2026年一级造价师之建设工程造价管理考试题库500道带答案（夺分金卷）

2026年一级造价师之建设工程造价管理考试题库500道第一部分单选题(500题)1、下列不属于土地增值税准予扣除的项目的是（）。

A.取得土地使用权支付的金额

B.房地产开发费用

C.转让房地产取得的收入

D.与转让房地产有关的税金

【答案】：C2、企业的资本结构是否合理，通常要通过分析（）来衡量。

A.融资的每股收益

B.经营杠杆系数

C.财务杠杆系数

D.总务杠杆系数

【答案】：A3、现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款，均采用到期一次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11%，每季度计息一次；乙银行贷款年利率12%，每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后，其借款年实际利率为（）。

A.11.46%

B.11.50%

C.12.00%

D.12.36%

【答案】：A4、下列施工成本管理方法中，能预测在建工程尚需成本数额，为后续工程施工成本和进度控制指明方向的方法是（）。

A.工期—成本同步分析法

B.价值工程法

C.挣值分析法

D.因素分析法

【答案】：C5、（2021年真题）根据FIDIC《施工合同条件》提出的专用条件起草原则，不允许专用条件改变通用条件内容的是（）。

A.合同争端的解决方式

B.承包人对临时工程应承担的责任

C.（咨询）工程师的权限

D.风险与回报分配的平衡

【答案】：D6、（2018年真题）项目债务融资规模一定时，增加短期债务资本比重产生的影响是（）。

A.提高总的融资成本

B.增强项目公司的财务流动性

C.提升项目的财务稳定性

D.增加项目公司的财务风险

【答案】：D7、下列属于造价工程师权利的是（）。

A.确定收费标准及项目的权利

B.任意选择经办的工程项目的权利

C.公开所承接的业务和资料的权利

D.在所经办工程造价成果文件上签字的权利

【答案】：D8、控制建设工程造价最有效的手段是（）。

A.设计与施工结合

B.定性与定量结合

C.策划与实施结合

D.技术与经济结合

【答案】：D9、根据《建设工程安全生产管理条例》，专项施工方案应由（）组织审核。

A.建设单位技术部门

B.项目监理机构

C.安全监督机构

D.施工单位技术部门

【答案】：D10、（2021年真题）某工程建设至2020年10月底，经统计可得，已完工程计划费用为2000万，已完工程实际费用为2300万，拟完工程计划费用为1800万。则该工程此刻的费用绩效指数为（）。

A.0.87

B.0.9

C.1.11

D.1.15

【答案】：A11、在施工合同履行过程中，下列引起费用偏差产生的原因中，不属于客观原因的是（）。

A.建筑材料涨价

B.利率变化

C.投资规划不当

D.交通原因

【答案】：C12、（2017年真题）PFI融资方式与BOT融资方式的相同点是（）。

A.适用领域

B.融资本质

C.承担风险

D.合同类型

【答案】：B13、采用权衡分析法权衡分析设置费中各项费用的关系，可采用的措施有（）

A.采用节能设计，降低运行费用

B.改善设计材质，降低维修频度

C.利用整体结构，减少安装费用

D.采用计划预修，减少停机损失

【答案】：C14、（2013年考题）工程寿命周期成本分析中，为了权衡设置费与维修费之间关系，则采用的手段是（）。

A.进行充分研发，降低制造费用

B.购置备用构件，提高可修复性

C.提高材料周转速度，降低生产成本

D.聘请操作人员，减少维修费用

【答案】：B15、成本分析、成本考核、成本核算是建设工程项目施工成本管理的重要环节，此三项工作而言，其正确的工作流程是（）。

A.成本核算——成本分析——成本考核

B.成本分析——成本考核——成本核算

C.成本考核——成本核算——成本分析

D.成本分析——成本核算——成本考核

【答案】：A16、关于垫资的说法，正确的是（）。

A.法律、行政法规明确禁止垫资行为

B.垫资的法律性质是工程欠款

C.当事人约定垫资利息时，其利率最高为同期银行贷款利率的4倍

D.当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息

【答案】：D17、（2018年考题）某项目建设期1年，总投资900万元，其中流动资金100万元。建成投产后每年净收益为150万元。自建设开始年起该项目的静态投资回收期为（）年。

A.5.3

B.6.0

C.6.34

D.7.0

【答案】：D18、（2018年考题）根据《民法典》与无权代理人签订合同的相对人可以催告被代理人在（）个月内予追认。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：A19、（2019年考题）以下属于静态投资的是（）。

A.涨价预备费

B.基本预备费

C.建设期贷款利息

D.资金的时间价值

【答案】：B20、某工程项目建设投产后,正常生产年份的总成本费用为1500万元,期间费用250万元,借款利息100万元,固定资产折旧190万元,无形资产销费80万元,则其经营成本为（）万元。

