2026年一级造价师之建设工程造价管理考试题库500道及参考答案ab卷

2026年一级造价师之建设工程造价管理考试题库500道第一部分单选题(500题)1、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期应为（）。

A.提交验收报告之日

B.建设工程完工之日

C.转移占有建设工程之日

D.竣工验收合格之日

【答案】：C2、（2019年真题）借款1000万，借款期为四年，年利率6%，复利计息，年末结息。则第四年末需向银行支付（）万元。

A.1030

B.1060

C.1240

D.1262

【答案】：B3、某企业为筹集资金,发行面额为500元的8年明券,票面率为10%,发行费用率为5%,企业所得税税率33%:发行300万元优先股,筹费用为4%,息年利率为12%,则该企业的加权平均资金成本率为（）。

A.9.09%

B.9.42%

C.9.72%

D.10.46%

【答案】：A4、某企业固定资产原价为10000元，预计净残值600元，预计可使用5年。采用平均年限法计算第4年的折旧额分别为（）元。

A.1900

B.2000

C.1880

D.830

【答案】：C5、根据《招标投标法》及其实施条例的相关规定，行政监督部门应当自收到投诉之日起（）个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起（）个工作日内作出书面处理决定。

A.5；20

B.3；30

C.5；30

D.3；20

【答案】：B6、以生产能力利用率表示的项目盈亏平衡点越低，表明项目建成投产后的（）越小。

A.盈利的可能性

B.适应市场能力

C.抗风险能力

D.盈亏平衡总成本

【答案】：D7、在线完成对工程变更的处理，属于基于互联网的工程项目信息平台功能的（）功能

A.项目通信与协同工作

B.文档管理

C.工作流管理

D.拓展

【答案】：C8、（2018年考题）某项目建设期1年，总投资900万元，其中流动资金100万元。建成投产后每年净收益为150万元。自建设开始年起该项目的静态投资回收期为（）年。

A.5.3

B.6.0

C.6.34

D.7.0

【答案】：D9、根据《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版），合同文件包括下列内容：①发包人要求，②中标通知书，③承包人建议，仅就上述三项内容而言，合同文件优先解释顺序为（）。

A.①②③

B.②①③

C.③①②

D.③②①

【答案】：B10、对有营业收入的非经营性项目进行财务分析时，应以营业收入抵补下列支出：①生产经营耗费②偿还借款利息③缴纳流转税④计提折旧和偿还借款本金，正常的收入补偿顺序是（）。

A.①②③④

B.①③②④

C.③①②④

D.①③④②

【答案】：B11、下列现金流量表中，用来反映投资方案在整个计算期内现金流入和流出的是（）。

A.投资各方现金流量表

B.资本金现金流量表

C.投资现金流量表

D.财务计划现金流量表

【答案】：C12、下列方法中不适合采用保本竞标法的是（）。

A.较长时期内，投标单位没有在建工程项目

B.对于分期建设的工程项目，先以低价获得首期工程

C.难以维持生存，为设法渡过暂时困难

D.有可能在中标后，将大部分工程分包给索价较高的一些分包商

【答案】：D13、根据《建筑法》，在建的建筑工程因故终止中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）个月内，向发证机关报告。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：A14、某项目在经营年度外购原材料、燃料和动力费为1500万元，工资及福利费为500万元，修理费为50万元，其他费用为40万元，折旧费50万元，摊销费40万元，财务费用40万元，则该项目年度经营成本为（）万元。

A.1600

B.1640

C.1650

D.2090

【答案】：D15、在工程寿命周期成本分析中，采用工程系统效率与工程寿命周期成本的比值的是（）。

A.费用效率法

B.固定效率法

C.固定费用法

D.权衡分析法

【答案】：A16、（2017年考题）根据《招投标法》，对于依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。

A.10

B.20

C.30

D.60

【答案】：B17、（2019年真题）某笔借款年利率6%，每季度复利计息一次，则该笔借款的年实际利率为（）。

A.6.03%

B.6.05%

C.6.14%

D.6.17%

【答案】：C18、关于建设工程等步距异节奏流水施工特点的说法，正确的是()。

A.施工过程数大于施工段数

B.流水步距等于流水节拍

C.施工段之间可能有空闲时间

D.专业工作队数大于施工过程数

【答案】：D19、某工程施工至2019年7月底，已完工程计划费用（BCWP）为3500万元，已完工程实际费用（ACWP）为3600万元，拟完工程计划费用（BCWS）为3300万元，则该工程此时的偏差情况是（）。

A.费用节约，进度提前

B.费用超支，进度拖后

C.费用节约，进度拖后

D.费用超支，进度提前

【答案】：D20、设计方案评价与优化过程中，对技术优化建议进行组合搭配，确定优化方案之后应该开展的工作是指（）。

A.根据设计方案的评价目的，明确评价的任务和范围

B.根据设计方案计算各项指标及对比参数

C.综合分析，进行方案选择或提出技术优化建议

D.实施优化方案并总结备案

【答案】：D21、（2021年真题）根据FIDIC《施工合同条件》提出的专用条件起草原则，不允许专用条件改变通用条件内容的是（）。

A.合同争端的解决方式

B.承包人对临时工程应承担的责任

C.（咨询）工程师的权限

D.风险与回报分配的平衡

【答案】：D22、在投资现金流量表中，属于项目现金流出科目的为（）。

A.维持运营投资

B.借款本金偿还

C.所得税

D.回收流动资金

【答案】：A23、修正概算是在（）测算完成的。

A.可行性研究阶段

B.初步设计阶段

C.技术设计阶段

D.合同实施阶段

【答案】：C24、根据我国《标准施工招标文件》规定，下列有关工程竣工验收的表述中，不正确的是（）。

A.监理人应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收

B.发包人经过验收后同意接收工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书

C.监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人

D.承包人在完成不合格工程的返工或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告

【答案】：B25、（2016年考题）根据《民法典》，合同生效后，当事人就价款约定不明确又未能补充协议的，合同价款应按（）执行。

A.订立合同时履行地市场价格

B.订立合同时付款方所在地市场价格

C.标的物交付时市场价格

D.标的物交付时政府指导价

【答案】：A26、根据我国现行有关资本金制度的规定，除国家对采用高新技术成果有特别规定外，以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的（）。

A.10%

B.20%

C.25%

D.30%

【答案】：B27、工程网络计划费用优化中，基本思路是应找出（）的关键工作作为压缩持续时间的对象。

A.直接费用率最小

B.持续时间最长

C.直接费用率最大

D.资源强度最大

【答案】：A28、工程项目经济评价包括财务分析和经济分析，其中财务分析采用的标准和参数是（）。

A.市场利率和净收益

B.社会折现率和净收益

C.市场利率和净利润

D.社会折现率和净利润

【答案】：C29、某工程划分为3个施工过程、4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为5天，累计间歇时间为2天，累计提前插入时间为4天，该工程流水施工工期为（）天。

A.29

B.30

C.34

D.28

【答案】：D30、（2020年真题）非政府投资项目，企业不使用政府资金投资建设的项目，政府审批的是（）。

A.项目建议书

B.可行性研究报告

C.项目申请报告

D.资金申请报告

【答案】：C31、某分部工程有两个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、4、3、3和2、5、4、3天，流水步距和流水施工工期分别为（）天。

