土方开挖三方协议合同

土方开挖三方协议合同合同编号：[具体编号]本土方开挖三方协议合同（以下简称“本合同”）由以下三方于[合同签订日期]在[合同签订地点]共同签订：甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方信用代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方信用代码]资质证书编号：[乙方相关资质编号]丙方（担保方）：名称：[丙方公司全称]法定代表人：[丙方法人姓名]地址：[丙方公司地址]联系方式：[丙方联系电话]统一社会信用代码：[丙方信用代码]鉴于甲方拟对位于[项目地址]的[项目名称]进行土方开挖工程，乙方具备相应的土方开挖施工资质和能力，愿意承接该土方开挖工程，丙方愿意为乙方在本合同项下的义务提供担保。三方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[项目名称]土方开挖工程（二）工程地点[项目地址]（三）工程内容1.乙方负责按照甲方提供的施工图纸和相关技术要求，对项目范围内的土方进行开挖、运输、平整等工作。具体开挖范围以甲方划定的红线范围为准。2.土方开挖深度应符合设计要求，误差不得超过[具体误差范围]。3.乙方应负责将开挖的土方运输至甲方指定的弃土场，运输距离不得超过[具体距离]公里。4.完成土方开挖后，乙方应按照甲方要求对场地进行平整，平整度应达到[具体平整度标准]。（四）工程期限本工程自[开工日期]开工，至[竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。二、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程采用[固定总价/综合单价]方式计价，合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。其中，土方开挖单价为每立方米[X]元，运输费用为每立方米每公里[X]元，平整费用为每平方米[X]元。（二）支付方式1.合同签订后，甲方应在[X]个工作日内向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.土方开挖完成[X]%后，甲方应在[X]个工作日内向乙方支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。3.工程全部竣工并经甲方验收合格后，甲方应在[X]个工作日内向乙方支付至合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。4.剩余合同总价款的[X]%作为质量保证金，在工程质量保证期届满后[X]个工作日内无息支付给乙方。三、三方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量进行监督检查，要求乙方按照合同约定和相关规范进行施工。有权对乙方的施工方案进行审核，提出修改意见。有权在乙方出现违约行为时，按照合同约定追究乙方的违约责任。2.义务按照合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款。在开工前，向乙方提供施工图纸、地质勘察报告等相关资料，并进行技术交底。协调施工现场周边关系，为乙方施工创造良好的外部环境。及时组织工程验收，对乙方提交的验收报告在[X]个工作日内进行审核并给予答复。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取合同价款。有权要求甲方提供施工所需的相关资料和条件。在施工过程中，如遇到不可抗力或非乙方原因导致的停工、窝工等情况，有权要求甲方给予相应的补偿。2.义务按照合同约定的工期、质量标准完成土方开挖工程。严格按照施工图纸和相关技术规范进行施工，确保施工安全。遵守施工现场的管理规定，文明施工，保护环境。负责施工现场的临时设施搭建和维护，承担施工期间的水电费等费用。按照规定提供工程进度报表和质量检验报告，接受甲方的监督检查。在工程质量保证期内，对工程质量问题负责免费维修。（三）丙方权利和义务1.权利有权了解乙方的施工情况和财务状况。在承担担保责任后，有权向乙方进行追偿。2.义务为乙方在本合同项下的义务提供连带责任保证。当乙方不履行或不完全履行合同义务时，丙方应按照甲方的要求承担相应的担保责任。在担保期间，不得擅自撤销担保。四、工程质量及验收（一）工程质量标准本工程质量应符合国家和地方相关标准、规范以及甲方提供的施工图纸和技术要求。土方开挖的各项指标应满足设计文件的规定，工程质量达到合格标准。（二）验收程序1.乙方完成土方开挖工程后，应自行组织预验收，预验收合格后向甲方提交工程验收报告。2.甲方收到乙方的验收报告后，应在[X]个工作日内组织相关人员进行正式验收。验收合格的，双方签署验收合格文件；验收不合格的，乙方应在甲方规定的期限内进行整改，直至验收合格为止。五、违约责任（一）甲方违约责任1.甲方未按照合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款的，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付款项及违约金。2.甲方因自身原因导致工期延误的，应承担乙方因此造成的停工、窝工等损失。（二）乙方违约责任1.乙方未按照合同约定的工期完成土方开挖工程的，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价款[X]%的违约金。2.乙方施工质量不符合合同约定和相关标准的，应负责无偿返工，直至达到合格标准为止。因返工造成工期延误的，乙方应承担逾期违约责任。3.乙方未经甲方同意擅自转包或分包工程的，甲方有权解除合同，乙方应承担合同总价款[X]%的违约金。（三）丙方违约责任丙方未按照合同约定承担担保责任的，应向甲方支付合同总价款[X]%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。六、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，三方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款（一）保密条款三方应对在本合同签订和履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。（二）合同变更与解除本合同的变更或解除须经三方协商一致，并签订书面协议。（三）不可抗力因不可抗力（如地震、洪水、台风等自然灾害以及战争、罢工等社会事件）导致本合同无法履行或部分无法履行的，遭受不可抗力的一方应及时通知对方，并在合理期限内提供相关证明文件，双方互不承担违约责任。但遭受不可