A.880

B.1100

C.1150

D.1130

【答案】：D21、（2016年考题）工程建设实施过程中，应用价值工程的重点应在（）阶段。

A.勘察

B.设计

C.招标

D.施工

【答案】：B22、根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计应由（）审批。

A.建设单位项目负责人

B.施工项目负责人

C.施工单位技术负责人

D.施工项目技术负责人

【答案】：C23、按照资金使用用途分，商业银行贷款在银行内部管理中分为（）。

A.长期贷款和短期贷款

B.固定资产贷款、流动资金贷款、房地产开发贷款

C.固定利率贷款和浮动利率贷款

D.境内贷款和境外贷款

【答案】：B24、根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以邀请招标的情形是（）。

A.需要向原中标人采购工程、货物或者服务

B.受自然环境限制

C.需要采用不可替代的专利

D.采购人依法能够自行建设

【答案】：B25、（2018年考题）下列工作中，属于工程发承包阶段造价管理工作内容的是（）。

A.处理工程变更

B.审核工程概算

C.进行工程计量

D.编制工程量清单

【答案】：D26、工程项目可根据投资作用划分为生产性工程项目和非生产性工程项目两类，下列项目中属于生产性工程项目的是（）。

A.企业管理机关的办公楼建设项目

B.广播电视业项目

C.饮食仓储业建设项目

D.咨询服务业建设项目

【答案】：C27、（2020年真题）根据《价格法》，在制定关系群众切身利益的公用事业价格、公益性服务价格、自然垄断经营的商品价格时，应当建立（）制度。

A.风险评估

B.公示

C.专家咨询

D.听证会

【答案】：D28、计算房地产开发企业应纳土地增值税时，可以从收入中据实扣除的（）。

A.开发间接费用

B.开发项目有关的管理费用

C.开发项目有关的财务费用

D.开发项目有关的销售费用

【答案】：A29、为了实现工程造价的模拟计算和动态控制，可应用建筑信建槙（BIM）技术，在包含进度数据的建筑模型上加载费用数据而形成（）模型。

A.6D

B.5D

C.4

D.3D

【答案】：B30、除国家对采用高新技术成果有特别规定的外，实物工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权可作价出资，但出资比例不得超过投资项目资本金总额的（）。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

【答案】：B31、全过程造价管理覆盖了建设过程的各个阶段，下列选项中，不属于设计阶段管理的是（）。

A.限额设计管理

B.投资估算管理

C.方案比选管理

D.概预算编制管理

【答案】：B32、根据《建设工程质量管理条例》中关于工程竣工验收的说法正确的是（）。

A.建设单位使用未经验收合格的工程应有施工单位签署的工程保修书

B.施工单位在建设工程竣工验收后，需及时向建设行政主管部门移交项目档案

C.竣工验收不需要勘察单位签署的质量合格文件

D.竣工验收应有施工单位签署的工程保修书

【答案】：D33、（2019年考题）地方政府每一年度全部PPP项目预算支出占一般公共预算支出比例应当不超过（）。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

【答案】：B34、（2018年真题）关于利率及其影响因素的说法，正确的是（）。

A.借出资本承担的风险越大，利率就越高

B.社会借贷资本供过于求时，利率就上升

C.社会平均利润率是利率的最低界限

D.借出资本的借款期限越长，利率就越低

【答案】：A35、根据《政府采购法实施条例》，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的（）。

A.5%

B.15%

C.2%

D.10%

【答案】：D36、（2020年真题）根据固定资产投资项目资本金制度，作为计算资本金基数的总投资，是指投资项目的（）之和。

A.建筑工程费用和安装工程费用

B.固定资产投资和铺底流动资金

C.建安工程费用和设备工器具购置费用

D.建安工程费用和工程建设其他费用

【答案】：B37、下列关于工程施工合同法律解释，说法错误的是（）。

A.关于开工日期的争议中，承包人经发包人同意已经实施进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期

B.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的。人民法院应支持以双方签订的施工合同作为结算依据

C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人仍申请对工程造价进行鉴定时，人民法院不予准许

D.当事人对工程造价、质量、修复费用等专用性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应向负有举证责任的当事人释明

【答案】：B38、投资方案经济效果评价指标中，利息备付率是指投资方案在借款偿还期内的（）的比值。

A.息税前利润与当期应付利息金额

B.息税前利润与当期应还本付息金额

C.税前利润与当期应付利息金额

D.税前利润与当期应还本付息金额

【答案】：A39、甲公司2018年发生了如下两笔业务：购买某建筑材料共计300万，迟延付款120天；购买某建筑设备，价值500万，迟延付款200天。根据《标准材料（设备）采购招标文件》（2017年版），甲公司应支付的违约金为（）。