A.3和16

B.3和17

C.5和18

D.5和19

【答案】：D32、根据《建设工程质量管理条例》，下列关于工程保修期限约定的说法正确的是（）。

A.基础设施工程5年

B.屋面防水工程3年

C.供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期

D.设备安装和装修工程，为1年

【答案】：C33、（2018年真题）下列投资方案现金流量表中，用来计算累计盈余资金、分析投资方案财务生存能力的是（）。

A.投资现金流量表

B.资本金现金流量表

C.投资各方现金流量表

D.财务计划现金流量表

【答案】：D34、根据《建设工程质量管理条例》在正常使用条件，给排水管道工程的最低保修期限（）年

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：B35、我囯城镇土地使用税采用的税率是（）

A.定额税率

B.超率累进税率

C.幅度税率

D.差别比例税率

【答案】：A36、（2019年考题）为了减少项目投资风险，在工程建设方面可要求工程承包公司提供（）的合同。

A.固定价格、可调工期

B.固定价格、固定工期

C.可调价格、可调工期

D.可调价格、可调工期

【答案】：B37、在下列固定资产折旧方法中，每年折旧率均相等的是（）。

A.平均年限法

B.年数总和法

C.行驶里程计算法

D.工作量法

【答案】：A38、下列有关承包企业项目成本核算的范围和对象的说法，正确的是（）。

A.承包企业项目成本核算范围是以项目计划成本目标为基本核算范围

B.承包企业项目成本核算范围是以项目责任成本目标为基本核算范围

C.承包企业项目成本核算对象是以项目经理授权范围相对应的计划成本目标

D.承包企业项目成本核算对象是以项目经理授权范围相对应的可控责任成本

【答案】：D39、（2019年考题）地方政府每一年度全部PPP项目预算支出占一般公共预算支出比例应当不超过（）。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

【答案】：B40、根据《招标投标法实施条例》，潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）日前提出。

A.3

B.5

C.10

D.15

【答案】：C41、在项目融资程序中，需要在融资结构设计阶段进行的工作是（）。

A.起草融资法律文件

B.评价项目风险因素

C.控制与管理项目风险

D.选择项目融资方式

【答案】：B42、（2019年真题）建设工程组织流水施工时，用来表述流水施工在施工工艺方面进展状态的参数是（）。

A.施工段和流水步距

B.流水步距和施工过程

C.施工过程和流水强度

D.流水强度和施工段

【答案】：C43、AIA系列合同条件的核心是（）。

A.通用条件

B.专用条件

C.协议书

D.工程量清单

【答案】：A44、根据《标准招标投标文件》中的通用条款，属于发包人义务的是（）。

A.发出开工通知

B.编制施工组织总设计

C.组织设计交底

D.施工期间照管工程

【答案】：C45、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，实行备案制的项目是（）。

A.政府直接投资的项目

B.采用资本金注入方式的政府投资项目

C.政府核准的投资项目目录外的企业投资项目

D.政府核准的投资项目目录内的企业投资项目

【答案】：C46、下列成本分析中，主要用来确定目标成本、实际成本和降低成本的比例关系，从而为寻求降低成本的途径指明方向的是（）。

A.构成比率法

B.相关比率法

C.因素分析法

D.差额计算法

【答案】：A47、根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限为（）年。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：B48、在价值工程方案创造的常用方法中，花费时间较长，缺乏面对面的交谈与商议的方法是（）。

A.头脑风暴法

B.哥顿法

C.德尔菲法

D.专家检查法

【答案】：C49、根据《关于工伤保险率问题的通知》，建筑业用人单位缴纳工伤保险费最高可上浮到本行业基准率的（）。

A.120%

B.150%

C.180%

D.200%

【答案】：B50、（2017年真题）PFI融资方式与BOT融资方式的相同点是（）。

A.适用领域

B.融资本质

C.承担风险

D.合同类型

【答案】：B51、根据FIDIC《土木工程施工合同条件》，争端裁决委员会（DAB）应当在收到书面报告（）内对争端作出裁决，并说明理由。

A.28天

B.30日

C.84天

D.三个月

【答案】：C52、一般情况下，（）是解决项目融资的资金结构问题的核心。

A.项目债务资金的筹集

B.债务期限配比

C.债务偿还顺序

D.法人的财务状况和筹资能力

【答案】：A53、（2017年考题）关于投资方案不确定性分析与风险分析的说法,正确的是（）。

A.敏感性分析只适用于财务评价

B.风险分析只适用于国民经济评价

C.盈亏平衡分析只适用于财务评价

D.盈亏平衡分析只适用于国民经济评价

【答案】：C54、（2019年真题）价值工程应用中，对产品进行分析的核心是（）。

A.产品的结构分析

B.产品的材料分析

C.产品的性能分析

D.产品的功能分析

【答案】：D55、根据FIDIC《土木工程施工合同条件》，下列关于履约担保的说法中，错误的是（）。

A.承包商应在收到中标函后28天内向业主提交履约担保

B.业主应在收到履约证书副本后21天内，将履约担保退还承包商

C.履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修的义务

D.履约保函应担保工程师颁发工程接收证书为止

【答案】：D56、下列有关互斥型方案的静态评价方法的说法中，正确的是（）。

A.反映了方案使用年限终了时的残值

B.未能反映投资回收以后方案的收益，只考虑了投资方案的使用年限

C.未能反映方案在使用过程中更新的投资及其效果

D.适用于方案初评和终评

【答案】：C57、下列方法中，既可用于价值工程对象选择，又可用于确定功能重要性系数的是（）。

A.因素分析法

B.重点选择法

C.专家检查法

D.强制确定法

【答案】：D58、（2019年真题）对于已确定的日供水量的城市供水项目，进行工程成本评价应采用（）。

A.费用效率法

B.固定费用法

C.固定效率法

D.权衡分析法

【答案】：C59、根据《合同法》，对于可撤销的合同，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权的，其撤销权消灭。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：C60、偿债备付率表示可用于还本付息的资金偿还借款本息的保障程度。正常情况下()，并结合债权人的要求确定。

A.应当大于1

B.应当大于2

C.应当大于ic

D.根据企业财务情况而定

【答案】：A61、下列关于工程计价特征说法正确的是（）。

A.建设产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须分部组合

B.工程项目的多次计价是一个逐步确定和控制，逐步积累竣工结算价

C.工程计价组合过程是单位工程造价→单项工程造价→分部分项工程造价

D.工程单价的计算依据有人工单价、材料价格、材料运杂费、机械台班费等

【答案】：D62、建设单位与施工单位因承包合同争议提起诉讼的，诉讼时效期为()年。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B63、根据《政府采购法》，针对技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的情况，可以采用的政府采购方式为（）。

