2026年一级建造师之一建工程法规考试题库500道及答案【易错题】

2026年一级建造师之一建工程法规考试题库500道第一部分单选题(500题)1、（2020年真题）根据《环境保护法》，关于企业违法排放污染物，受到罚款处罚，承担按日连续处罚法律责任的说法，正确的是（）

A.被责令改正，拒不改正的，应当按照原处罚数额按日连续处罚

B.按日连续处罚的时间自责令改正之日起算

C.被责令改正，拒不改正是按日连续处罚的前提

D.罚款处罚按照执法成本确定

【答案】：C

2、乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是()。2017真题

A.效力待定

B.有效

C.部分有效

D.可撤销

【答案】：B

3、李某因房屋质量问题与某房地产公司发生纠纷，根据《民事诉讼法》的规定，本案应当由()人民法院管辖。

A.合同签署地

B.房屋所在地

C.李某住所地

D.房地产公司注册登记地

【答案】：B

4、根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是()。

A.责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚

B.是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关

C.责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚

D.地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类

【答案】：A

5、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是（）。（2015）

A.竣工验收时

B.提交竣工验收报告时

C.竣工验收合格后

D.交付使用时

【答案】：B

6、同专业的甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合承包。三个施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。根据相关法律规定，该联合体应当按照()的资质等级许可范围承揽工程。

A.甲施工单位

B.乙施工单位

C.丙施工单位

D.三家内部约定

【答案】：A

7、当事人不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者处理．应该()。

A.依法申请仲裁或者提起诉讼

B.依法申请行政复议

C.依法提起申诉

D.依法提起上诉

【答案】：A

8、某项目于2009年3月1日开工，2009年12月10日主体工程完工，2009年12月28日通过竣工验收，则其保修期始于（）。

A.2009年3月1日

B.2009年12月10日

C.2009年12月28日

D.2010年3月1日

【答案】：C

9、发包人擅自使用未经验收的建设工程，发现质量问题的，应当（）。

A.由承包人负主要责任，发包人承担补充责任

B.由发包人与承包人一起承担连带责任

C.由发包人承担责任

D.由发包人承担主要责任，承包人承担次要责任

【答案】：B

10、某建设工程施工合同约定工程开工竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日,2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款,承包人与行使工程价款优先受偿权,其最迟必须在（）前行使

A.2013年9月1

B.2015年4月1日

C.2015年4月20日

D.2015年10月20日

【答案】：C

11、根据《水下文物保护管理条例》,下列文物中属于中国水下文物的是（）。

A.遗存于中国领海内的起源于外国的文物

B.遗存于外国领海内的起源于中国的文物

C.遗存于公海区域内的起源国不明的文物

D.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于外国的文物

【答案】：A

12、关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（）

A.不良行为记录信息公布时限一般为6个月至3年

B.良好行为记录信息公布时限一般为6个月

C.招标投标违法行为记录公告期限为1年

D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月

【答案】：A

13、合同生效后，其价款或者报酬的确定顺序是：①按《民法典》相关规定执行；②签订补充协议；③按照交易习惯或者合同的有关条款；④按照合同的约定。该四种确定方式的正确适用顺序是()。

A.①②③④

B.③④②①

C.④②①③

D.④②③①

【答案】：D

14、赵某委托李某代理有关法律诉讼事宜，其后赵某遇到车祸身亡，但在李某出差调查相关证据返回途中并不知情，则（）。

A.该代理暂停

B.该代理终止

C.可以继续代理

D.该代理无效

【答案】：C

15、某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后2个月内支付工程款。2014年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（）。

A.2015年8月，施工单位所在地突发洪灾，1个月后恢复生产

B.2017年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，1个月后恢复生产

C.2017年7月，施工单位法定代表人生病住院，1个月后痊愈出院

D.2017年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉

【答案】：B

16、（2020年真题）甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙公司使用，乙公司使用该设备时，发现该设备不能正常运行，关于该融资租赁合同的说法正确的是（）。

A.甲公司应当对乙公司承担违约责任

B.若乙公司破产，该设备属于乙公司的破产财产

C.乙公司可以基于设备质量瑕疵而直接向丙公司索赔

D.租赁期限届满，乙公司享有该设备的所有权

【答案】：C

17、某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日。由于建设单位逾期未予以支付，故施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法脘保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为()。

A.2003年4月1日

B.2003年8月1日

C.2005年4月1日

D.2005年8月1日

【答案】：D

18、建设法的主体由（）构成。

A.法律、行政法规、部门规章、地方规章

B.建设法律、建设行政法规

C.行政法、民法商法

D.行政法、民法商法、经济法、社会法

【答案】：B

19、甲为某事业单位的技术人员，取得一级建造师资格证书后，正确的做法是（）。

A.甲不辞职，即可受聘并注册于一个施工企业

B.甲辞职后，可以受聘并注册于一个勘察企业

C.甲不辞职，即可受聘并注册于一个设计企业

D.甲辞职后，只能受聘并注册于一个施工企业

【答案】：B

20、关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是()。2017

A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序

B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序

C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结

D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长

【答案】：B

21、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是()。

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

【答案】：A

22、自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A.30；7

B.30；14

C.15；7

D.15；14

【答案】：A

23、注册建造师王某与原施工单位解除了聘用合同，选择一家在本专业有多项工程服务资质的施工单位担任建设工程施工的项目经理，则他必须进行()。

A.初始注册

B.延续注册

C.变更注册

D.增项注册

【答案】：C

24、甲施工企业在道路管道工程施工中未对施工现场采取安全措施,导致行人刘某不慎掉入甲施工企业施工时开挖的沟槽中受伤,甲施工企业和刘某因此产生的纠纷,属于()。

A.合同纠纷

B.权纠纷

C.无因管理纠纷

D.不当得利纠纷

【答案】：B

25、按照《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，()应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A.施工单位项目负责人

