但乙方需在事件发生后48小时内提交书面报告及损失清单。合同生效：本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，未尽事宜可签订补充协议（与本合同具有同等法律效力）。合同份数：本合同一式6份，甲方执4份，乙方执2份，具有同等法律效力。（以下无正文）甲方（盖章）：______