A.邀请招标

B.竞争性谈判

C.单一来源采购

D.询价

【答案】：B64、根据《关于工伤保险费率问题的通知》，建筑安装业工伤保险的基准费率应控制在用人单位职工工资总额的（）左右。

A.0.5%

B.1.0%

C.1.1%

D.2.0%

【答案】：C65、工程项目建设总进度计划表格部分的主要内容有（）。

A.工程项目一览表、工程项目总进度计划、投资计划年度分配表、工程项目进度平衡表

B.工程项目一览表、年度计划项目表、年度竣工投产交付使用计划表、年度建设资金平衡表

C.工程概况表、施工总进度计划表、主要资源配置计划表、工程项目进度平衡表

D.工程概况表、工程项目前期工作进度计划、工程项目总进度计划、工程项目年度计划

【答案】：A66、关于Partnering模式的说法，正确的是（）。

A.Partnering协议是业主与承包商之间的协议

B.Partnering模式是一种独立存在的承发包模式

C.Partnering模式特别强调工程参建各方基层人员的参与

D.Partnering协议不是法律意义上的合同

【答案】：D67、某企业从银行借入一笔1年期的短期借款，年利率为12%，按季度复利计算，则关于该项借款利率的说法，错误的有（）。

A.利率为间断复利

B.年有效利率为12%

C.季度有效利率为3%

D.季度名义利率为3%

【答案】：B68、（2020年真题）对工程项目进行多方案比选时，比选的内容应包括()。

A.工艺方案比选和经济效益比选

B.技术方案比选和经济效益比选

C.技术方案比选和融资方案比选

D.工艺方案比选和融资方案比选

【答案】：B69、政府采购工程依法不进行招标的，应当采用（）方式采购。

A.询价

B.单一来源采购

C.邀请招标

D.议标

【答案】：B70、根据《价格法》，政府不需要建立听证会制度是指（）。

A.公用事业价格

B.公益性服务价格

C.自然垄断经营的商品价格

D.价格波动过大的农产品价格

【答案】：D71、某工业项目年设计能力为40万件，单位产品售价60元，单位产品可变成本为40元，年固定成本340万元，若该产品的销售税金及附加的合并税率为5%，则以产量、生产能力利用率、单位产品价格表示的盈亏平衡点分别是（）。

A.235294件，78.43%，56.33元

B.235294件，78.43%，56.14元

C.200000件，50%，56.33元

D.200000件，50%，51.05元

【答案】：D72、（2019年考题）某工程有3个施工过程，分为3个施工段组织流水施工。3个施L过程的流水节拍依次为3、3、4天，5、2、1天和4、1、5天，则流水施工工期为()天。

A.10

B.12

C.16

D.18

【答案】：D73、下列关于工程建设静态投资或动态投资的表述中，正确的是（）。

A.静态投资中包括涨价预备费

B.静态投资中包括有关税费

C.动态投资中包括建设期贷款利息

D.动态投资是静态投资的计算基础

【答案】：C74、某打桩工程验收时工程师因故未参加，但在发包人的验收记录上签字。后来主体结构施工时因墙体开裂，对桩基础重新进行检验发现部分部位存在质量问题，则重新检验的费用和发生的工期拖延的处理方法正确的是（）。

A.费用和工期均有发包人承担

B.费用和工期均由承包人承担

C.费用由承包人承担，工期由发包人承担

D.费用由工程师承担，工期由发包人承担

【答案】：B75、在工程寿命周期成本分析中，进行系统设置费与该系统开发、设置所用全部时间之间的权衡分析时采用的主要方法是（）。

A.计划评审技术

B.价值分析法

C.赢得值分析法

D.因素分析法

【答案】：A76、据FIDIC施工合同条件，关于工程师的权利，下列说法错误的是（）。

A.发布开工令、暂停施工令、复工令和赶工令

B.对已完工程部位的质量进行确认或拒收

C.修改合同文件中的矛盾和歧义

D.审核承包商的索赔

【答案】：C77、（2014年考题）根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用投资补助方式的政府投资项目，政府需要审批的文件是（）。

A.项目建议书

B.可行性研究报告

C.资金申请报告

D.初步设计和概算

【答案】：C78、（2017年真题）按照价值工程活动的工作程序，通过功能分析与整理明确必要功能后的下一步工作是（）。

A.功能评价

B.功能定义

C.方案评价

D.方案创造

【答案】：A79、根据国家发展改革委等九部委联合发布的《标准材料采购招标文件》（2017年版），以下属于买方义务的有（）。

A.按约定标的履行

B.按合同规定的期限、地点交付货物

C.按合同规定的数量和质量交付货物

D.按合同规定履行支付义务

【答案】：D80、（2021年真题）根据《建设工程质量保证金管理办法》，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。

A.2%

B.3%

C.4%

D.5%

【答案】：B81、（2015年考题）项目资金结构应有合理安排，如果项目资本金所占比例过大，会导致（）。

A.财务扛杆作用下滑

B.信贷融资风险加大

C.负债融资难度増加

D.市场风险承受力降低

【答案】：A82、在比选计算期相同的两个可行互斥方案时采用增量投资内部收益率法，基准收益率为ic，则保留投资额小的方案的前提条件是（）。

A.ΔIRR＞1

B.ΔIRR＜1

C.ΔIRR＞ic

D.ΔIRR＜ic

【答案】：D83、（2021年真题）建筑装饰工程公司取得施工许可证后，由于建设方原因，决定延期8个月再开工，关于施工许可证有效期的说法，正确的是（）。

A.许可证被发证机关收回

B.进行一次核验后，可以持续使用

C.第三个月申请延期3个月，第6个月再申请延期3个月

D.直接废止

【答案】：C84、关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是（）。

A.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建筑工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持