B.施工单位项目技术人员

C.施工单位项目安全员

D.项目总监理工程师

【答案】：B

26、某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围挡，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于()。

A.行政裁决

B.行政处分

C.行政强制

D.行政处罚

【答案】：D

27、以下关于法院开庭审理程序的表述中，不正确的是（）。

A.原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以按撤诉处理

B.原告未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理

C.被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以延期开庭

D.被告未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决

【答案】：C

28、使用财政预算资金的建设项目，重要设备采购的单项合同估算价最低在()万元人民币以上的，必须进行招标。

A.50

B.100

C.200

D.3000

【答案】：B

29、关于仲裁裁决效力的说法，正确的是()。

A.仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行

B.仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行

C.当事人向人民法院请求撤销裁决决定的，该裁决书不发生法律效力

D.一裁终局，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的不予受理

【答案】：D

30、李某在甲公司工作过程中，由于甲公司拖欠其工程款，李某向劳动仲裁委员会提起仲裁，下列说法正确的是()。

A.李某和甲公司未达成仲裁协议，不能提起仲裁

B.距离甲公司拖欠李某工资已经有两年，李某的仲裁时效期间已终止

C.若李某从甲公司离职，则自李某离职时起受到仲裁时效期间的限制

D.若劳动仲裁委员会作出仲裁后，李某不服，其不能提起诉讼

【答案】：C

31、关于人民法院管辖权的问题，正确的是()。

A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖

B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖

C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉

D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖

【答案】：C

32、依照《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款的规定，建设单位供应的钢筋由()

A.建设单位负责试验，并承担试验费用

B.建设单位负责试验，双方分担试验费用

C.施工单位负责试验，建设单位承担试验费用

D.施工单位负责试验，双方分担试验费用

【答案】：C

33、掌握建设单位的安全责任有助于协调工程中出现的问题，下列中不属于建设单位安全责任的是（）。

A.向施工单位提供资料的责任

B.审查施工组织设计的责任

C.依法履行合同的责任

D.提供安全生产费用的责任

【答案】：B

34、施工合同履行过程中，合同一方当事人提出变更去同要求。在双方就变更内容协商期内合同应（）履行。

A.中止

B.终止

C.继续

D.对要求变更的部分中止

【答案】：C

35、根据《注册建造师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是（）

A.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

B.国务院建设主管部门

C.中国建筑业协会建造师分会

D.国务院发展和改革委员会

【答案】：B

36、关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是()。

A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款

B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任

C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用

D.建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请

【答案】：C

37、《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起()个工作日内对外进行记录公告。

A.15

B.20

C.30

D.45

【答案】：B

38、污染环境案件中，有权为他人利益提起诉讼的主体是（）。

A.公民

B.法人

C.其他组织

D.人民检察院

【答案】：D

39、关于施工现场大气污染防治的说法，正确的()。2014

A.重点是防治排放污染物

B.爆破作业选择风力小的天气进行，做好计划

C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米

D.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米

【答案】：B

40、关于缺陷责任期确定的说法，正确的是（）。2018真题

A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月

B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算

C.某工程2018年6月11日完成建设工程竣工验收备案，该工程缺陷责任期起算吋间为2018年6月11日

D.由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收，在承包人提交验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期

【答案】：B

41、甲单位与采购员乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价采购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁明知乙离职。关于本案，说法正确的是()。

A.甲有权拒绝向丙、丁承担责任

B.由于甲单位存在过失，两份合同均属于表见代理

C.由于乙行为违法，两份合同均属于无效合同

D.甲对丙应承担付款义务

【答案】：D

42、根据《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》，关于承担工伤保险责任单位的说法，正确的是（）。

A.职工与两个单位建立劳动关系，工伤事故发生时，该两个单位共同为承担工伤保险责任的单位

B.劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，用工单位为承担工伤保险责任的单位

C.单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位

D.个人挂靠其他单位对外经营，其聘用人员因工伤亡的，被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位

【答案】：D

43、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是()。

A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持

B.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任

C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人都应当承担责任

D.承包人的保修责任可以免除

【答案】：B

44、某项目重要分项工程发生重大设计变更，监理单位签发工程暂停令，则施工现场停工期间防护所需费用应由()承担。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.施工单位

【答案】：A

45、关于建设单位安全责任的说法，正确的是()。2016

A.建设单位不得调整合同工期

B.需要进行爆破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续

C.建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实、准确、完整

D.建设单位应当拆除施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案报送有关部门备案

【答案】：C

46、根据我国《行政强制法》，当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起（）内，依法申请人民法院强制执行。

A.15日

B.1个月

C.3个月

D.2年

【答案】：C

47、关于投标联合体的说法，正确的是()。

A.联合体应在中标后提交共同投标协议

B.联合体各方均应当具备招标文件规定的相应资格条件

C.联合体通过资格预审后，其组成成员可以变化，但最迟应在提交投标文件截止时间前完成

D.联合体组成各成员，可以单独以自己的名义投标

【答案】：B

48、根据《企业所得税法》，下列企业中属于非居民企业的是()。

A.在成都市工商局登记注册的企业

B.在日本注册但实际管理机构在上海的外资独资企业

C.在英国注册的企业设在上海的办事处

D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业

【答案】：C

49、关于人身保险合同的说法，正确的是（）。

A.保险合同只能由被保险人和保险人签订

B.受益人由被保险人或投保人指定

C.被保险人或受益人必须是投保人

D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费

【答案】：B

50、根据《劳务派遣暂行规定》，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害，关于申请工伤认定的说法，正确的是（）。2018真题

A.用工单位申请，劳务派遣单位协助

B.被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助

C.劳务派遣单位申请，用工单位协助

D.被派遣劳动者申请，劳动行政部门协助

【答案】：C

51、某开发商开发的住宅价值7000万元，其中已售出价值5000万元住宅，开发商将此笔资金全部用于购买土地。导致开发商欠施工单位的2000万元的工程款迟迟不能支付，另外开发商还欠银行抵押贷款1000万元，欠材料供应商500万元，现承包人申请人民法院拍卖该工程，下列说法正确的是（）。