A.28.8

B.187.5

C.216.3

D.78.8

【答案】：D40、关于建设工程等步距异节奏流水施工特点的说法，正确的是（）。

A.工程队数等于施工过程数

B.流水步距等于流水节拍

C.施工段之间可能存在空闲时间

D.同施工过程各个施工段的流水节拍相等

【答案】：D41、工程网络计划中，应将（）的关键工作作为压缩持续时间的对象。

A.直接费率最小的

B.持续时间最长的

C.直接费率最大的

D.资源强度最大的

【答案】：A42、对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于分项工程的是（）。

A.木结构工程

B.钢筋工程

C.钢结构工程

D.地下防水工程

【答案】：B43、（2020年真题）福费廷（FORFEIT）作为一种专门的代理融资技术，其本质是以（）方式进行融资。

A.债券

B.租赁

C.信贷

D.股权

【答案】：C44、下列选项中属于联合体承包模式特点的是（）。

A.组织协调工作量小，并有利于工程造价和建设工期的控制

B.不利于建设单位控制工程造价

C.对联合体而言，风险抵抗能力较小

D.要求建设单位有较强的组织协调能力

【答案】：A45、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期内缺陷责任的表述正确的是（）。

A.发包人发现已接收使用的工程存在新的缺陷，发包人应负责修复

B.发包人在使用过程中，发现已修复的缺陷部位又遭损坏的，承包人应负责修复

C.经查验缺陷属承包人原因造成的，应由承包人承担修复费用，发包人承担查验费用

D.经查验缺陷属发包人原因造成的，应由发包人承担修复费用，但不支付承包人相应的合理利润

【答案】：B46、（2020年真题）下列税率中，采用差别比例税率的是（）。

A.土地增值税

B.城镇土地使用税

C.建筑业增值税

D.城市维护建设税

【答案】：D47、（2017年真题）根据《建筑法》在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工起（）个月内向发证机关报告。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：A48、某工程投保建筑工程一切险，在工程建设期间发生的下列情况中，应由保险人承担保险责任是（）。

A.设计错误引起的损失

B.施工机械装置失灵造成损坏

C.工程档案文件损毁

D.地面下降沉造成的损失

【答案】：D49、建设工程计价是一个逐步组合的过程，正确的造价组合过程是（）

A.单位工程造价、分部分项工程造价、单项工程造价

B.单位工程造价、单项工程造价、分部分项工程造价

C.分部分项工程造价、单位工程造价、单项工程造价

D.分部分项工程造价、单项工程造价、单位工程造价

【答案】：C50、企业从银行借入资金200万元，年利率6%,期限1年，按季复利计息,到期还本付息,该项借款的年有效利率是（）。

A.6.00%

B.6.09%

C.6.121%

D.6.136%

【答案】：D51、企业应纳税所得额是其收入总额减去准予扣除项目的金额。其中准予扣除项目包括()。

A.资本性支出

B.税收滞纳金

C.贷款担保支出

D.营业外支出

【答案】：D52、（2015年考题）下列资金筹措渠道与方式中，新设项目法人可用来筹措项目资本金的是（）。

A.发行债券

B.信贷融资

C.融资租赁

D.合资合作

【答案】：D53、项目建设的全过程中，各阶段形成的造价文件是个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过程，这是造价的（）。

A.多次性

B.组合性

C.复杂性

D.方法的多样性

【答案】：A54、（2020年真题）福费延（FORFEIT）作为一种专门的代理融资技术，其本质是以（）方式进行融资。

A.债券

B.租赁

C.信贷

D.股权

【答案】：C55、某工程划分为3个施工过程，4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为4天、6天和4天，则需要派出（）个专业工作队。