B.施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持

C.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持

D.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持

【答案】：A85、（2017年考题）价值工程活动中,方案评价阶段的工作顺序是（）。

A.综合评价一经济评价和社会评价一技术评价

B.综合评价一技术评价和经济评价一社会评价

C.技术评价一经济评价和社会评价一综合评价

D.经济评价一技术评价和社会评价一综合评价

【答案】：C86、承包企业计提折旧一般采用（）。

A.平均年限法和年数总和法

B.平均年限法和工作量法

C.双倍余额递减法和年数总和法

D.年数总和法和工作量法

【答案】：B87、建设工程全要素造价管理是指要实现（）的集成管理。

A.人工费、材料费、施工机具使用费

B.直接成本、间接成本、规费、利润

C.工程成本、工期、质量、安全、环保

D.建筑安装工程费用、设备工器具费用、工程建设其他费用

【答案】：C88、小规模纳税人增值税征收率为（），财政部和国家税务总局另有规定的除外。

A.3%

B.6%

C.10%

D.17%

【答案】：A89、（2016年考题）工程项目盈亏平衡分析的特点是（）。

A.能够预测项目风险发生的概率，但不能确定项目风险的影响程度

B.能够确定项目风险的影响范围，但不能量化项目风险的影响效果

C.能够分析产生项目风险的根源，但不能提出对应项目风险的策略

D.能够度量项目风险的大小，但不能揭示产生项目风险的根源

【答案】：D90、（2015年考题）根据《建筑施工组织设计规范》，施工组织总设计应由（）主持编制。

A.总承包单位技术负责人

B.施工项目负责人

C.总承包单位法定代表人

D.施工项目技术负责人

【答案】：B91、静态投资回收期与动态投资回收期相比，一般情况下（）。

A.前者大于后者

B.后者大于前者

C.二者相等

D.前三种情况都可能出现

【答案】：B92、投资方案资产负债率是指投资方案各期末（）的比率。

A.长期负债与长期资产

B.长期负债与固定资产总额

C.负债总额与资产总额

D.固定资产总额与负债总额

【答案】：C93、采用平行承包的招标方式，对建设单位的影响是（）。

A.有利于减少各专业之间因配合不当造成的窝工

B.有利于得到较为合理的报价

C.使工程报价相对较高

D.有利于减少索赔风险

【答案】：B94、根据《中华人民共和国合同法》，下列关于格式条款合同的说法中，正确的是()。

A.因格式条款的特殊性，《合同法》规定的合同无效的情形，不能适用于格式合同条款

B.格式条款有两种以上解释的，应当遵循提供格式条款一方的解释

C.格式条款和非格式条款不一致的，应采用格式条款

D.对格式条款的理解发生争议的，应按通常理解予以解释

【答案】：D95、投保安装工程一切险时，安装施工用机械设备的保险金额应按（）计算

A.实际价值

B.损失价值

C.重置价值

D.账面价值

【答案】：C96、根据《民法典（合同编）》，合同生效后，当事人就价款约定不明确又未能补充协议的，合同价款应按（）执行。

A.订立合同时履行地市场价格

B.订立合同时付款方所在地市场价格

C.标的物交付时市场价格

D.标的物交付时政府指导价

【答案】：A97、某公司为新建项目发行总面额为2000万元的10年期债券，票面利率为12%，发行费用率为6%，公司所得税为25%，则发行债券的成本率为（）。

A.7.83%

B.8.33%

C.9.57%

D.11.10%

【答案】：C98、（2013年考题）根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计应由（）主持编制。

A.建设单位项目负责人

B.施工项目负责人

C.施工单位技术负责人

D.施工项目技术负责人

【答案】：B99、根据《建筑施工组织设计规范》，重点、难点分部或专项工程的施工方案应有（）批准。

A.施工项目负责人

B.总承包单位法定代表人

C.专业承包单位技术负责人

D.施工单位技术负责人

【答案】：D100、（2017年考题）投资方案经济效果评价指标中，利息备付率是指投资方案在借款偿还期内的（）的比值。

A.息税前利润与当期应付利息金额

B.息税前利润与当期应还本付息金额

C.税前利润与当期应付利息金额

D.税前利润与当期应还本付息金额

【答案】：A101、在价值工程的方案综合评价方法中，属于定性方法的是（）

A.直接评分法

B.加权评分法

C.德尔菲法

D.几何平均值评分法

【答案】：C102、根据《建设工程质量管理条例》，建筑单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内进行工程竣工验收备案。

A.7

B.10

C.15

D.30

【答案】：C103、修理费允许直接在成本中列支，如果当期发生的修理费用数额较大，可采用（）的办法。

A.预提、折旧或摊销

B.预提或摊销

C.折旧或摊销

D.折旧或预提

【答案】：B104、下列进度计划表中，用来明确各种设计文件交付日期，主要设备交货日期，施工单位进场日期，水、电及道路接通日期等的是（）。

A.工程项目总进度计划表

B.工程项目进度平衡表

C.工程项目施工总进度表

D.单位工程总进度计划表

【答案】：B105、（2016年考题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分项工程的是（）

A.计算机机房工程

B.轻钢结构工程

C.土方开挖工程

D.外墙防水工程

【答案】：C106、（2015年考题）建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须（）。

A.分布组合

B.分层组合

C.多次计算

D.单独计算

【答案】：D107、（2020年真题）根据建设工程安全管理条例，危险性较大的分部分项工程专家论证应由（）组织。

A.建设单位

B.施工单位

C.设计单位

D.监理单位

【答案】：B108、（2015年真题）固定资产投资项目实行资本金制度，以工业产权，非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本总金额的（）。

A.20%

B.25%

C.30%

D.35%

【答案】：A109、下列关于双代号时标网络的说法，正确的是（）。

A.工作箭线中波形线长，表示该工作的总时差

B.虚箭线垂直画，表示该工作不占用时间

C.双代号时标网络是按照最迟开始时间绘制的

D.双代号时标网络的关键线路可以存在水平波浪线

【答案】：B110、（2017年考题）按照价值工程活动的工作程序,通过功能分析与整理明确必要功能后的下一步工作是（）。

A.功能评价

B.功能定义

C.方案评价

D.方案创造

【答案】：A111、在英国建设工程标准合同体系中，（）体系是主要合同体系之一。

A.ACA

B.JCT

C.AIA

D.ICE

【答案】：B112、根据《合同法》，下列关于合同订立的说法中，错误的是（）。

A.要约可以撤回也可以撤销

B.承诺生效时合同生效

C.逾期承诺除要约人及时通知受要约人该承诺有效外，为新要约

D.改变要约实质性内容的承诺为新要约

【答案】：B113、（2015年考题）.根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限是（）年。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B114、某固定资产原价为20000元，预计净残值为3000元，预计使用年限为4年，采用年数总和法进行折旧，则第4年的折旧额为（）元。

A.2250

B.1800

C.1500

D.1700

【答案】：D115、应用价值工程评价设计方案的首要步骤是进行（）。

A.功能分析

B.功能评价

C.成本分析

D.价值分析

【答案】：A116、下列现金流量表中，用来反映投资方案在整个计算期内现金流人和流出的是（）。

A.投资各方现金流量表

B.资本金现金流量表

C.投资现金流量表

D.财务计划现金流量表

【答案】：C117、下列有关税收的说法中，错误的是（）。

A.企业所得税实行25%的比例税率

B.国家需要重点扶持的高新技术企业，减按20%的税率征收企业所得税

C.符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税

D.从事农、林、牧、渔业项目的所得可以免征、减征企业所得税

【答案】：B118、关于代建制与项目法人责任制的区别错误的是（）

A.代建单位的责任范围只是在工程项目建设实施阶段

B.代建单位不负责建设资金的筹措

C.代建单位仅负责项目运营期间的保值增值

D.代建制主要是适用于公益项目

【答案】：C119、（2015年真题）在公司融资和项目融资中，所占比重最大的债务融资方式是（）。

A.发行股票

B.信贷融资

C.发行债券

D.融资租赁

【答案】：B120、（）是指在投标文件中报两个价：一个是按招标文件的条件报一个价；另一个是加注解的报价。

A.无利润报价法

B.不平衡报价法

C.增加建议报价法

D.多方案报价法

【答案】：D121、工程寿命周期成本分析中，为了权衡设置费与维持费之间关系，可采取的手段是（）。

A.进行充分研发，降低制造费用

B.购置备用部件，提高可修复性

C.提高材料周转速度，降低生产成本

D.聘请操作人员，减少维修费用

【答案】：B122、在价值工程的方案创造阶段，通过召开会议进行方案创造时，为激发出有价值的创新方案，会议主持人开始并不全部摊开要解决的问题，只有当会议进行到适当的时候，才宣布会议的具体要求。这种创造方案的方法称为（）。

A.头脑风暴法

B.德尔菲法

C.德比克法

D.歌顿法

【答案】：D123、固定节拍流水施工的特点之一是（）。

A.专业工作队数大于施工过程数

B.施工段之间可能存在空闲时间

C.流水节拍等于流水步距

D.流水步距等于施工过程数

【答案】：C124、初期设立的新设法人项目资本金筹措形式不包括（）。

A.股票私募

B.发行债券

C.公开募集

D.合资合作

【答案】：B125、已知某工作的最早开始时间为15，最早完成的时间为19，最迟完成时间为22，紧后工作的最早开始时间为20，该工作的最迟开始时间和自由时差分别为（）。