A.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后分别偿还开发商各方欠款

B.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后先还施工单位，再还银行和材料供应商

C.人民法院可将2000万元的房产拍卖，然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款

D.人民法院可将2000万元的房产拍卖，首先偿还施工单位欠款

【答案】：D

52、某工程项目建设单位为早日投入使用，采用部分伪造证明文件办理工程竣工验收备案，后被备案机关发现，则备案机关可对其处()罚款。

A.10万元以上30万元以下

B.15万元以上30万元以下

C.20万元以上40万元以下

D.20万元以上50万元以下

【答案】：D

53、下列国家标准中，属于强制性国家标准的是（）

A.工程建设通用的信息技术标准

B.工程建设行业专用的试验方法

C.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准

D.工程建设勘察行业专用的质量要求

【答案】：C

54、关于工程参建单位的质量责任的说法，正确的有()。

A.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任

B.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位提出设计方案

C.设计业务可以进行分包

D.勘察成果文件应注明工程合理使用年限

【答案】：C

55、对于工程质量的监督管理，我国实行（）统一监督管理。

A.国务院

B.国务院国家发改委

C.国务院建设行政主管部门

D.国务院质量技术监督部门

【答案】：C

56、行政复议机关逾期不做决定的，申请人可以在复议期满之日起（）日内向人民法院提起诉讼。

A.10

B.15

C.30

D.60

【答案】：B

57、关于建筑节能的说法，正确的是()。

A.已经建成的项目，2年后方可投入生产、使用

B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备

C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求单位必须安装使用太阳能热水系统

D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设

【答案】：D

58、下列物权中，不属于用益物权的是()（2012）

A.土地所有权

B.土地承包经营权

C.建设用地使用权

D.地役权

【答案】：A

59、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列情形不属于否决投标的是()。

A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金

B.投标文件逾期送达或者未送达指定地点

C.投标文件无单位盖章且无单位负责人签字

D.联合体投标未附联合体各方共同投标协议

【答案】：B

60、2011年11月，某用人单位由于生产经营发生严重困难，与王某解除了劳动合同。截止到解除劳动合同时，王某已在该单位工作了1年零5个月。根据劳动合同法的规定，施工单位应当给予王某（）个月工资的经济补偿。

A.1

B.1.5

C.2

D.3

【答案】：B

61、根据《民法典》规定，下列关于限制行为能力人订立合同的表述，错误的是()。

A.效力待定

B.经法定代理人追认有效

C.相对人催告法定代理人追认，法定代理人未作表示的，视为默认

D.纯获利益的合同无须法定代理人追认

【答案】：C

62、某工程监理单位违反了强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字盖章，根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，应处以（）罚款。

A.10万元以上30万元以下

B.20万元以上50万元以下

C.50万元以上100万元以下

D.100万元以上200万元以下

【答案】：C

63、关于工伤保险的说法,正确的是

A.事业单位、社会团体可以参加工伤保险

B.工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险

C.工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳

D.工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费及其利息构成

【答案】：B

64、发包人请求解除建设工程施工合同的，不予支持的情形是()。

A.承包人将承包的建设工程非法转包、违法分包的

B.承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的

C.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的

D.承包人在合同约定的期限内没有完工，在发包人催告的合理期限内完工的

【答案】：D

65、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是（）。

A.对施工合同纠纷进行的调解

B.吊销施工单位施工许可证的决定

C.对内部工作人员给予的行政处分

D.颁发的施工现场管理规定违反法律规定

【答案】：B

66、甲施工企业从乙公司购进一批水泥,乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中,甲施工企业与内公司订立合同将这批水泥转让丙公司,水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由（）。

A.内公司承担

B.甲施工企业承担

C.乙公司承担

D.甲施工企业和丙公司分担

【答案】：A

67、下列纠纷中，适用《仲裁法》仲裁的是（）。

A.离婚纠纷

B.劳动合同纠纷

C.对罚款不服发生的纠纷

D.建设单位与施工单位之间的合同纠纷

【答案】：D

68、关于行政调解的说法,正确的是()。2017

A.行政调解属于诉讼内调解

B.行政调解达成的协议具有强制约束力

C.行政调解应当事人的申请方可启动

D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解

【答案】：C

69、根据我国《劳动法》的规定，劳动者有（）情形时，用人单位不得解除劳动合同。

A.某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑三年

B.王某在单位工作3年

C.史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失

D.职工姚某在本单位患职业病

【答案】：D

70、构成工程重大安全事故罪的犯罪主体是建设、设计、施工、监理单位，应对责任单位的（）处以刑罚。

A.法定代表人

B.经营负责人

C.项目负责人

D.直接责任人

【答案】：D

71、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，不属于施工招标文件内容的是（）。

A.投标人须知

B.技术条款

C.施工组织设计

D.合同主要条款

【答案】：C

72、施工单位承揽工程或从事建筑施工活动的范围，取决于它的()。

A.资质等级

B.注册资本规模

C.专业技术人员能力

D.技术装备水平

【答案】：A

73、下列哪一项不属于法人成立应具备的条件()。

A.依法成立

B.有自己的名称、组织机构

C.能够独立承担民事责任

D.有主要负责人

【答案】：D

74、关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是()。2014

A.环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用

B.需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收

C.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收

D.建设项目投入试生产超过3个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款

【答案】：A

75、某施工企业与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点及运费的负担，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定，则应当由（）。

A.供货商送货并负担运费

B.施工企业自行提货并负担运费

C.供货商送货，施工企业负担运费

D.施工企业自行提货，供货商负担运费

【答案】：B

76、施工单位应当对管理人员和作业人员（）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A.每半年至少一次