A.7

B.6

C.4

D.3

【答案】：A56、（2017年考题）根据《民法典》,执行政府定价或政府指导价的合同时，对于逾期交付标的物的处置方式是（）。

A.遇价格上涨时,按原价格执行；价格下降时，按照新价格执行

B.遇价格上涨时,按照新价格执行；价格下降时,按照原价格执行

C.无论价格上涨或下降,均按新价格执行

D.无论价格上涨或下降,均按照原价格执行

【答案】：A57、根据《政府采购法》，为保证与原有采购项目的一致性和配套要求，采用单一来源采购方式从原供应商添购的，添购合同总额不能超过原合同采购金额的（）。

A.3%

B.5%

C.10%

D.15%

【答案】：C58、（2015年真题）根据《标准施工招标文件》，由发包人提供的材料由于发包人原因发生交易地点变更的，发包人应承担的责任是（）。

A.由此增加的费用，工期延误

B.工期延误，但不考虑费用和利润的增加

C.由此增加的费用和合理利润，但不考虑工期延误

D.由此增加的费用，工期延误，以及承包商合理利润

【答案】：D59、根据《建筑施工组织设计规范》，施工组织设计有三个层次是指（）。

A.施工组织总设计、单位工程施工进度计划和施工作业计划

B.施工组织总设计、单项工程施工组织设计和施工进度计划

C.施工组织设计、施工进度计划和施工方案

D.施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案

【答案】：D60、（）方式最大的优势在于它是政府公共项目投融资和建设管理方式的重要的制度创新。

A.BOT

B.BOO

C.PFI

D.TOT

【答案】：C61、（2018年真题）在项目融资程序中，需要在融资结构设计阶段进行的工作是（）。

A.起草融资法律文件

B.评价项目风险因素

C.控制与管理项目风险

D.选择项目融资方式

【答案】：B62、仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人()。

A.只能重新申请仲裁

B.只能向人民法院起诉

C.必须重新决定解决争议的方式

D.可以重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉

【答案】：D63、根据民法典合同编。标的有多项而债务人只需履行其中一项的，（），法律另有规定的除外。

A.债务人享有选择权

B.债权人享有选择权

C.债权人和债务人都有

D.债权人和债务人都不享有

【答案】：A64、采用全寿命期费用法进行设计方案评价时，宜选用的费用指标是（）。

A.正常生产年份总成本费用

B.项目累计净现金流量

C.年度等值费用

D.运营期费用现值

【答案】：C65、根据《建筑法》，建设单位在领取施工许可证之日起（）个月内开工。

A.0.5

B.1

C.2

D.3

【答案】：D66、PPP项目财政承受能力论证中，确定年度折现率时应考虑财政补贴支出年份，并应参照（）。

A.行业基准收益率

B.同期国债利率

C.同期地方政府债券收益率

D.同期当地社会平均利润率

【答案】：C67、关于利息备付率的说法，正确的是（）

A.利息备付率越高，表明利息偿付的保障程度越高

B.利息备付率越低，表明利息偿付的保障程度越高

C.利息备付率大于零，表明利息偿付能力强

D.利息备付率小于零，表明利息偿付能力强

【答案】：A68、（2015年真题）工程项目构思策划需要完成的工作内容是（）。

A.论证项目目标及其相互关系

B.比选项目融资方案

C.描述项目系统的总体功能

D.确定项目实施组织

【答案】：C69、下列工程项目目标控制的措施中,属于技术措施的是（）。

A.充实控制机构,加强相互沟通

B.对设计变更方案进行技术经济分析

C.通过科学试验确定新材料的适用性

D.确定对目标控制有利的承发包模式

【答案】：C70、在建设期内，财务效益和费用采用的价格一般应考虑（）。

A.采用建设期初的价格

B.采用不计入变动因素的预测价格

C.财务效益和费用两个价格体系不一致的影响

D.投入的相对价格变动及价格总水平变动。

【答案】：D71、投资收益率指标评价投资方案经济效果的优点是（）。

A.投资收益率指标作为主要的决策依据可靠

B.正常生产年份的选择比较容易

C.考虑投资收益的时间因素

D.经济意义明确.直观，计算简便

【答案】：D72、（2014年考题）建设工程组织流水施工时，某施工过程（专业工作队）在单位时间内完成的工程量为（）。

A.流水节拍

B.流水步距

C.流水节奏

D.流水能力

【答案】：D73、某工程施工至某月底，经统计分析得：已完工程计划费用2500万元，已完工程实际费用3000万元，拟完工程计划费用2900万元，则该工程此时的费用偏差是（）万元。

A.－600

B.－500

C.-400

D.400

【答案】：B74、（2016年真题）单代号网络计划中，关键线路是指（）的线路。

A.由关键工作组成

B.相邻两项工作之间时间间隔均为零

C.由关键节点组成

D.相邻两项工作之间间歇时间均相等

【答案】：B75、（2016年考题）关于项目资本金性质或特征的说法，正确的是（）

A.项目资本金是债务性资金

B.项目法人不承担项目资本金的利息

C.投资者不可转让其出资

D.投资者可以任何方式抽回其出资

【答案】：B76、控制工程造价最有效的手段是（）。

A.技术与经济结合

B.策划与实施结合

C.定性与定量结合

D.设计与施工结合

【答案】：A77、某工程建设期2年，建设单位在建设期第1年初和第2年初分别从银行借入700万元和500万元，年利率8%，按年计息。建设单位在运营期前3年每年末等额偿还贷款本息，则每年应偿还（）万元。

A.452.16

B.487.37

C.526.36

D.760.67

【答案】：C78、价值工程活动中可用来选择价值工程对象的方法是（）

A.挣值分析法

B.时间序列分析法

C.回归分析法

D.百分比分析法

【答案】：D79、某项借款，年名义利率10％，按季计息，则年有效利率为()。

A.10.38％

B.10.35％

C.10.25％

D.10.12％

【答案】：A80、某工业项目年设计能力为40万件，单位产品售价60元，单位产品可变成本为40元，年固定成本340万元，若该产品的销售税金及附加的合并税率为5%，则以产量、生产能力利用率、单位产品价格表示的盈亏平衡点分别是（）。

