城市防水施工合同范本

城市防水施工合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方代码]鉴于甲方拟对位于[城市具体地址]的[项目名称]进行防水施工，乙方具备相应的防水施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[项目名称]城市防水工程2.工程地点：[城市具体地址]3.工程内容：对[项目名称]内的[具体建筑部位，如地下室、屋面、卫生间等]进行防水施工，包括但不限于基层处理、防水层铺设、防水节点处理等工作，具体施工范围以甲方提供的施工图纸和技术要求为准。4.工程承包方式：本工程采用[具体承包方式，如包工包料、包工不包料等]的承包方式。二、合同工期1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.工期总日历天数：[X]天。4.如遇不可抗力因素（如自然灾害、政府指令停工等）或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。乙方应在上述情况发生后[X]天内，以书面形式向甲方提出工期顺延申请，并提供相关证明材料，甲方应在收到申请后[X]天内予以确认。三、质量标准1.本工程的防水施工质量应符合国家和地方现行的相关标准、规范以及甲方提供的施工图纸和技术要求。具体质量标准如下：防水层应平整、牢固，无裂缝、孔洞、气泡等缺陷。防水节点处理应符合设计要求，密封严密，无渗漏现象。防水层的厚度应符合设计规定，偏差不超过±[X]%。2.乙方应严格按照施工规范和操作规程进行施工，确保工程质量。在施工过程中，甲方有权对工程质量进行监督检查，如发现质量问题，乙方应立即整改，直至符合质量标准为止。3.工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的工程质量验收资料，并配合甲方进行验收。工程验收合格后，双方应签署工程质量验收报告。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程的合同总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。该价款包括乙方完成本工程所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、机械设备费、管理费、利润、税费等。2.支付方式：合同签订后，甲方应在[X]天内支付合同总价款的[X]%作为工程预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。工程进度达到[具体进度节点]时，甲方应在[X]天内支付合同总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应在[X]天内支付合同总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。剩余合同总价款的[X]%作为工程质量保证金，在工程质量保修期满后[X]天内无息支付给乙方。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对工程进度、质量进行监督检查，要求乙方提供工程进度报告和质量检测资料。有权对乙方的施工方案和施工工艺提出意见和建议，要求乙方进行调整和改进。对工程变更有最终决定权，有权要求乙方按照变更后的要求进行施工。2.义务按照合同约定的时间和方式支付工程价款。在开工前，向乙方提供施工所需的施工图纸、技术要求和现场条件等资料。协调施工现场与其他施工单位的关系，为乙方施工创造良好的施工环境。及时组织工程验收，对乙方提交的工程验收报告进行审核和确认。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程价款。有权要求甲方提供施工所需的施工图纸、技术要求和现场条件等资料。对甲方提出的不合理要求，有权提出异议并要求甲方进行调整。2.义务严格按照施工图纸、技术要求和施工规范进行施工，确保工程质量和工期。遵守施工现场的各项规章制度，做好施工现场的安全管理和环境保护工作。按照甲方的要求，及时提供工程进度报告和质量检测资料。对工程质量负责，在工程质量保修期限内承担保修责任。六、工程变更1.如因设计变更、现场条件变化等原因需要对工程进行变更，甲方应提前[X]天以书面形式通知乙方，并提供变更后的施工图纸和技术要求。2.乙方应按照甲方的变更要求进行施工，因工程变更导致合同价款增加或减少的，双方应协商确定变更部分的价款，并签订补充协议。3.因工程变更导致工期延误的，工期相应顺延，具体顺延时间由双方协商确定。七、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付款项及违约金为止。由此造成的工期延误和乙方损失，由甲方承担。如甲方未按照合同约定提供施工所需的施工图纸、技术要求和现场条件等资料，导致乙方无法正常施工的，甲方应承担由此造成的工期延误和乙方损失。2.乙方违约责任如乙方未按照合同约定的工期完成工程，每逾期一天，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此造成的损失。如乙方施工质量不符合合同约定的质量标准，乙方应负责无偿返工，直至符合质量标准为止。由此造成的工期延误和甲方损失，由乙方承担。如乙方违反施工现场的各项规章制度，或未做好施工现场的安全管理和环境保护工作，甲方有权要求乙方限期整改，如乙方逾期未整改或整改不符合要求的，甲方有权对乙方处以[X]元的罚款，情节严重的，甲方有权解除合同。八、争议解决1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行合同约定的义务，除争议事项外，不得停止工程施工。九、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程质量保修期满且甲方支付完所有款项后终止。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律