B.每季度至少一次

C.每年至少一次

D.每两年至少一次

【答案】：C

77、某施工单位借用其他企业的资质与建设单位签订了一份工程施工合同，由于工程竣工验收不合格，施工单位按要求进行返工，并经再次验收后合格，于是施工单位请求支付工程款。对于本案，下列说法中，正确的是（）。

A.施工合同有效，建设单位应当支付工程款

B.施工合同有效，建设单位可以不支付工程款

C.施工合同无效，但建设单位应当支付工程款

D.施工合同无效，建设单位应当扣除修复费用后支付工程款

【答案】：D

78、关于建造师的执业说法正确的是（）。

A.小型工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任

B.一级注册建造师不可担仟小型工程施工项目负责人

C.一级注册建造师的薪酬待遇应当高于二级建造师

D.一级注册建造师可从事建设工程技术经济咨询工作

【答案】：D

79、某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，正确的做法是（）。

A.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废并申请补办

B.向原安全生产许可证颁发管理机关申请注销后补办

C.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废，缴纳罚款后补办

D.向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒休上声明作废后，申请补办

【答案】：D

80、甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工。关于该联合体承包行为的说法，正确的是（）（2013）

A.乙按照承担施工内容及工程量的比例对建设单位负责

B.建设单位应当与甲、乙分别签订承包合同

C.甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任

D.该行为属于肢解工程发包的违法行为

【答案】：C

81、在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为()。（2012）

A.设计文件规定的该工程的合理使用年限

B.不需要进行大修即可继续使用的年限

C.安全使用不低于50年

D.工程竣工验收合格之日起5年

【答案】：A

82、根据《招标投标法实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）。

A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人

B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人

C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人

D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人

【答案】：C

83、因为承包某工程项目需要，甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份建材购销合同，合同约定：乙公司将位于某地仓库内的水泥100t卖给甲公司，单价500元/t。同时双方又签订一份仓储合同，由乙公司负责为甲公司保管这批水泥直至该项目结束，某晚，乙公司的仓库遭雷击起火，在救火过程中甲公司的水泥被淋湿50t，工作人员将剩余的水泥清理出来堆放在院子中就各自回去睡觉了。夜里，天降暴雨，剩余50t水泥全被冲毁。根据我国《民法典》的规定，下列说法正确的是（）。

A.乙公司因不可抗力违约不应承担违约责任

B.乙公司应承担因救火被淋湿的50t水泥的赔偿责任

C.乙公司应承担因暴雨被冲毁的50t水泥的赔偿责任

D.乙公司应承担全部100t水泥的赔偿责任

【答案】：C

84、下面不属于建设工程一切险承保的危险与损害的是（）。

A.火灾

B.地震

C.原子裂变

D.爆炸

【答案】：C

85、依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之曰起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。（2015）

A.15

B.20

C.30

D.60

【答案】：A

86、根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院采取的证据保全措施的方法不包括()。

A.先予执行

B.查封

C.拍照

D.制作笔录

【答案】：A

87、甲公司与乙公司的院落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合《民法典》规定的是()。

A.甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权

B.甲拟单独将地役权转让给了丁物业公司

C.甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙

D.甲拟将房产所有权及土地适用权转让给丙，而将地役权转让给丁

【答案】：C

88、关于工程款支付结算制度,下列说法中正确的是（）

A.建设单位应按合同约定的计量周期或程进度结算并支付工程款

B.工程竣工验收后,对建设单位未完成竣工结算或未按合同支付工程款,必须将剩余工程款支付计划做出并公示

C.对长期拖欠工程款结算或拖欠工程款的建设单位,有关部门应鼓励其新项目开工建设,以抵偿拖欠款项

D.对于款项拖欠的建设单位,不应鼓励使用项目进行抵押偿付

【答案】：A

89、根据《仲裁法》，关于仲裁裁决撤销的说法，正确的是()。

A.违约金的计算不符合合同约定，当事人可以申请撤销仲裁裁决

B.当事人需要申请撤销仲裁裁决时，可以向财产所在地的中级人民法院申请

C.仲裁裁决被撤销后，当事人可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，不可以向人民法院起诉

D.仲裁的程序违反法定程序，当事人可以申请撤销仲裁裁决

【答案】：D

90、下列关于担保的说法,正确的是（）。

A.担保是用益物权的一种

B.担保的目的是保障特定债权的实现

C.担保合同是主合同

D.反担保不适用《民法典》

【答案】：B

91、省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于（）个月。

A.3

B.4

C.6

D.12

【答案】：A

92、甲公司与乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备，仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是()。

A.将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定

B.不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请

C.将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定

D.审查后，直接作出裁定，由设备所在地的法院执行

【答案】：A

93、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设的()标准。

A.推荐性

B.国家

C.强制性

D.行业

【答案】：C

94、甲某将自家的房产同时向乙某、丙某和丁某作了抵押，其中，乙某的抵押没有登记。后来由于不能按时偿还债务，房产被拍卖，共收入15万元人民币，则()。

A.按照乙某、丙某、丁某平均分配这笔收入

B.按照乙某无权分配，丙某和丁某平均分配这笔收入

C.丙某和丁某按照登记先后顺序分配这笔收入，若有剩余部分向乙某分配

D.乙某、丙某和丁某按照债权比例分配这笔收入

【答案】：C

95、关于保险索赔的说法，正确的是()。

A.保险事故发生后，索赔时仅需被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料

B.保险单上载明的保险财产没有全部损失，但其损害程度已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔

C.保险事故发生后，投保人应当及时通知保险人

D.如果一个建设工程项目，同时由多家保险人承保，则应当平均分配赔偿金额

【答案】：C

96、根据《建设工程质量管理条例》规定，组织竣工验收的应是()。

A.监理单位

B.设计单位

C.勘察单位

D.建设单位

【答案】：D

97、某工程项目进行隐蔽验收时，由于钢筋复检结果尚未出来，监理未同意隐蔽。建设单位要求赶工，责令施工单位进行了工程隐蔽。后钢筋复检结果不合格，工程需重新返工。对于损失的承担，说法正确的是（）。