A.235294件，78.43%，56.33元

B.235294件，78.43%，56.14元

C.200000件，50%，56.33元

D.200000件，50%，51.05元

【答案】：D81、评价计算期相同的互斥方案经济效果时，可采用的静态方法是（）。

A.增量投资收益率和增量内部收益率

B.增量投资回收期和内部收益率

C.年折算费用和综合总费用

D.年平均使用成本和年净收益

【答案】：C82、按我国《合同法》的规定，合同履行的原则主要包括（）。

A.全面适当履行原则和诚实信用原则

B.全面适当履行原则和公平、公正原则

C.诚实信用原则和公平、公正原则

D.全面适当履行原则和公平、公正、公开原则

【答案】：A83、资金筹集成本与资金使用成本的区别在于（）。

A.资金筹集成本是在资金使用过程中多次、定期发生的

B.资金筹集成本是筹措资金时定期发生的

C.资金使用成本是在筹措资金时一次支付的

D.资金筹集成本可作为筹集资金额的一项扣除

【答案】：D84、投标单位遇下列情形时，其报价可高一些（）。

A.工程量大而其他投标人都可以做的工程

B.一般房屋建筑工程

C.非急需工程；支付条件好的工程

D.总价低的小工程，以及投标单位不愿做而被邀请投标

【答案】：D85、建筑业企业适用营业税是因为其承包工程的行为属于()。

A.销售货物

B.消费工程材料

C.转让无形资产

D.提供应税劳务

【答案】：D86、采用ABS方式融资，组建SPV作用是（）。

A.由SPV公司直接在资金市场上发行债券

B.由SPV公司与商业银行签订贷款协议

C.SPV公司作为项目法人

D.由SPV公司运营项目

【答案】：A87、根据《标准勘察招标文件》（2017年版），下列文件解释级别最高的（）。

A.投标函及其附录

B.专用合同条款

C.勘察纲要

D.通用合同条款

【答案】：A88、下列工程项目经济评价标准和参数中，用于项目经济分析的是（）

A.社会折现率

B.财务净现值

C.净利润

D.市场利率

【答案】：A89、（2016年考题）根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用直接投资和资金注入方式的政府投资项目，除特殊情况外，政府部门不再审批（）

A.开工报告

B.初步设计

C.工程概算

D.可行性研究报告

【答案】：A90、采用下列方式筹集的资金中，不列入企业狭义资本结构管理范围的是（）。

A.政府投资

B.发行股票

C.发行长期债券

D.银行短期贷款

【答案】：D91、根据《合同法》，合同当事人违约责任的特点有（）。

A.违约责任以合同成立为前提

B.违约责任与侵权责任和缔约过失责任相同

C.违约责任以违反合同义务为要件

D.违约责任必须以支付违约金的方式承担

【答案】：C92、对于技术方案现金流量表，在技术方案运营期内，各年的总成本费用构成中关于其他费用的说法错误的是（）。

A.其他费用包括其他制造费用、其他管理费用和其他营业费用

B.其他费用系指制造费用、管理费用和营业费用中分别扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费以后的其余部分

C.其他制造费用、其他管理费用和其他营业费用应计入生产总成本费用的其他所有费用

D.产品出口退税和减免税项目按规定不能抵扣的进项税额不能计入总成本费用的其他费用

【答案】：D93、与传统融资方式相比较，项目融资的特点是（）。

A.风险种类少

B.前期工作量较少

C.属于公司负债型融资

D.融资时间较长

【答案】：D94、工程寿命周期成本分析评价中,可用来估算费用的方法是（）。

A.构成比率法

B.因素分析法

C.挣值分析法

D.参数估算法

【答案】：D95、下列项目融资方式中，需要通过证券市场发行债券进行项目融资的是（）。

A.BOT

B.ABS

C.TOT

D.PFI

【答案】：B96、生产性建设项目的总投资包括（）。

A.建安工程投资和设备、工器具购置费

B.建安工程投资和工程建设其他费用

C.固定资产投资和流动资产投资

D.固定资产静态投资和动态投资

【答案】：C97、下列项目融资方式中，需要通过转让已建成项目的产权和经营权来进行拟建项目融资的是（）

A.TOT

B.BOT

C.ABS

D.PPP

【答案】：A98、某企业发行优先股股票，票面额正常市价计算为500万元，筹资费费率为4%，年股息率为10%，企业所得税为25%，则其资金成本率为（）。

A.7.81%

B.10.42%

C.11.50%

D.14.00%

【答案】：B99、根据《标准施工招标文件》（2007年版）规定，下列施工合同文件解释效力最高的文件是指（）。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.技术标准和要求