A.18；1

B.18；3

C.19；1

D.19；3

【答案】：A126、下列关于资源优化的说法中，正确的是（）。

A.资源优化的目的是尽量减少资源用量

B.在通常情况下，网络计划的资源优化不可采用“资源有限，工期最短”的策略

C.资源优化过程中，不可以改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系

D.通常情况下，网络计划的资源优化不可采用“工期固定，资源优化”的策略

【答案】：C127、某企业自有经营用房在２００９年１月１日的房产原值为２０００万元，当年５月１日将其中原值为８００万元的商业铺面出租给某商店，月租金为４万元，当地政府规定允许按房产原值扣除２０％后的余值计税，该企业２００９年全年应缴纳房产税为（）万元。

A.15.36

B.17.92

C.18.24

D.20.8

【答案】：B128、在项目融资过程中，发出项目融资建议书和控制项目风险分别属于（）阶段的工作内容。

A.投资决策分析和融资结构分析

B.融资谈判和融资执行

C.融资结构分析和融资执行

D.融资决策分析和融资谈判

【答案】：B129、在投资方案经济效果评价中，下列费用中，属于经营成本的是（）。

A.固定资产折旧费

B.利息支出

C.无形资产摊销费

D.职工福利

【答案】：D130、保证工程项目管理信息系统正常运行的基础是（）。

A.结构化数据

B.信息管理制度

C.计算机网络环境

D.信息管理技术人才

【答案】：B131、根据《招标投标法实施条例》相关规定，投标人之间（）不属于串通投标的行为。

A.相互约定抬高或者降低投标报价

B.约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价

C.相互探听对方投标标价

D.先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标

【答案】：C132、以产量表示的项目盈亏平衡点与项目投资效果的关系是（）。

A.盈亏平衡点越低，项目的盈利能力越低

B.盈亏平衡点越低，项目抗风险能力越强

C.盈亏平衡点越高，项目风险越小

D.盈亏平衡点越高，项目产品单位成本越高

【答案】：B133、下列关于工程项目财务分析和经济分析的说法中，正确的是（

A.经济分析采用预测的市场交易价格计量，财务分析采用影子价格计量

B.项目财务分析的主要标准和参数是财务净现值、市场利率等，而项目经济分析的主要标准和参数是经济净现值、社会折现率等

C.项目财务分析主要采用费用和效益分析的分析方法

D.项目经济分析的对象是企业或投资人的财务收益和成本

【答案】：B134、工程项目年度计划表中，用来阐明各单位工程的建设规模、投资额等建设总规模，并阐明其竣工日期的是（）。

A.年度计划项目表

B.年度竣工投产交付使用计划表

C.年度建设资金平衡表

D.年度设备平衡表

【答案】：B135、根据我国现行规定，对某些投资回报率稳定、收益可靠的基础设施、基础产业投资项目以及经济效益好的竞争性投资项目，经国务院批准，可以通过（）方式筹措资本金。

A.银行贷款

B.国外借款

C.可转换债券

D.融资租赁

【答案】：C136、根据《民法典》，下列变更中属于新要约的是（）的变更。

A.要约确认方式

B.合同文件寄送方式

C.合同履行地点

D.承诺生效地点

【答案】：C137、（2018年真题）某项固定资产原值为50000元，预计使用年限6年。净残值为2000元，采用年数总和法进行折旧时，第3年的折旧额为（）元。

A.6857

B.6000

C.9143

D.9520

【答案】：C138、（2019年真题）造价控制目标分解的合理步骤（）。

A.投资限额——各专业设计限额——各专业设计人员目标

B.投资限额——各专业设计人员目标——各专业设计限额

C.各专业设计限额——各专业设计人员目标——设计概算

D.各专业设计人员目标——各专业设计限额——设计概算

【答案】：A139、价值工程应用中，如果评价对象的价值系数V＜1，则正确的改进方向是（）。

A.剔除不必要功能或降低现实成本

B.剔除过剩功能及降低现实成本

C.不作为价值工程改进对象

D.提高现实成本或降低功能水平

【答案】：B140、根据《标准设备采购招标文件（2017年版）》规定，卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的（）。

A.0.5%

B.1%

C.1.5%

D.10%

【答案】：A141、投保安装工程一切险时，安装施工用机械设备的保险金额应按（）计算。

A.实际价值

B.损失价值

C.重置价值

D.账面价值

【答案】：C142、PPP合同体系中，最核心的法律文件是指（）。

A.项目合同

B.股东合同

C.融资合同

D.工程承包合同

【答案】：A143、根据我国现行规定，对某些投资回报率稳定、收益可靠的基础设施、基础产业投资项目，以及经济效益好的竞争性投资项目，经国务院批准，可以通过（）方式筹措资本金。

A.银行贷款

B.国外借款

C.发行可转换债券

D.融资租赁

【答案】：C144、出租方以自己经营的设备租给承租方使用，出租方收取租金的租赁方式为（）。

A.融资租赁

B.经营租赁

C.服务租赁

D.人才租赁

【答案】：B145、编制施工总进度计划的前提是（）。

A.总体施工准备

B.主要施工方法

C.施工总平面布置

D.总体施工部署

【答案】：D146、某工程有3个施工过程，分为3个施工段组织流水施工。3个施工过程的流水节拍依次为3、3、4天，5、2、1天和4、1、5天，则流水施工工期为（）天。

A.16

B.17

C.18

D.19

【答案】：C147、某公司2011年3月份新增一项固定资产，4月份安装调试完成，5月份投入使用。该项固定资产应从当年（）月份开始计提折旧。

A.3

B.4

C.5

D.6

【答案】：D148、某企业借款2000万元，期限3年，年利率10%，按年复利计算，到期一次性还本付息，则第三年末应计的利息为（）万元。

A.662

B.266

C.200

D.626

【答案】：A149、建设工程发生质量事故，有关单位应当在（）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A.7

B.12

C.24

D.26

【答案】：C150、（2015年考题）单代号网络计划中，关键线路是指（）的线路。

A.由关键工作组成

B.相邻两项工作之间时距均为零

C.由关键节点组成

D.相邻两项工作之间时间间隔均为零

【答案】：D151、（2019年考题）某部件有5个部件组成，产品的某项功能由其中3个部件共同实现，三个部件共有4个功能，关于该功能成本的说法，正确的是（）。

A.该项功能成本为产品总成本的60%

B.该项功能成本占全部功能成本比超过50%

C.该项功能成本为3个部件相应成本之和

D.该项功能为承担该功能的3个部件成本之和

【答案】：C152、下列关于要约和承诺的说法，正确的是（）。

A.要约邀请是要约的必要准备工作

B.要约发出时生效，承诺到达时生效

C.要约可以撤销但不得撤回

D.承诺可以对要约的内容做出非实质性变更

【答案】：D153、在计算企业所得税应纳税所得额时，可列为免税收入的是（）。

A.接受捐赠收入

B.特许权使用费收入

C.提供劳务收入

D.国债利息收入

【答案】：D154、（2015年考题）根据《建筑法》,在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）个月内，向发证机关报告。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：A155、项目融资中BOT方式与TOT方式的比较，不正确的说法是（）。