A.由建设单位承担全部责任

B.由监理单位承担主要责任

C.由建设单位和监理单位承担全部责任

D.由施工单位承担主要责任

【答案】：D

98、《水污染防治法》规定，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向（）或者环境保护主管部门报告。

A.省级人民政府

B.事故发生地的市级以上地方人民政府

C.上一级人民政府

D.事故发生地的县级以上地方人民政府

【答案】：D

99、某施工企业在开工前欲查明施工现场区域内地下管线,则应向其提供施工现场区域内地下管线资料的主体为（）。

A.城建档案管理部门

B.相关管线产权部门

C.市政管理部门

D.建设单位

【答案】：D

100、甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还，丙与甲之间债的产生根据属于()。2017

A.不当得利

B.侵权

C.合同

D.无因管理

【答案】：A

101、根据《企业所得税法》,下列企业中属于非居民企业的是（）。

A.在北京市工商局登记注册的企业

B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业

C.在美国注册的企业设在上海的办事处

D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业

【答案】：C

102、建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是（）。（2016）

A.施工企业

B.建设单位

C.使用单位

D.建设单位和施工企业协商确定

【答案】：A

103、关于民事诉讼证据的说法，正确的是()。2014

A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证

C.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

【答案】：B

104、建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的责任承担，说法正确的()。

A.建设单位承担全部责任

B.施工单位承担全部责任

C.建设单位和施工单位承担连带责任

D.建设单位能证明自己无过错，无需承担赔偿责任

【答案】：C

105、某施工单位将工程转包，给建设单位造成5万元损失，则该施工单位不可能承担的法律责任是（）。

A.赔偿损失

B.降低资质等级

C.责令停业整顿

D.对主要负责人判处有期徒刑

【答案】：D

106、施工中发包人如需提前竣工，以下做法正确的是（）。

A.发包人只需要提前书面通知承包人提前竣工的时间

B.发包人需要通知通知承包人提前竣工的时间及追加的价款

C.发包人需要与承包人协商一致，签订提前竣工协议

D.发包人与承包人需要针对此工程另订协议

【答案】：C

107、按照《建设工程价款结算暂行办法》规定，发包人在收到承包人支付工程结算款申请后15天内没有支付，承包人催告无果，且双方未达成延期支付协议的，可以采取得处理方式是()。

A.发包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程拍卖价款优先受偿

B.承包人将该工程折价，就该工程折价款优先受偿

C.发包人将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿

D.承包人与发包人协商将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿

【答案】：D

108、关于表见代理的错误说法是（）。

A.表见代理的行为人没有代理权

B.表见代理在本质上不是狭义的无权代理

C.表见代理是无效代理

D.善意相对人有理由相信行为人有代理权

【答案】：C

109、关于安全生产许可证与建筑业企业资质证书的说法，不正确的有()。

A.两个证件的批准均属于建设行政主管部门的行政许可

B.两个证件的申请主体相同

C.两个证件有效期均为3年，期满前3个月办理延期

D.两个证件的申请条件均对人员有相应的要求

【答案】：C

110、某工程实行总、分包方式施工，某日分包工程部分发生了安全事故，应由（）上报事故。

A.工程建设单位

B.分包单位

C.安全生产管理人员

D.总包单位

【答案】：D

111、建筑施工安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前（）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A.6

B.2

C.3

D.4

【答案】：C

112、某建设单位根据城市市政有关部门提供的地下管线资料提交施工单位施工，由于该资料的准确性有误差，导致施工过程中出现挖断管道的工程事故，造成施工单位经济损失，施工单位应该（）。

A.就此向建设单位要求赔偿

B.就此向市政有关部门要求赔偿

C.施工单位自行负担一切损失

D.建设单位和市政管理部门承担连带责任

【答案】：A

113、根据《安全生产法》，不属于生产经营单位主要负责人的主要安全生产职责的是()。

A.保证本单位安全生产投入的有效实施

B.及时、如实报告生产安全事故

C.为从业人员缴纳意外伤害保险费

D.建立、健全本单位安全生产责任制

【答案】：C

114、关于法人的说法，正确的是（）。（2016）

A.法人分为企业法人和行政法人

B.企业法人合并、分立的，应当向登记机关办理登记并公告

C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格

D.具有法人条件的事业单位经核准登记取得法人资格

【答案】：B

115、（2019年真题）当事人提出证据证明存在下列情形的,人民法院应当准许重新鉴定的是（）。

A.经质证认定不能作为证据使用的

B.鉴定人员工作有瑕疵的

C.鉴定程序违法的

D.鉴定结论依据不足的

【答案】：A

116、关于合同的履行、变更、转让、撤销的说法，不正确的有()。

A.合同变更应当办理批准、登记手续

B.合同变更须经当事人双方协商一致，约定不明的，推定为未变更

C.依照法律规定、根据合同性质、按照当事人约定不得转让的合同权利，不能进行转让

D.债权转让需通知债务人，债务转让需债权人同意

【答案】：A

117、开庭审理的步骤正确的是（）。

A.法庭辩论—法庭笔录—宣判—法庭调查

B.法庭辩论—法庭调查—法庭笔录—宣判

C.法庭调查—法庭辩论—法庭笔录—宣判

D.法庭辩论—法庭笔录—法庭调查—宣判

【答案】：C

118、当事人申请撤销仲裁裁决的,应当自收到裁决书之日起（）内提出。

A.15日

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：B

119、下列代理行为中，不属于委托代理的是()。

A.招标代理

B.采购代理

C.诉讼代理

D.指定代理

【答案】：D

120、在招标过程中，关于投标人提出的异议的说法，正确的是()。

A.资格预审文件异议，应当在发售资格预审文件期间提出

B.对招标文件有异议，除投标人可以提出外，利害关系人也可以提出

C.对招标文件的异议，在提交投标文件截止时间15日前提出

D.评标结果有异议，投标人可以直接进行投诉

【答案】：B

121、根据《保险法》的规定，保险合同的当事人为（）。

A.投保人和被保险人

B.保险人和投保人

C.被保险人和受益人

D.保险人和被保险人

【答案】：B

122、下列关于《工程建设标准强制性条文》不正确的理解是()