D.专用合同条款

【答案】：A100、甲公司贷款1000万元，年利率为8％，单利计息，借期4年，到期一次还本付息，则公司第4年末一次偿还的本利和为（）万元。

A.1360

B.1324

C.1320

D.1160

【答案】：C101、修理费允许直接在成本中列支，如果当期发生的修理费用数额较大，可采用（）的办法。

A.预提、折旧或摊销

B.预提或摊销

C.折旧或摊销

D.折旧或预提

【答案】：B102、（2018年真题）下列施工成本管理方法中，能预测在建工程尚需成本数额，为后续工程施工成本和进度控制指明方向的方法是（）。

A.工期一成本同步分析法

B.价值工程法

C.挣值分析法

D.因素分析法

【答案】：C103、项目资金结构中，如果项目资本金所占比重过小，则对项目的可能影响是（）。

A.财务杠杆作用下滑

B.负债融资成本提高

C.负债融资难度降低

D.市场风险承受力增强

【答案】：B104、从股东的角度看，希望加大负债比例的前提是借款利率（）。

A.低于全部资本利润率

B.高于全部资本利润率

C.低于资本金收益率

D.高于资本金收益率

【答案】：A105、成本分析、成本考核、成本核算是建设工程项目施工成本管理的重要环节，此三项工作而言，其正确的工作流程是（）。

A.成本核算→成本分析→成本考核

B.成本分析→成本考核→成本核算

C.成本考核→成本核算→成本分析

D.成本分析→成本核算→成本考核

【答案】：A106、在下列工程项目管理组织机构形式中，容易形成多头领导的是（）

A.直线职能制和直线制

B.直线制和职能制

C.职能制和矩阵制

D.矩阵制和直线职能制

【答案】：C107、在控制工程项目目标的措施中，审核工程概预算，编制资金使用计划属于（）。

A.组织措施

B.技术措施

C.合同措施

D.经济措施

【答案】：D108、城镇市政基础设施工程的建设单位应在开工前向（）申请领取施工许可证。

A.国务院建设主管部门

B.工程所在地省级以上人民政府建设主管部门

C.工程所在地市级以上人民政府建设主管部门

D.工程所在地县以上人民政府建设主管部门

【答案】：D109、建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工验收报告报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.10

B.15

C.20

D.30

【答案】：B110、保证工程项目管理信息系统正常运行的基础是（）。

A.结构化数据

B.信息管理制度

C.计算机网络环境

D.信息管理技术人才

【答案】：B111、对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中，属于分部工程的是()。

A.通风与空调工程

B.砖砌体工程

C.玻璃幕墙工程

D.裱糊与软包工程

【答案】：A112、（2021年真题）下列资金筹措的方式中，可用来筹措项目资本金的是（）。

A.私募

B.借贷

C.发行债券

D.融资租赁

【答案】：A113、下列选项中，属于合作体承包模式的是（）。

A.对建设单位而言，风险较大

B.建设单位的组织协调工作量大

C.有利于建设单位控制工程造价

D.合作体成员之间的信任度较强

【答案】：A114、对于经营性项目，进行财务分析时，可分为融资前分析和融资后分析，下列说法中正确的是（）。

A.融资前分析应以动态分析为主，静态分析为辅

B.融资前分析应以静态分析为主，动态分析为辅

C.融资后分析只进行动态分析，不考虑静态分析

D.融资后分析只进行静态分析，不考虑动态分析

【答案】：A115、下列关于价值工程的说法，正确的是（）。

A.以最低的生产成本，使产品具备其所必须具备的功能

B.价值工程的应用重点是在产品生产阶段

C.价值工程活动中，表达式V=F/C中的V是指研究对象的交换价值

D.价值工程需要将产品的功能定量化

【答案】：D116、资金筹集成本的主要特点是（）。

A.在资金使用多次发生

B.与资金使用时间的长短有关

C.可作为筹资金额的一项扣除

D.与资金筹集的次数无关

【答案】：C117、企业通过发行债券进行筹资的优点（）。

A.降低企业总资金成本

B.发挥财务杠杆作用

C.提升企业经营灵活性

D.减少企业务风险

【答案】：B118、（2020年真题）对某投资方案进行单因素敏感性分析时，在相同初始条件下，产品价格下降幅度超过6.28%时，净现值由正变负；投资额增加幅度超过9.76%时，净现值由正变负。经营成本上升幅度超过14.35%时，净现值由正变负；按净现值对各个因素的敏感程度由大到小排列，正确顺序是（）。

A.产品价格一投资额—经营成本

B.经营成本一投资额一产品价格

C.投资额一经营成本一产品价格

D.投资额一产品价格一-经营成本

【答案】：A119、下列项目融资的主要方式中属于建设一拥有一运营的是（）。

A.BOT

B.BOOT

C.BT

D.BOO

【答案】：D120、在建设工程进度控制计划体系中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是（）。

