钢结构制作合同

钢结构制作合同一、合同双方基本信息甲方（发包方）：[建筑有限公司/项目业主全称]法定代表人：[姓名]注册地址：[省市区路号]联系地址：[实际办公地址]乙方（承包方）：[钢结构有限公司/制作单位全称]法定代表人：[姓名]注册地址：[省市区路号]联系地址：[实际生产地址]资质等级：[钢结构工程专业承包X级]二、工程概况1.项目基本信息工程名称：[例如：XX产业园钢结构车间]工程地点：[具体施工地址，含经度纬度或周边标志性建筑]建筑面积：[XX平方米，按结构外围水平投影面积计算]结构类型：[例如：门式刚架结构/钢框架结构]抗震设防烈度：[X度，按《建筑抗震设计规范》GB50011执行]2.承包范围制作内容：钢柱、钢梁、檩条、支撑系统、屋面及墙面围护系统等构件的加工制作（详见附件一《工程量清单》）。材料供应：乙方负责采购符合设计要求的钢材、高强螺栓、焊接材料、防腐涂料等主材及辅材（甲方指定品牌除外）。工艺要求：包含构件除锈（Sa2.5级）、底漆涂装（环氧富锌底漆，干膜厚度≥60μm）、工厂预拼装等工序。三、合同价款与支付方式1.计价方式固定综合单价：按[XX元/吨]或[XX元/平方米]计算，包含材料费、加工费、机械费、管理费、利润及税金。暂定总价：人民币[XX]万元（大写：[XX]），最终以双方确认的实际工程量结算。2.付款节点预付款：合同签订后7日内支付暂定总价的30%（[XX]万元），用于原材料采购。进度款：主构件加工完成并经甲方验收合格后支付40%（[XX]万元），需提供构件出厂合格证及第三方检测报告。结算款：全部构件交付现场并通过安装前验收后30日内，支付至结算总价的97%，同时乙方提交全额增值税专用发票。质保金：剩余3%作为质量保证金，自工程竣工验收合格之日起12个月后无质量问题一次性无息返还。四、工期要求1.制作周期总工期：自预付款到账之日起[XX]日历天，分批次交付：第一批（钢柱、钢梁）：[XX]年XX月XX日前完成；第二批（檩条及围护系统）：[XX]年XX月XX日前完成。2.延期处理不可抗力：因地震、暴雨等不可抗力导致工期延误的，乙方需在事件发生后48小时内提交书面报告，经甲方确认后工期可顺延，但不免除乙方赶工义务。甲方原因：如设计变更、付款延迟等导致工期延误，由甲方承担乙方实际损失（包括停工窝工费、材料保管费等），并相应顺延工期。五、质量标准与验收1.材料标准钢材：Q355B级及以上，需提供钢厂材质证明书（如宝钢、首钢等），屈服强度≥355MPa，伸长率≥20%。焊接材料：采用E50系列焊条（匹配Q355B钢材），需符合《熔化焊用钢丝》GB/T14957标准。防腐涂料：底漆+中间漆+面漆总干膜厚度≥180μm，耐盐雾性能≥500小时。2.制作精度构件尺寸偏差：柱垂直度≤H/1000且≤15mm，梁挠度≤L/2000且≤10mm（H为柱高，L为梁跨度）。焊接质量：一级焊缝需100%UT探伤，二级焊缝需20%UT探伤，合格率需达100%。3.验收程序工厂验收：甲方在乙方加工厂进行构件出厂前验收，检查内容包括尺寸偏差、焊缝质量、涂装厚度等，验收合格签署《出厂验收单》。安装前复检：构件运至施工现场后，甲方有权随机抽取3%构件进行复测，费用由甲方承担；若不合格率超过5%，乙方需无偿返工并承担检测费用。六、双方责任与义务甲方责任技术交底：开工前10日提供经审查合格的施工图纸8套（含电子版），并组织设计单位进行技术交底。场地协调：提供乙方构件堆放场地（面积≥[XX]平方米），并确保道路畅通（承载力≥20吨/平方米）。进度监督：委派[姓名]为现场代表（联系方式[XX]），每周对生产进度进行检查，有权要求乙方整改质量问题。乙方责任生产管理：配备不少于[XX]名持证焊工（持特种设备焊接作业证书）、[XX]名质检员，建立构件追溯体系（每个构件标注唯一编号）。安全保障：车间作业需符合《建筑施工安全检查标准》JGJ59，配备防坠网、灭火器等设施，投保建筑工程一切险（保额≥合同总价）。资料提交：随构件提供《材料出厂合格证》《焊缝检测报告》《涂装检测记录》等资料，竣工时提交完整的技术档案（含竣工图、隐蔽工程记录等）。七、违约责任1.甲方违约付款延迟：每逾期1日按应付未付款的0.05%支付违约金，逾期超过15日乙方有权暂停生产，由此造成的工期延误由甲方承担。图纸变更：单方面变更设计需提前15日书面通知乙方，如导致构件返工，甲方需补偿乙方实际损失（含材料费、人工费）并顺延工期。2.乙方违约质量不合格：构件检测不合格时，乙方需在[XX]日内无偿返工，逾期按暂定总价的0.1%/日支付违约金；累计返工超过3次，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价20%的赔偿金。工期延误：非不可抗力因素导致总工期延误超过10日的，每逾期1日按暂定总价的0.05%支付违约金，累计不超过合同总价的5%。八、质量保修与售后服务1.保修范围结构主体：保修期为设计使用年限（[XX]年），因材料或制作缺陷导致结构变形、开裂等问题，乙方承担维修及加固费用。防腐涂层：保修期为5年，在正常使用条件下出现涂层剥落、锈蚀面积超过5%的，乙方需免费重新涂装。2.响应机制接到甲方维修通知后，乙方需在2小时内响应，24小时内派员到场，紧急情况（如结构安全隐患）需6小时内到达现场。九、争议解决与合同生效1.争议解决双方因合同履行发生争议时，应先协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼（诉讼费用由败诉方承担，包括律师费、保全费等）。2.合同生效本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，未尽事宜可签订补充协议（与本合同具有同等法律效力）。3.合同份数本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力。（以下无正文）甲方（盖章）：____________________法定代表人签字：____________________日期：______年______月______日乙方（盖章）：____________________法定代表人签字：____________________日期：______年______月______日附件清单《工程量清单及报价表》