A.是工程建设强制性标准实施监督的依据

B.是摘录现行工程建设标准中直接涉及人民生命财产安全的规定

C.包括节约投资、提髙社会效益等政策要求，必须严格贯彻执行

D.要求对建设工程项目釆用的建筑材料，必须按强制性标准进行现场验收，所有设备按通用标准验收

【答案】：D

123、无处分权人处分他人的财产，在（）的情况下，该合同有效。

A.与其年龄相适应

B.与其智力相适应

C.与其精神健康状态相适应

D.无处分权人在订立合同后取得处分权

【答案】：D

124、按照原建设部《建筑市场诚信行为信息管理办法》的规定，建筑市场诚信信息分为（）。

A.良好行为记录和不良行为记录

B.公共服务信息和市场监管信息

C.市场主体信息和市场客体信息

D.公众投诉信息和公众评价信息

【答案】：A

125、根据《建设工程施工许可管理办法》，下列工程项目需要申请施工许可证的是()。

A.部队导弹发射塔

B.长江汛期抢险工程

C.农民自建低层住宅

D.灾后重建工程

【答案】：D

126、专利是对于（）所享有的制造、使用和销售的专有权。

A.技术秘密

B.商业秘密

C.发明创造

D.公开的发明创造

【答案】：C

127、甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向（）的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。

A.仲裁委员会所在地

B.合同签订地

C.乙方所在埤

D.建设工程所在地

【答案】：A

128、（2019年真题）关于民用建筑强制节能标准的说法,正确的是（）。

A.不符合民用建筑强制性节能标准的项目,已经建成的必须拆除

B.监理单位发现某企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的,应当直接向建设单位报告

C.不符合民用建筑强制性节能标准的项目,建设单位不得开工建设

D.监理单位发现施工企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的,应当直接向有关行政部门报告

【答案】：C

129、关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是()。2014

A.对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准

B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面复核申请

C.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外

D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明

【答案】：C

130、《民事诉讼法》规定，下列不属于人民法院应裁定中止执行的情形的是()。

A.申请人表示可以延期执行的

B.案外人对执行标的提出确有理由异议的

C.被执行人隐匿可执行财产的

D.作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的

【答案】：C

131、保险合同中,负有支付保险费义务的人是（）

A.保险人

B.受益人

C.被保险人

D.投保人

【答案】：D

132、按照《建设工程质量管理条例》规定，在工程竣工验收后，向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的主体是（）。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位

【答案】：A

133、下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是()。2017真题

A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的

B.仲裁庭的组成违反法定程序的

C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的

D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的

【答案】：B

134、关于我们的仲裁基本制度，正确的是（）。（2014）

A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉

B.当事人达成有仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理

C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理

D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权

【答案】：B

135、债权相对性理论的内涵不包括()。

A.债权主体的相对性

B.债权内容的相对性

C.债权责任的相对性

D.债权客体的相对性

【答案】：D

136、某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行了维修，之后施工单位应向()主张维修费用。

A.建设单位

B.计单位

C.物业管理单位

D.大楼使用者

【答案】：A

137、招标人在某次招标投标活动中确定了某施工单位为中标人，则下列表述中正确的是（）

A.不必将中标结果通知未中标人，但须退还未中标人的投标保证金

B.同时将中标结果通知未中标人，但无须退还未中标人的投标保证金

C.不必将中标结果通知未中标人，且无须退还未中标人的投标保证金

D.同时将中标结果通知未中标人，且须退还未中标人的投标保证金

【答案】：D

138、根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政处罚为（）。

A.终身不予注册

B.吊销执业资格证书，5年内不予注册

C.责令停止执业3年

D.责令停止执业1年

【答案】：A

139、下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为是（）。

A.某施工单位在参与某工程投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失

B.工地在建地下隐蔽工程时，对裸露地面的钢筋，未在周围做防护措施，也没有醒目标识，造成经过这里的关某摔成重伤

C.施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死

D.施工单位在生产、作业中违反安全管理的规定，造成3人重伤

【答案】：C

140、下列案件人民法院审理中不适用于调解的是()。

A.当事人之间婚姻纠纷案件

B.建设工程合同纠纷案件

C.对行政机关不予办理颁发执照不服的案件

D.劳动纠纷案件

【答案】：C

141、关于工程建设标准的说法,正确的是()

A.强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布

B.行业标准可以是强制性标准

C.国家标准公布后,原有的行业标准继续实施

D.国家标准的复审一般在颁布后5年进行一次

【答案】：A

142、在保证项目完整性的前提下，.甲建设单位将工程的设计业务分别委托给了乙、丙两家设计单位，并选定乙设计单位为主体承接方，负责整个工程项目设计的总体协调。关于该项目的设计责任，下列说法中，正确的是()。

A.丙设计单位直接对甲建设单位负责

B.丙设计单位仅对乙设计单位负责

C.乙设计单位就整个项目的设计任务负总责

D.乙、丙设计单位对甲建设单位承担连带责任

【答案】：A

143、工程实行总承包的，分包单位作业人员的意外伤害保险费由（）支付。

A.建设单位

B.总承包单位

C.分包单位

D.总承包和分包单位共同

【答案】：B

144、关于物权保护的说法，正确的是()。

A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决

B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任

C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任

D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物

【答案】：B

145、对于现场大气污染的防治，下列说法中错误的是()。

A.重点是防止扬尘污染

B.运送土方、垃圾、设备及建筑材料等，不污损场外道路

C.土方作业阶段，采取措施后，作业区目测扬尘高度小于1.5米

D.结构安装装饰阶段，作业区目测扬尘高度小于1米

【答案】：D

146、2017年7月1日，某工程施工过程中发生坍塌事故，造成人员伤亡，次日在救援中找到2具尸体，另有10人受伤。2018真题根据《生产安全亊故报告和调查处理条例》，该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为（）。2018真题

