外墙安装石材合同范本

外墙安装石材合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[公司全称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话号码]统一社会信用代码：[具体代码]乙方（承包方）：名称：[公司全称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话号码]统一社会信用代码：[具体代码]鉴于甲方拟对[项目名称及地址]的外墙进行石材安装工程，乙方具备相应的专业资质和能力承接该工程，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就外墙安装石材工程事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称[具体工程名称]1.2工程地点[详细地址]1.3工程内容乙方负责按照甲方提供的设计图纸和相关要求，对该项目外墙进行石材安装工作，具体包括但不限于：石材的排版、切割、打磨等预处理工作；墙面基层的处理，确保基层符合石材安装要求；石材的安装、固定，保证石材安装的平整度、垂直度和牢固度；石材缝隙的处理、密封胶的打注；施工现场的清理和垃圾清运。1.4工程范围本工程范围为[具体描述工程涉及的外墙区域，可附图纸说明]。二、合同工期2.1开工日期本工程定于[具体日期]开工，如因不可抗力或甲方原因导致无法按时开工，开工日期相应顺延。2.2竣工日期乙方应在[具体日期]前完成全部工程内容并通过甲方验收。2.3工期延误如遇下列情况，经甲方代表确认后，工期相应顺延：不可抗力因素，如自然灾害、战争等；甲方变更设计或增加工程量；甲方未按合同约定提供施工条件，如未按时交付施工场地、未及时提供施工所需的水电等；连续停水、停电超过[X]小时影响正常施工的。乙方应在上述情况发生后[X]天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后[X]天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见的，视为同意顺延工期。三、合同价款及支付方式3.1合同价款本工程采用[固定总价/综合单价]方式计价，合同总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]）。该价款包括但不限于石材采购、运输、安装、人工、税费、利润、风险等完成本工程所需的一切费用。3.2支付方式预付款：合同签订后，甲方在[具体日期]内支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]）。进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交当月完成工程量报告，甲方在收到报告后[X]天内审核确认，并支付至已完工程价款的[X]%。竣工结算款：工程竣工并通过甲方验收后，乙方在[X]天内提交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方在收到后[X]天内审核完毕。结算审核完成后，甲方支付至结算总价款的[X]%。质量保证金：结算总价款的[X]%作为质量保证金，在质保期届满且无质量问题后[X]天内无息支付给乙方。四、双方权利和义务4.1甲方权利和义务4.1.1权利有权对工程质量、进度、安全等进行监督检查，对不符合要求的部分要求乙方整改；有权要求乙方更换不称职的施工人员；有权参与工程的验收工作。4.1.2义务按照合同约定的时间和方式支付工程款项；在开工前[X]天，向乙方提供施工场地，并保证施工场地具备施工条件；向乙方提供施工所需的水、电等，并承担相应费用；及时提供施工图纸和相关技术资料；协调与其他施工单位的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。4.2乙方权利和义务4.2.1权利按照合同约定收取工程款项；要求甲方提供施工所需的图纸和技术资料；对甲方提出的不合理要求有权拒绝，但应说明理由。4.2.2义务严格按照设计图纸、施工规范和相关标准进行施工，确保工程质量；编制施工组织设计和施工进度计划，并报甲方审核；遵守施工现场的安全管理规定，做好安全防护措施，确保施工安全；按照合同约定的工期完成工程任务，不得擅自延误工期；保护施工现场周围的环境和设施，不得损坏；工程竣工后，负责清理施工现场，将场地恢复至原状。五、工程质量及验收5.1工程质量标准本工程质量应符合国家和地方现行的相关标准、规范以及甲方提供的设计要求，达到[具体质量等级]标准。5.2材料要求乙方采购的石材应符合设计要求和相关质量标准，具有质量合格证明文件。石材进场前，乙方应通知甲方进行检验，经甲方检验合格后方可使用。对不合格的石材，乙方应及时退场处理，费用由乙方承担。5.3隐蔽工程验收乙方在隐蔽工程施工完毕后，应提前[X]小时通知甲方进行验收。甲方在接到通知后[X]小时内进行验收，验收合格后方可进行下一道工序。如甲方未按时进行验收，乙方可自行隐蔽，但甲方有权要求重新检验，如检验合格，费用由甲方承担；如检验不合格，费用由乙方承担，工期不予顺延。5.4竣工验收工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告及完整的竣工资料。甲方在收到报告后[X]天内组织验收。验收合格的，双方签署竣工验收证书；验收不合格的，乙方应在甲方规定的时间内整改完毕，重新组织验收，直至验收合格为止。六、安全生产与文明施工6.1安全生产乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强安全教育培训，配备必要的安全防护设施和用品，确保施工安全。如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行抢救和处理，并及时向甲方和有关部门报告。因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任和费用。6.2文明施工乙方应遵守施工现场的文明施工管理规定，保持施工现场整洁有序，做到工完场清。不得在施工现场焚烧各类废弃物，不得随意排放污水。七、违约责任7.1甲方违约责任甲方未按合同约定支付工程款项的，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，工期相应顺延，甲方还应承担因此给乙方造成的损失。甲方未按合同约定提供施工条件或变更设计等原因导致乙方停工、窝工的，甲方应赔偿乙方因此造成的损失，并相应顺延工期。7.2乙方违约责任乙方未按合同约定的工期完成工程任务的，每逾期一天，应按照合同总价款的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应承担因此给甲方造成的损失。乙方施工质量不符合合同约定标准的，应负责无偿返工，直至达到合格标准。因返工造成工期延误的，乙方应承担逾期完工的违约责任。乙方未经甲方同意擅自转包或分包工程的，甲方有权解除合同，乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的损失。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款9.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工结算完毕且质保期届满后终止。9.2合同份数本