厨房排风安装合同范本

厨房排风安装合同范本合同编号：[具体编号]甲方（委托方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方代码]乙方（受托方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方代码]鉴于甲方需要对其厨房进行排风系统的安装，乙方具备相应的安装资质和专业能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，达成如下协议：一、标的物或服务具体描述（一）项目概况甲方委托乙方对位于[厨房具体地址]的厨房进行排风系统的安装工作。该厨房面积为[X]平方米，本次安装的排风系统将覆盖整个厨房区域，以满足厨房通风、排烟的需求。（二）安装内容1.设备供应：乙方负责提供符合本合同要求的厨房排风系统设备，包括但不限于排风机、风管、风口、油烟净化器等。具体设备的品牌、规格、型号、数量详见本合同附件一《设备清单》。2.安装施工：乙方按照甲方确认的设计方案和国家相关规范进行排风系统的安装施工，包括但不限于风管的制作、安装，排风机的安装调试，油烟净化器的安装连接，风口的安装定位等。3.系统调试：安装完成后，乙方负责对整个排风系统进行调试，确保系统能够正常运行，达到设计的通风、排烟效果。（三）技术要求1.排风系统的设计和安装应符合国家和地方相关的建筑通风、消防、环保等标准和规范，如《建筑通风和排烟系统用防火阀门》（GB15930）、《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483）等。2.排风机的风量、风压等参数应满足厨房的实际需求，确保厨房内的油烟能够及时排出，保持空气清新。3.风管的材质应选用符合国家标准的优质材料，确保其强度和密封性，防止油烟泄漏。4.油烟净化器的净化效率应达到国家规定的标准，有效去除油烟中的有害物质，保护环境。二、合同价款及支付方式（一）合同价款本合同的总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]），该价款包括设备采购、运输、安装、调试、税费等所有费用，除本合同另有约定外，甲方无需再向乙方支付其他任何费用。（二）支付方式1.预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]），作为预付款。2.进度款：乙方完成风管安装、排风机和油烟净化器安装等主要工作节点后，经甲方验收合格，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。3.验收款：排风系统安装调试完毕，经甲方组织相关部门验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。4.质保金：合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）作为质保金，在质保期届满后[X]个工作日内，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。三、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的安装工作进行监督和检查，要求乙方按照合同约定的标准和进度进行施工。有权要求乙方提供设备的质量证明文件、安装调试报告等相关资料。对乙方安装的排风系统有验收的权利，如发现质量问题，有权要求乙方及时整改。2.义务按照合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款。为乙方提供施工所需的水、电等必要条件，并协调与其他施工单位的关系，确保施工顺利进行。按照乙方的要求，及时提供与厨房相关的资料和信息，如厨房的平面图、设备布局图等。（二）乙方权利和义务1.权利有权按照合同约定的时间和方式收取合同价款。有权要求甲方提供施工所需的必要条件和相关资料。2.义务按照合同约定的时间、质量标准和技术要求完成排风系统的安装和调试工作。对所提供的设备和材料的质量负责，确保其符合国家和地方相关标准和规范。在施工过程中，遵守施工现场的安全规定，采取必要的安全措施，确保施工安全。为甲方提供设备的操作手册、维护保养说明等相关资料，并对甲方的操作人员进行培训，使其能够正确使用和维护排风系统。自验收合格之日起，按照本合同约定的质保期对排风系统提供免费维修和保养服务。四、工期（一）开工日期本合同的开工日期为[具体开工日期]，如因甲方原因导致开工日期推迟的，工期相应顺延。（二）竣工日期乙方应在开工之日起[X]个日历天内完成排风系统的安装和调试工作，并通过甲方的验收。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延。（三）工期延误的责任1.如因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金，如延误超过[X]天，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此给甲方造成的损失。2.如因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延，甲方应承担因此给乙方造成的窝工、停工等损失。五、质量验收（一）验收标准本合同项下的排风系统的验收标准按照国家和地方相关标准和规范以及本合同约定的技术要求执行。（二）验收程序1.乙方完成安装和调试工作后，应向甲方提交书面验收申请，并提供相关的验收资料。2.甲方应在收到乙方的验收申请后[X]个工作日内组织相关部门进行验收。验收合格的，双方签署验收报告；验收不合格的，乙方应在甲方规定的时间内进行整改，直至验收合格为止。（三）质量保证1.乙方对所安装的排风系统提供[X]年的质保期，自验收合格之日起计算。2.在质保期内，如排风系统出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后[X]小时内做出响应，[X]小时内到达现场进行维修处理。如乙方未能及时响应或处理，甲方有权自行安排维修，费用由乙方承担。3.质保期内，乙方免费提供维修所需的零部件和人工服务，但因甲方使用不当或不可抗力等原因造成的损坏除外。六、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款的，每逾期一天，甲方应按照逾期金额的[X]%向乙方支付违约金。2.如甲方因自身原因导致合同无法履行或解除合同的，应按照合同总价款的[X]%向乙方支付违约金，并承担因此给乙方造成的损失。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的时间、质量标准和技术要求完成安装和调试工作的，甲方有权要求乙方限期整改，如乙方未能在规定的时间内完成整改，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金，同时承担因此给甲方造成的损失。2.如乙方提供的设备和材料不符合合同约定的标准和规范的，乙方应负责更换，并承担因此给甲方造成的损失。3.如乙方在质保期内未能按照合同约定提供维修和保养服务的，甲方有权自行安排维修，费用由乙方承担，同时乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。七、争议解决如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款（一）合同的变更和解除1.经双方协商一致，可以书面形式变更或解除本合同。2.如因不可抗力或国家政策调整等原因导致本合同无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。（二）保密条款双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方书