A.2017年7月6曰

B.2017年7月8曰

C.2017年7月15日

D.2017年7月31日

【答案】：D

147、根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业消防安全第一责任人是其（）。（2015）

A.专职安全员

B.法定代表人

C.专职消防安全员

D.施工项目负责人

【答案】：B

148、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息,后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法,正确的是

A.法律规定棼止垫资,双方约定的垫资条款无效

B.发包人应返还承包人垫资,但可以不支付利息

C.双方约定的垫资条款有效,发包人应返还承包人垫资并支付利息

D.垫资违反相关规定,应予以没收

【答案】：B

149、甲是某水泥厂的法定代表人，2016年3月5日，甲有确切证据证明水泥厂的工人乙在以甲的代理人的身份对外签订水泥销售合同。甲没有对此表示同意，也没有表示反对，则()。

A.应视为甲已经同意

B.应视为甲是反对的

C.是同意还是反对无法认定

D.所签订的合同无效

【答案】：A

150、根据《个业所得税法》,下列收入中应该征收企业所得税的是（）。

A.股息、红利等权益性投资收益

B.依法收取并纳入财政管理的政府性基金

C.依法收取并纳入财政管理的行政事业收费

D.财政拨款

【答案】：A

151、关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是（）。（2016）

A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施

B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用

C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全、环境保护的条文可直接作为强制性条文

D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止

【答案】：D

152、聘用企业与注册建造师解除劳动合同关系后无故不办理注销注册或变更注册,注册建造师要求注销注册或变更注册的,（）。

A.注册建造师应向国务院建设主管部门申请

B.建设主管部门应先行调解,调解不成的,及时办理注销手续

C.注册建造师应当提供与原聘用企业解除劳动关系的有效证明材料

D.建设主管部门经向原聘用企业核实,聘用企业提出书面异议的,不予办理注销注册或变更注册

【答案】：C

153、甲承包商与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同。丙未按照合同约定的时间及时向甲交付该设备。在催告期满10日后，丙通知甲准备接收该设备。对此，正确的说法是()。

A.甲有权拒绝接收

B.乙应承担延期交付责任

C.甲无权拒绝接收

D.乙和丙分担延期交付责任

【答案】：A

154、关于民事纠纷和解的说法，正确的是()。2017真题

A.当事人达成和解协议的，进行中的诉讼程序自行终结

B.和解协议具有强制执行力

C.和解可以与仲裁、诉讼程序相结合

D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中

【答案】：C

155、关于施工许可证的颁发，说法正确的是()。

A.发证机关应自受理申请之日起7日，对符合规定的，颁发施工许可证

B.对于证明文件不全的，可以10日内一次告知建设单位需要补正的全部内容

C.证明文件补全后，审批时间可以作相应顺延

D.对于不符合条件的，应当自收到申请之日起7日内书面或口头通知建设单位，并说明理由

【答案】：C

156、在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是()。

A.债权

B.所有权

C.担保物权

D.用益物权

【答案】：B

157、劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）。（2013）

A.用人单位未按照劳动合同的约定提供劳动包含或者劳动条件

B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动

C.用人单位未及时足额支付劳动报酬

D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益

【答案】：B

158、建筑业企业资质证书有效期为（）。资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期届满三个月前，申请办理资质延续手续。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

【答案】：D

159、关于行政许可的说法，正确的是()。

A.部门规章可以设定行政许可

B.行政机关在实施行政许可时，一律进行听证

C.行政许可可以延续，但是不得变更行政许可事项

D.行政许可可以统一办理或者联合办理

【答案】：D

160、根据《建筑法》，领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，关于申请延期的说法，正确的是()。

A.延期每次不超过3个月

B.应当由施工企业提出申请

C.延期没有次数限制

D.超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效

【答案】：A

161、因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由()承担。

A.建设单位

B.施工企业

C.监理单位

D.建设行政主管部门

【答案】：B

162、根据《安全生产法》的规定，()对全国的建设工程安全生产实施监督管理。

A.国务院

B.国务院负责安全生产监督管理部门

C.国务院安监部门

D.国务院建设行政主管部门

【答案】：D

163、陈某与其单位因缴纳社会保险问题发生争议。关于该争议解决方法，下列选项正确的是()。

A.陈某可提请仲裁，但必须在此之前先申请调解

B.陈某可提请仲裁，但在此后不能提起诉讼

C.陈某可直接向法院起诉

D.陈某可不与公司协商，而直接提起仲裁

【答案】：D

164、关于竣工工程质量问题处理的方法，正确的是()。

A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任

B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款

C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位还是施工单位责任，施工企业都有义务进行修复或返修

D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担

【答案】：C

165、阳光工程公司提出同公司员工李某解除合同，并经双方协商一致，解除了劳动合同。李某在该公司工作了2年4个月，解除合同前李某月工资2400元。李某要求公司经济补偿，而阳光公司认为是双方协商终止合同，不应当进行经济补偿。根据《劳动法》的规定，下列说法正确的是（）。

A.阳光公司无须给予李某任何经济补偿

B.阳光公司应当给予李某6000元经济补偿

C.阳光公司应当给予李某7200元经济补偿

D.阳光公司应当给予李某5600元经济补偿

【答案】：B

166、某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同，合同约定，签约后一周内交付货物，届时合同生效，施工企业逾期提取货物。关于该仓储合同的说法正确的是()。

