2025年水利水电工程合同续签合同协议

2025年水利水电工程合同续签合同协议本合同协议为编号为【原合同编号】的《水利水电工程施工合同》（以下简称“原合同”）的续签协议。本协议旨在明确原合同项下工程在续签期间（以下简称“续签期间”）双方的权利与义务。第一条续签期限本协议自2025年X月X日起至2026年X月X日止。续签期满前三个月，若双方均未提出书面终止要求，本协议自动续延一年，续延次数不限，直至一方提前三个月提出书面终止要求并经另一方书面确认后终止。第二条原合同条款适用除本协议明确修改或补充的内容外，原合同中的下列条款在本协议续签期间继续有效：1.工程概况与主要范围；2.工程质量标准、验收程序及验收标准；3.安全生产管理机构的设置、职责及安全文明施工的基本要求；4.主要工程材料、设备的供应责任（如适用）；5.工程量计量规则；6.争议解决方式（包括仲裁机构名称或人民法院名称）；7.双方在本协议第一条约定的续签期限届满后的责任承担。第三条工程量与价格调整1.续签期间，原合同项下已确认的工程变更、索赔以及新增的工程量（以下简称“续签期间新增工程量”）继续按原合同约定的程序进行确认和计量。双方应在续签期间新增工程量完成并经监理人确认后三十日内，依据原合同价格原则进行计价，并作为支付款项的依据。2.续签期间的价格调整按以下原则执行：(1)若续签期间国家或地方颁布的法律、法规、规章发生变化，导致人工、材料、机械台班等市场价格发生重大波动，影响承包人实际成本的，双方应在变化发生后的六十日内，依据合同约定的调价公式或协商确定调价幅度，对合同价格进行相应调整。(2)续签期间，若发生原合同中未包含的、由发包人承担的风险事件，导致承包人直接成本增加或工期延误的，经发包人书面确认，承包人可提出索赔，双方应按原合同约定的索赔程序处理。(3)发包人提供的图纸或基准数据错误，或发包人指令失误导致承包人返工、停工或修改设计的，其增加的费用和（或）工期延误由发包人承担，具体按原合同变更条款执行。第四条进度计划承包人应依据原合同约定的总体工期目标和已确认的变更、索赔情况，编制续签期间的详细施工进度计划，报送监理人批准，并报发包人备案。承包人应按批准的进度计划组织施工，确保续签期间新增工程量及剩余工程按期完成。第五条变更与索赔管理续签期间发生的任何设计变更、工程量增减、工期调整等，均应遵循原合同的变更管理程序。承包人提出索赔的，应向监理人提交索赔报告及相关证明资料，监理人应在收到报告后【具体天数，如14】天内予以审核并报发包人批准；发包人应在收到监理人报告后【具体天数，如14】天内予以批准或提出反索赔。未经批准的索赔事件不得作为支付依据。第六条付款方式与支付节点续签期间的工程款支付应遵循原合同约定的付款周期、支付比例和支付条件。除原合同约定的支付节点外，承包人完成续签期间新增工程量并经监理人确认后，有权按照合同约定申请支付相应工程款。发包人应在收到承包人支付申请及相应资料后，按照原合同约定的时间和比例支付工程款。第七条质量保证与验收续签期间，承包人应继续保证工程质量和符合原合同约定的质量标准。工程验收应遵循原合同约定的程序和标准。续签期间新增工程量的验收，应在完成并达到约定质量标准后进行，具体程序参照原合同执行。第八条安全文明施工与环境保护双方同意，在续签期间继续全面履行原合同中关于安全生产、文明施工及环境保护的各项要求。承包人应设立健全的安全管理体系，落实安全责任，确保符合国家和地方的安全标准。因承包人原因发生的安全事故，由承包人承担全部责任及由此产生的一切费用；因发包人原因造成的安全事故，由发包人承担相应责任及由此产生的一切费用。第九条双方权利义务1.发包人权利义务：(1)负责提供原合同约定的施工条件，协调解决外部接口问题；(2)按照本协议第六条及原合同约定及时支付工程款；(3)审批承包人提交的续签期间的进度计划、变更、索赔等文件；(4)指派或授权监理人履行原合同约定的发包人权利和义务；(5)履行原合同约定的其他义务。2.承包人权利义务：(1)按照批准的续签期间进度计划和原合同要求，保质保量完成续签期间的全部工程内容；(2)严格执行安全文明施工及环境保护规定，确保安全生产；(3)负责施工队伍的管理、现场管理和工程资料整理；(4)接受发包人、监理人的监督、检查和指导；(5)履行原合同约定的承包人权利和义务，并承担相关责任。第十条通知与送达双方在本协议首部列明的地址为正式联系方式。任何书面通知或文件均应按此地址邮寄或送达。任何一方变更联系方式，应提前【具体天数，如7】天书面通知另一方。邮寄送达以挂号信或快递发出后【具体天数，如3】日视为送达；直接送达则以签收人为准。第十一条保密双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因本协议的终止而失效。第十二条不可抗力本协议所称不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、洪水、战争等。发生不可抗力事件时，双方应立即采取措施减少损失，并在事件发生后【具体天数，如14】日内书面通知对方，提供不可抗力证明文件。根据不可抗力影响的程度，双方可协商暂停合同履行、部分履行或解除合同，并互不承担违约责任。第十三条合同解除与终止1.除本协议第二条约定外，发生下列情形之一，守约方有权书面通知违约方解除本协议：(1)一方严重违反本协议或原合同约定，经守约方书面催告后【具体天数，如30】日内仍未纠正的；(2)承包人明确表示或以行为表明不履行本协议主要义务的；(3)发包人未能按合同约定支付工程款，导致承包人无法继续正常施工，经催告【具体天数，如30】日内仍未支付的；(4)原合同约定的解除情形发生的。2.本协议在以下情况下终止：(1)续签期限届满，且双方未续签的；(2)双方协商一致同意终止的；(3)因不可抗力导致本协议无法继续履行的；(4)被依法解除的。3.合同终止或解除后，双方应在【具体天数，如30】日内进行工程结算、资料移交、费用清偿等善后处理。承包人应将已完成工程及剩余材料、设备等按照发包人要求进行移交或清理。第十四条知识产权在本协议履行期间，承包人为履行本协议而开发的技术成果，其知识产权归属按原合同约定执行。因履行本协议续签期间新增工程而形成的图纸、文件等，其知识产权按原合同约定处理。第十五条法律适用与准据法本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十六条争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交【明确仲裁机构名称，如：中国国际经济贸易仲裁委员会】，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。或提交【明确法院名称，如：XX人民法院】诉讼解决。第十七条其他1.本协议构成双方关于本协议标的的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解。2.对本协议的任何修改或