A.TOT是通过转让已建成项目的产权和经营权来融资，BOT由投资者融资新建项目

B.TOT只涉及转让经营权，BOT则涉及所有权和经营权

C.TOT方式资产收益具有确定性，其信用保证结构复杂

D.TOT方式投资者承担风险小，BOT方式投资者承担风险大

【答案】：C156、借款1000万，四年，年利率6%，复利计息，年末结息。第四年末需要支付多少（）万元。

A.1030

B.1060

C.1240

D.1262

【答案】：D157、根据《标准施工招标文件》，由发包人提供的材料由于发包人原因发生交易地点变更的，发包人应承担的责任是（）。

A.由此增加的费用、工期延误

B.工期延误，但不考虑费用和利润的增加

C.由此增加的费用和合理利润，但不考虑工期延误

D.由此增加的费用、工期延误，以及承包商合理利润

【答案】：D158、以下几种合同形式中，建设单位容易控制造价，施工单位承担风险大的方式有（）。

A.总价合同

B.目标成本加酬金合同

C.单价合同

D.固定成本加酬金合同

【答案】：A159、根据《标准设计施工总承包招标文件》发包人最迟应当在监理人收到进度付款申请单的（）天内，将进度应付款支付给承包人

A.14

B.21

C.28

D.35

【答案】：C160、某项固定资产原值为50000元，预计使用年限为6年。预计净残值为2000元，采用年数总和法进行折旧时，第3年的折旧额为（）元。

A.6257

B.6000

C.9143

D.9520

【答案】：C161、在下列合同中，()合同是可撤销的合同。

A.造成对方人身伤害而免责的

B.因故意或者重大过失造成对方财产损失的

C.在订立时显失公平的

D.违反法律强制规定的

【答案】：C162、根据我国《合同法》，由于债权人的原因致使债务人难以履行债务时，债务人可以将标的物交给有关机关保存，以此来消灭合同的行为称为（）。

A.留置

B.保全

C.质押

D.提存

【答案】：D163、（2020年真题）工程项目计划体系中，用来阐明各单位工程的建设规模、投资额、新增固定资产,新增生产能力等建设总规模及本年计划完成情况的是（）。

A.年度计划项目表

B.年度竣工投产交付使用计划表

C.年度建设资金平衡表

D.年度设备平衡表

【答案】：B164、（2013年考题）运用价值工程进行功能评价时，效果评价对象的价值指数V1<1，则正确的价值是（）。

A.降低评价对象的现实成本

B.剔除评价对象的过剩功能

C.降低评价对象的功能水平

D.不将评价对象最为改进对象

【答案】：A165、对生产性项目进行寿命周期成本评价时，可列入工程系统效率的是()。

A.研究开发费

B.备件库存资金

C.生产阶段劳动力成本节省额

D.生产阶段材料成本降低额

【答案】：D166、项目融资开展步骤是（）．

A.融资决策分析→投资决策分析→融资结构设计→融资谈判→项目融资执行

B.融资决策分析→融资结构设计→投资决策分析→融资谈判→项目融资执行

C.投资决策分析→融资决策分析→融资结构设计→融资谈判→项目融资执行

D.投资决策分析→融资结构设计→融资决策分析→融资谈判→项目融资执行

【答案】：C167、不实行资本金制度的项目是（）。

A.经营性固定资产投资项目

B.公益性项目

C.基础设施项目

D.小型项目

【答案】：B168、下列有关工程项目计划体系中，描述正确的是（）。

A.承包单位的计划体系包括工程项目建设总进度计划

B.投资计划年度分配表属于工程项目年度计划的内容

C.年度计划项目表是用来阐明各单位工程的建设总规模及本年计划完成情况的文件

D.年度计划项目是用来确定年度施工项目的投资额和年末形象进度，并阐明建设条件的落实情况的文件

【答案】：D169、工程网络计划的工期优化是通过（），使计算工期满足要求工期。

A.改变关键工作之间的逻辑关系

B.将关键工作压缩成非关键工作

C.压缩直接费最小的工作的持续时间

D.压缩关键工作的持续时间

【答案】：D170、（2019年考题）对于国家需要重点扶持的高新技术企业，减按（）的税率征收企业所得税。

A.10%

B.12%

C.15%

D.20%

【答案】：C171、（2016年真题）根据《标准施工招标文件》，对于施工现场发掘的文物，发包人、监理人和承包人应按要求采取妥善保护措施，由此导致的费用增加应由（）承担。

A.承包人

B.发包人

C.承包人和发包人

D.发包人和监理人

【答案】：B172、（2018年真题）采用全寿命周期费用法进行设计方案评价时，宜选用的费用指标是（）。

A.正常生产年份总成本费用

B.项目累计净现金流量

C.年度等值费用

D.运营期费用现值

【答案】：C173、（2018年考题）关于利率及其影响因素的说法，正确的是（）。

A.借出资本承担的风险越大利率就越高

B.社会借贷资本供过于求时，利率就上升

C.社会平均利润率是利率的最低界限

D.借出资本的借款期限越长，利率就越低

【答案】：A174、（2018年真题）价值工程应用对象的功能评价值是指（）。

A.可靠地实现用户要求功能的最低成本

B.价值工程应用对象的功能与现实成本之比

C.可靠地实现用户要求功能的最高成本

D.价值工程应用对象的功能重要性系数

【答案】：A175、年利率8％，按季度复利计息，则半年期实际利率为（）。

A.4.00%

B.4.04%

C.4.07%

D.4.12%

【答案】：B176、仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人()。

A.只能重新申请仲裁

B.只能向人民法院起诉

C.必须重新决定解决争议的方式

D.可以重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉

【答案】：D177、根据《建设工程质量保证金管理办法》由于发包人原因导致工程未能按规定期限竣工验收，该工程在承包人提交竣工验收报告后（）天后自动进入缺陷责任期。

A.30

B.45

C.60

D.90

【答案】：D178、价值工程的核心是对产品进行（）分析。

A.成本

B.价值

C.功能

D.寿命

【答案】：C179、企业所得税的计税依据为应纳税所得额。即企业每一纳税年度的收入总额，减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额。其中，各项扣除包括（）。

A.企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额12%以内的部分

B.符合条件的居民企业之间的股息.红利等权益性投资收益

C.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费.政府性基金

D.向投资者支付的股息.红利等权益性投资收益款项

【答案】：A180、（2019年真题）推行全过程工程咨询，是一种（）的重要体现。

A.传统项目管理转变为技术经济分析

B.将传统“碎片化”咨询转变为“集成化”咨询

C.将实施阶段咨询转变为投资决策咨询

D.将造价专项咨询转变为整体项目管理

【答案】：B181、在寿命周期成本分析中，对于不直接表现为量化成本的隐性成本，正确的处理方法是（）。

A.不予计算和评价

B.采用一定方法使其转化为可直接计量的成本

C.将其作为可直接计量成本的风险看待

D.将其按可直接计量成本的1.5-2倍计算

【答案】：B182、（2015年考题）通过应用价值工程优化设计，使某房屋建筑主体结构工程达到了缩小结构构件几何尺寸，增加使用面积，降低单方造价的效果。该提高价值的途径是（）。

A.功能不变的情况下降低成本

B.成本略有提高的同时大幅提高功能

C.成本不变的条件下提高功能

D.提高功能的同时降低成本

【答案】：D183、建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工验收报告报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.10