A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件

B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费

C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效

D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费

【答案】：C

167、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是()。

A.国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度

B.土石方施工阶段，噪声限值是昼间70分贝，夜间55分贝

C.打桩施工阶段，噪声限值是昼间80分贝，夜间禁止施工

D.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行任何产生环境噪声污染的建筑施工作业。

【答案】：A

168、安装工程一切险承保的危险和损害除包括建筑工程中规定的部分除外责任外还包括（）

A.人为破坏

B.不可抗力

C.电力不足

D.短路、过电压、电弧所造成的损失

【答案】：D

169、根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他灾害性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。（2015）

A.单位所在地

B.污染影响地

C.单位登记地

D.事故发生地

【答案】：D

170、抵押权、质权、留置权都属于（）。

A.所有权

B.自物权

C.担保物权

D.用益物权

【答案】：C

171、根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工合同中，属于建设单位安全责任的有()。

A.编制施工安全生产规章制度和操作资料

B.不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等

C.不得压缩合同工期

D.为从事危险作业的人员办理意外伤害保险

【答案】：B

172、甲公司把A、B两栋楼工程发包给乙公司施工，乙公司私下把B楼的施工任务转包给丙公司，丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工队没有拿到工程款，准备起诉。下面的说法中，不正确的是（）。

A.丁施工队是B楼外装修工程的实际施工人

B.甲公司没把工程款给实际施工人，应当承担还款责任

C.丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司

D.丁施工队只可以起诉丙公司

【答案】：D

173、关于施工生产安全事故报告及采取相应措施的说法,正确的是（）。

A.事故发生后,事故现场有关人员应当立即报告当地负有安全生产监督管理职责的部门

B.道路交通事故自发生之日起30日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报

C.发生生产安全事故后,施工单位应当保护事故现场,不得移动事故现场物件

D.较大以上事故,应当报告事故所造成的社会影响、政府有关领导和部门现场指挥等有关情况

【答案】：D

174、下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）。

A.电工

B.架子工

C.钢筋工

D.起重信号工

【答案】：C

175、商事仲裁具有许多特点，其中最突出的是（）。

A.专业性

B.自愿性

C.独立性

D.灵活性

【答案】：B

176、某建筑工地基坑坍塌，导致施工工人死亡12人，重伤50人，直接经济损失3000万，该事故根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，属于()。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特大事故

【答案】：C

177、下列有关行政复议的特点，说法错误的是()。

A.有权提出行政复议的主体，必须是认为行政机关行使职权的行为侵犯其合法权益的公民、法人和其他组织

B.当事人提出行政复议，必须是在行政机关已经做出行政决定之后

C.当事人只能按照法律规定向有行政复议权的行政机关申请复议

D.行政复议以口头审理为主，以不调解为原则

【答案】：D

178、事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。这体现了仲裁的()。

A.协议仲裁制度

B.或裁或审制度

C.一裁终局制度

D.合议制度

【答案】：B

179、某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于()。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.一般事故

D.较大事故

【答案】：D

180、某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018年5月10日，并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险保险责任的起始日期为()。

A.2018年5月10日

B.2018年5月15日

C.2018年7月20日

D.2018年8月10日

【答案】：C

181、甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还，丙与甲之间债的产生根据属于()。

A.不当得利

B.侵权

C.合同

D.无因管理

【答案】：A

182、建设项目超过()个月未能开工，()单位负责对裸露的地面进行绿化铺装或遮盖。

A.1建设

B.1施工

C.3建设

D.3施工

【答案】：C

183、甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是()。

A.供电局向甲施工企业承担责任

B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任

C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任

D.乙公司向甲施工企业承担责任

【答案】：D

184、造成固体废物严重污染环境的,由县级以上人民政府环境保护行政主管部门按照国务院规定的权限决定限期治理;逾期未完成治理任务的,由()决定停业或者关闭。

A.县级以上人民政府环境保护行政主管部门

B.县级以上人民住房和城乡建设行政主管部门

C.上级人民政府环境保护行政主管部门

D.本级人民政府

【答案】：D

185、甲、乙双方于2007年3月10日签订一份施工合同。2007年3月20日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加将近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国《民法典》的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在（）之前向法院或仲裁机构申请。

A.2007年3月10日

B.2007年3月20日

C.2008年3月10日

D.2008年3月20日

【答案】：D

186、仲裁协议的内容不包括()。

A.请求仲裁的意思表示

B.仲裁期限

C.仲裁事项

D.选定的仲裁委员会

【答案】：B

187、某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，.未列举具体权限，则李某有权()。

A.进行辩论

B.进行和解

C.提起反诉

D.捷起上诉

【答案】：A

188、甲公司因与乙公司合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉，经开庭审理，法院判决甲胜诉，乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提起上诉，要求据此撤销一审判决，市中级法院的正确处理应为()。

A.查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求

B.仲裁协议如果有效，则裁定撤销一审判决，驳回甲的起诉

C.裁定驳回乙的上诉，维持原判决

D.裁定撤销一审判决，发回原法院重审

【答案】：C

189、建筑施工企业的特种作业人员不包括()。（2012）

A.架子工

B.钢筋工

C.起重信号工

D.起重机械司机

【答案】：B

190、某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同,合同约定由建筑公司预先垫付20%的工程款,但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生争议,建筑公司诉至人民法院,要求开发公司支付工程款并偿还垫付程款的利息,人民法院应（）。

A.对该诉讼请求全部予以支持

B.对工程款诉讼请求予以支持,对利息诉讼请求不予支持

C.对该诉讼请求全部不予支持

D.对工程款诉讼请求不予支持,对利息诉讼请求予以支持

【答案】：B

191、某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2006年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2006年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可证制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年（）。

A.10月15日

B.10月22日

C.11月14日

D.12月14日

【答案】：C

192、施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是()。（2012）

A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任

B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任

C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是