A.工程项目总进度计划表

B.工程年度计划项目表

C.工程项目进度平衡表

D.投资计划年度分配表

【答案】：C121、在中华人民共和国境内销售服务、无形资产或者不动产的（），为增值税纳税人，应当按照营业税改征增值税试点实施办法缴纳增值税，不缴纳营业税。

A.单位

B.单位法人

C.个人

D.单位和个人

【答案】：D122、项目资金结构中，如果项目资本金所占比重太少，则对项目的可能影响是（）。

A.财务杠杆作用下滑

B.负债融资成本降低

C.负债融资难度提升

D.市场风险承受力增强

【答案】：C123、下列关于契税计税依据说法中，正确的是（）。

A.房屋增与，以房屋评估价为计税依据

B.房屋交换，以房屋的原值之和为计税依据

C.国有土地使用权出让，以成交价格为计税依据

D.划拨取得的土地使用权，以土地评估价为计税依据

【答案】：C124、以下关于项目资本金的描述中，正确的是（）。

A.项目资本金属于建设项目法人的债务，应按期偿付本息

B.项目资本金是项目总投资中的固定资产投资部分

C.项目资本金是项目总投资中由投资者认缴的出资额

D.出资者根据项目资本金出资比例享有权益，出资不得转让

【答案】：C125、（2017年真题）根据《合同法》，关于要约和承诺的说法，正确的是（）。

A.撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之后到达受要约人

B.承诺的内容应当与要约的内容一致

C.要约邀请是合同成立的必经过程

D.撤回承诺的通知应当在要约确定的承诺期限内到达要约人

【答案】：B126、某企业为筹集资金，发行500万元普通股股票，每股正常市价为50元，预计第一年发放股利1.5元，估计股利年增长率为10%，筹资费用率为股票市价的8%；发行300万元优先股股票，筹资费用率为4%，股息年利率为12%。则该企业的加权平均资金成本率为（）。

A.10.96%

B.12.38%

C.12.79%

D.12.98%

【答案】：D127、某企业投资项目，总投资3000万元，其中借贷资金占40%，借贷资金的资金成本为12%，企业自有资金的投资机会成本为15%，在不考虑其他影响因素的条件下，该项目的基准收益率至少应达到（）。

A.12.0%

B.13.5%

C.13.8%

D.15.0%

【答案】：C128、关于优先股的说法，正确的是（）。

A.优先股股利税前扣除

B.优先股股息固定

C.优先股股东有公司的控制权

D.优先股有还本期限

【答案】：B129、下列工程项目计划表中，说法正确的是（）。

A.年度计划项目表用来阐明各单位工程的建筑面积、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建筑总规模及本年计划完成情况

B.年度建设资金平衡表用来确定年度施工项目的投资额和年末形象进度，并说明建设条件落实情况

C.投资计划年度分配表是用来明确各种设计文件交付日期，主要设备交货日期，施工单位进场日期，水电及道路接通日期等，以保证工程建设中各个环节相互衔接，确保工程项目按期投产或交付使用

D.工程项目总进度计划是根据初步设计中确定的建设工期和工艺流程，具体安排单项工程、单位工程的开工日期和竣工日期

【答案】：D130、纳税人所在地区为市区的，城市维护建设税的税率是（）。

A.1%

B.3%

C.5%

D.7%

【答案】：D131、根据《中华人民共和国合同法》的规定，下列合同中属于无效合同的是()。

A.无权处分人处分他人财产订立的合同

B.限制民事行为能力人订立的合同

C.当事人一方以欺诈手段订立的损害国家利益的合同

D.显失公平的合同

【答案】：C132、（2021年真题）在单位工程施工组织设计文件中，施工流水段划分一般属于（）部分的内容。

A.工程概况

B.施工进度计划

C.施工部署

D.主要施工方案

【答案】：C133、某工程施工至2014年7月底，已完工程计划费用(BCWP)为600万元，已完工程实际费用(ACWP)为800万元，拟完工程计划费用(BCWS)为700万元，则该工程此时的偏差情况是（）。