B.15

C.20

D.30

【答案】：B184、（2021年真题）根据《民法典》合同，由于债权人无正当理由拒绝受领债务人履约，债务人宜采取的做法是（）。

A.行使代位权

B.将标的物提存

C.通知解除合同

D.行使抗辩权

【答案】：B185、（2018年真题）为了保护环境，在项目实施阶段应做到“三同时”。这里的“三同时”是指主体工程与环保措施施工程要（）。

A.同时施工、同时验收，同时投入运行

B.同时审批、同时设计、同时施工

C.同时设计、同时施工、同时投入运行

D.同时施工、同时移交、同时使用

【答案】：C186、现行教育费附加征收比率为（）。

A.1%

B.3%

C.5%

D.7%

【答案】：B187、建设工程初始建造成本和建成后的日常使用成本之和称为（）

A.全寿命期造价

B.全过程造价

C.全方位造价

D.全要素造价

【答案】：A188、下列控制措施中，属于工程项目目标被动控制措施的是（）。

A.制定实施计划时，考虑影响目标实现和计划实施的不利因素

B.建立有效的信息反馈系统

C.制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标实现的情况

D.计划应有适当的松弛度

【答案】：B189、在控制工程项目目标的措施中，审核工程概预算，编制资金使用计划属于（）。

A.组织措施

B.技术措施

C.合同措施

D.经济措施

【答案】：D190、（2018年考题）根据《价格法》政府在制定关系群众切身利益的公用事业价格时，应当建立（）制度，征求消费者.经营者和有关方面的意见。

A.听证会

B.专家咨询

C.评估会

D.社会公示

【答案】：A191、根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限是（）。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

【答案】：B192、（2016年真题）下列策划内容中，属于工程项目实施策划的是（）。

A.项目规模策划

B.项目功能策划

C.项目定义策划

D.项目目标策划

【答案】：D193、进行建设工程全要素造价管理为了实现（）的集成管理。

A.策划决策.建设实施.运行维护及拆除回收等阶段

B.决策结算.设计阶段.招投标阶段.施工阶段

C.成本.工期.质量.安全.环境

D.建设单位.施工单位.设计单位.咨询机构.主管部门

【答案】：C194、下列工程建设项目中，属于生产性工程项目的是（）。

A.通信建设项目

B.企业管理机关的办公楼

C.广播电视大楼

D.咨询服务建设项目

【答案】：A195、下列选项中，能够确定评价指标对该因素的敏感程度和项目变化对其变化的承受能力的是（）。

A.投资分析

B.风险分析

C.盈亏平衡分析

D.敏感性分析

【答案】：D196、以下有关工程项目建设程序的说法，表述正确的是（）。

A.各个建设阶段无严格的先后次序

B.各个建设阶段不能进行交叉

C.各个建设阶段不能任意颠倒次序

D.各个建设阶段不能相互制约

【答案】：C197、工程项目经济评价中，财务分析依据的基础数据是根据（）确定的。

A.完全市场竞争下的价格体系

B.影子价格和影子工资

C.最优资源配置下的价格体系

D.现行价格体系

【答案】：D198、（2014年真题）投保安装工程一切险时，安装施工用机械设备的保险额应按（）计算.

A.实际价值

B.损失价值

C.重置价值

D.账面原值

【答案】：C199、根据《招标投标法》，下列关于招标投标的说法，正确的是（）。

A.招标人不得修改已发出的招标文件

B.投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在招标文件中载明

C.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以视为有效投标文件,招标人应当接受

D.开标应当在招标人的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间、招标文件中预先确定的地点公开进行

【答案】：D200、根据民法典合同编，合同价款或者报酬约定不明确，且通过补充协议等方式仍不能确定的，应按照（）的市场价格履行。

A.接受货币方所在地

B.合同订立地

C.给付货币方所在地

D.订立合同时履行地

【答案】：D201、根据《标准施工招标文件》，下列合同文件的内容不一致时，或专用合同条款另有约定外，应以（）为准。

A.投标函

B.中标通知书

C.专用合同条款

D.通用合同条款

【答案】：B202、实行资本金制度的投资项目，资本金的筹措情况应在()中做出详细说明。

A.项目建议书

B.项目可行性研究报告

C.初步设计文件

D.施工招标文件

【答案】：B203、根据《标准施工合同文件》，除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期是指（）。

A.提交竣工验收申请报告的日期

B.实际验收合格之日

C.监理人提请发包人验收日期

D.监理人办法工程接收证书日期

【答案】：A204、（2014年考题）某企业从银行借款1000万元，年利息120万元，手续费等筹资费用30万元，企业所得税率25%，该项借款的资金成本率为（）。

A.9.00%

B.9.28%

C.11.25%

D.12%

【答案】：B205、（2016年考题）工程建设实施过程中，应用价值工程的重点应在（）阶段。

A.勘察

B.设计

C.招标

D.施工

【答案】：B206、（2014年考题）价值工程的目标是（）

A.以最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能

B.以最低的生产成本，使产品具备其所必须的功能

C.以最低的寿命周期成本，获得最佳的经济效果

D.以最低的生产成本，获得最佳经济效果

【答案】：A207、下列有关建设工程全寿命期造价管理和全过程造价管理的说法，正确的是（）。

A.工程全过程造价管理包括工程策划决策、建设实施及使用期各个阶段的造价管理

B.工程全寿命期造价包括建设期、使用期及拆除期各个阶段的成本

C.工程全寿命期造价包括建设前期、建设期、使用期各个阶段的成本

D.工程全寿命期造价包括策划决策、建设实施、运行维护及拆除回收各个阶段的成本

【答案】：D208、从投标人的报价策略来说，下列情形中报价可高一些的情形是（）。

A.工作简单、工程量大，施工条件好的工程

B.投标单位急于打入某一市场

C.投标对手多，竞争激烈

D.投标对手少的工程

【答案】：D209、—般情况下，安装工程一切险承保的风险主要是（）。

A.自然灾害损失

B.人为事故损失

C.社会动乱损失

D.设计错误损失

【答案】：B210、根据《建设工程安全生产管理条例》，提供施工现场相邻建筑物和构筑物，地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整是（）的安全责任。

A.建设单位

B.勘察单位

C.设计单位

D.施工单位

【答案】：A211、某项目设计生产能力为年产量60万件产品，单位产品价格为200元，单位产品可变成本160元，年固定成本600万元，产品销售税金及附加的合并税率为售价的5%，该项目的盈亏平衡点时的产量为（）万件。

A.30

B.20

C.15

D.10

【答案】：B212、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》，施工承包单位认为有权得到追加付款和延长工期的，应在规定时间内首先向监理人递交的文件是（）。

A.索赔意向通知书

B.索赔工作联系单

C.索赔通知书

D.索赔报告

【答案】：A213、（2014年真题）工程项目经济评价中，财务分析依据的基础数据是根据（）确定的。

A.完全市场竞争下的价格体系

B.影子价格和影子工资

C.最优资源配置下的价格体系

D.现行价格体系

【答案】：D214、某分部工程由3个施工过程组成，分为3个施工段进行流水施工，流水节拍分别为3、4、2天，4、3、2天和2、4、3天。则流水施工工期为（）天。

A.14

B.15

C.16

D.17

【答案】：D215、根据《招标投标法》，评标委员会成员的名单在（）前应当保密。

A.开标

B.合同签订

C.中标候选人公示

D.中标结果确定

【答案】：D216、（2017年真题）为了实现工程造价的模拟计算和动态控制，可应用建筑信息建模（BIM）技术，在包含进度数据的建筑模型上加载费用数据而形成（）模型。

A.6D

B.5D

C.4

D.3D

【答案】：B217、根据《标准设备采购招标文件（2017年版）》规定，卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的（）。

A.1%

B.0.5%

C.1.5%

D.10%

【答案】：B218、具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物称为（）。

A.单项工程

B.单位工程

C.分部工程

D.分项工程

【答案】：B219、（2018年真题）采用PFI融资方式的特点是（）。

A.可能降低公共项目投资效率

B.私营企业与政府签署特许经营合同

C.特许经营期满后将项目移交政府

D.私营企业参与项目设计并承担风险

【答案】：D220、工程网络计划工期优化的目的是（）。

A.计划工期满足合同工期

B.计算工期满足计划工期

C.要求工期满足合同工期

D.计算工期满足要求工期

【答案】：D221、对建设单位而言，（）与总分包模式相同，合同结构简单，组织协调工作量小，而且有利于工程造价和建设工期的控制。

A.联合体承包模式

B.平行承包模式

C.合作体承包模式

D.CM承包模式

【答案】：A222、在项目盈亏平衡点的多种表达形式中，应用最为广泛的是以（）表示的盈亏平衡点。

A.产量和单价

B.产量和生产能力利用率

C.可变成本和固定成本

D.单价和生产能力利用率

【答案】：B223、工程网络计划费用优化的目的是为了寻求（）。

A.工程总成本最低时的最优工期安排

B.工期固定条件下的工程费用的均衡安排

C.工程总成本固定条件下的最短工期安排

D.工期最短条件下的最低工程总成本安排

【答案】：A224、（2018年真题）项目债务融资规模一定时，增加短期债务资本比重产生的影响是（）。

A.提高总的融资成本

B.增强项目公司的财务流动性

C.提升项目的财务稳定性

D.增加项目公司的财务风险

【答案】：D225、下列工作中，属于工程设计阶段造价管理内容的是（）。

A.编制招标控制价

B.审核投资估算

C.编制工程量清单

D.编制工程概算

【答案】：D226、根据《合同法》，下列关于定金的说法，正确的是（）。

A.债务人准备履行债务时，定金应当收回

B.给付定金的一方如不履行债务，无权要求返还定金

C.收受定金的一方如不履行债务，应当返还定金

D.当事人既约定违约金，又约定定金的，违约时适用违约金条款

【答案】：B227、下列不属于互斥方案动态分析方法的是()。

A.净现值法

B.净年值法

C.增量投资内部收益率法

D.增量投资回收期法

【答案】：D228、建设工程组织流水施工时，用来表述流水施工在施工工艺方面进展状态的参数是（）。

A.施工段和流水步距

B.流水步距和施工过程

C.施工过程和流水强度

D.流水强度和施工段

【答案】：C229、根据《注册造价工程师管理办法》，属于注册造价工程师业务范围的是（）。

A.建设项目投资估算的批准

B.工程索赔费用的计算

C.工程款的支付

D.工程合同纠纷的裁决

【答案】：B230、利率的高低首先取决于（）。

A.金融市场借贷资本供求状况

B.借贷资本的期限

C.通货膨胀率

D.社会平均利润率的高低

【答案】：D231、关于项目资本金的说法，正确的是（）。

A.项目资本金是债务性资金

B.项目法人要承担项目资本金的利息

C.投资者可转让项目资本金

D.投资者可抽回项目资本金

【答案】：C232、已知两个互斥方案的内部收益率IRR1和IRR2均大于基准收益率ic，且增量内部收益率为ΔIRR，则（）。

A.IRR1大于IRR2时，方案1优于方案2

B.IRR1小于IRR2时，方案1优于方案2

C.ΔIRR小于ic时，投资额大的方案为优选方案

D.ΔIRR大于ic时，投资额大的方案为优选方案

【答案】：D233、下列分析方法中，可用来选择价值工程研究对象的是（）

A.价值指数法和对比分析法

B.百分比法和挣值分析法

C.对比分析法和挣值分析法

D.ABC分析法和因素分析法

【答案】：D234、在公司融资和项目融资中，所占比重最大的债务融资方式时（）。

A.发行股票

B.信贷融资

C.发行债券

D.融资租赁

【答案】：B235、（2018年考题）某工程网络计划中，工作M有两项紧后工作，开始时间分别为12和13。工作M的开始时间为8，持续时间为3则工作M的自由时差为（）。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：A236、下列成本分析方法中，主要用来确定目标成本、实际成本和降低成本的比例关系，从而为寻求降低成本的途径指明方向的是（）.

A.构成比率法

B.相关比率法

C.因素分析法

D.差额计算法

【答案】：A237、某工程网络计划执行过程中，工作M的实际进度拖后的时间已经超过其自由时差，但未超过总时差，则工作M实际进度拖后产生的影响是（）

A.既不影响后续工作的正常进行，也不影响总工期

B.影响紧后工作中的最早开始时间，但不影响总工期

C.影响紧后工作的最迟开始时间，同时影响总工期

D.影响今后工作的最迟开始时间，但不影响总工期

【答案】：B238、某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应当认定（）。

A.施工合同成立，但不生效

B.施工合同成立，且已生效

C.施工合同不成立，不生效

D.施工合同不成立，但有效

【答案】：B239、下列工程项目中，可以不进行经济费用效益分析的是（）。

A.具有垄断特征的项目

B.资源开发项目

C.受行政干预的项目

D.涉及国家经济安全的项目

【答案】：C240、根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以邀请招标的情形是（）

A.需要向原中标人采购工程、货物或者服务

B.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择

C.需要采用不可替代的专有技术

D.采购人依法能够自行生产

【答案】：B241、（2015年考题）根据《工程造价咨询企业管理办法》，已获得乙级工程造价咨询企业资质证书满（）年的企业，方可申请甲级资质。

A.3

B.4

C.5

D.6

【答案】：A242、下列工程项目经济评价标准或参数中，用于项目财务分析的是（）

A.市场利率

B.社会折现率

C.经济净现值

D.净收益

【答案】：A243、当初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的（）以上时，应重新向原审批单位报批可行性研究报告。

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％

【答案】：B244、在工程网络计划中，关键工作是指()的工作。

A.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小

B.双代号网络计划中开始节点和完成节点均为关键节点

C.双代号时标网络计划中无波形线

D.单代号网络计划中时间间隔为零

【答案】：A245、（2019年真题）控制建设工程造价最有效的手段是（）。

A.设计与施工结合

B.定性与定量结合

C.策划与实施结合

D.技术与经济结合

【答案】：D246、（2018年真题）根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是（）。

A.受自然环境限制只有少量潜在投标人

B.需要采用不可替代的专利或者专有技术

C.招标费用占项目合同金额的比例过大

D.因技术复杂只有少量潜在投标人

【答案】：B247、根据《标准施工招标文件》，下列情况所造成的费用和工期延误等损失应由发包人负责的是（）。

A.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量符合要求的

B.监理人未按规定时间检验且承包人已覆盖的隐蔽工程，监理人经重新检验发现质量不符合要求的

C.监理人对承包人私自覆盖工程进行揭开重验，发现质量合格的

D.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量不符合要求的

【答案】：A248、采用全寿命期费用法进行设计方案评价时，宜选用的费用指标是（）。

A.正常生产年份总成本费用