A.费用节约，进度提前

B.费用超支，进度拖后

C.费用节约，进度拖后

D.费用超支，进度提前

【答案】：B134、下列对相对偏差的说法正确的是（）。

A.偏差数值只能为正

B.是每一控制周期所发生的费用偏差

C.通常用绝对偏差与费用计划值的比值来表示

D.是费用计划值与实际值比较所得的差额

【答案】：C135、为了有效地控制建设工程项目目标，可采取的组织措施之一是（）。

A.委任执行人员

B.论证技术方案

C.审查工程付款

D.选择合同计价方式

【答案】：A136、某企业发行普通股正常市价为20元，估计年增长率为10%，第一年预计发放股利1元，筹资费用率为股票市价的12％，则新发行普通股的成本率为（）。

A.11.36％

B.13.33％

C.15.56％

D.15.68％

【答案】：D137、在对投资方案进行评价时，常用偿债备付率作为评价指标，偿债备付率是指投资方案在借款偿还期内（）的比值。

A.息税前利润与项目资本金

B.税后利润与项目资本金

C.可用于还本付息的资金与上期应还本付息金额

D.可用于还本付息的资金与当期应还本付息金额

【答案】：D138、以下关于建设单位质量责任和义务的表述中，正确的是（）。

A.建设单位可以将建设工程肢解发包

B.建设单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标

C.建设单位可以任意压缩合同工期

D.涉及承重结构变动装修施工前，建设单位只能委托原设计单位提出设计方案

【答案】：B139、根据《合同法》，下列各项中属于其他形式合同的是（）。

A.默示形式合同

B.口头合同

C.数据电文

D.信件

【答案】：A140、停止使用的固定资产，从停用月份的（）起，停止计提折旧。

A.前一个月

B.本月

C.次月

D.第三个月

【答案】：C141、单位以承包、承租、挂靠方式经营的，承包人、承租人、挂靠人（以下统称承包人）以发包人、出租人、被挂靠人（以下统称发包人）名义对外经营并由发包人承担相关法律责任的，以该（）为纳税人。否则，以（）为纳税人。

A.发包人，承包人

B.承包人，发包人

C.单位法人，承包人

D.发包人，单位法人

【答案】：A142、根据《关于工伤保险率问题的通知》，建筑业用人单位缴纳工伤保险费最高可上浮到本行业基准率的（）。

A.120%

B.150%

C.180%

D.200%

【答案】：B143、（2019年真题）某通过招投标订立的政府采购合同金额为200万元，合同履行过程中需追加与合同标的相同的货物，在其他合同条款不变且追加合同金额最高不超过（）万元时，可以订补充合同采购。

A.10

B.20

C.40

D.50

【答案】：B144、在融资的每股收益分析中，根据每股收益的无差别点，可以分析判断（）。

A.企业长期资金的加权平均资金成本

B.市场投资组合条件下股东的预期收益率

C.不同销售水平下适用的资本结构

D.债务资金比率的变化所带来的风险

【答案】：C145、下列不属于审查设计概算方法的是()。

A.对比分析法

B.查询核实法

C.联合会审法

D.重点抽查法

【答案】：D146、发行债券是企业筹集资金的一种方式，债券的特点包括（）。

A.债券利息只能用税后利润支付

B.发行债券筹集资金会降低企业总资金成本

C.不利于调整资本结构

D.债券持有者无权参与企业管理

【答案】：D147、（2019年考题）按照项目融资程序，属于融资决策分析阶段进行的工作是（）。

A.任命项目融资顾问

B.确定项目投资结构

C.评价项目融资结构

D.分析项目风险因素

【答案】：A148、（2021年真题）根据《建设工程质量保证金管理办法》，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。

A.2%

B.3%

C.4%

D.5%

【答案】：B149、（2017年真题）我国城镇土地使用税采用的税率是（）。

A.定额税率

B.超率累进税率

C.幅度税率

D.差别比例税率

【答案】：A150、（2015年考题）某投资方案设计年生产能力为50万件，年固定成本为300万元，单位产品可变成本为90元/件，单位产品的营业税金及附加为8元/件。按设计生产能力满负荷生产时，用销售单价表示的盈亏平衡点是（）元/件。

A.90

B.96

C.98

D.104

【答案】：D151、（2019年真题）控制建设工程造价最有效的手段是（）。

A.设计与施工结合

B.定性与定量结合

C.策划与实施结合

D.技术与经济结合

【答案】：D152、（2015年真题）关于CM承包模式的说法，正确的是（）。

A.CM合同采用成本加酬金的计价方式

B.分包合同由CM单位与分包单位签订

C.总包与分包之间的差价归CM单位

D.订立CM合同时需要依次确定施工合同总价

【答案】：A153、根据《招标投标法》，下列属于招标人在招标准备阶段的工作的是（）。

A.进行市场调查

B.组织合同谈判

C.确定招标控制价

D.组织开标会议

【答案】：C154、根据《施工合同法律解释一》规定，当事人就同一建设工程订立两份不同的建设工程施工合同，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照实际履行的合同支付工程价款的，正确的处理方式为（）。

A.不予支持

B.应予支持

C.双方协商解决

D.折价支付工程价款

【答案】：B155、根据《标准设计施工总承包招标文件》规定，质量保证金是指按合同约定用于保证在（）履行缺陷修复义务的金额。

A.施工期

B.施工期和缺陷责任期

C.缺陷责任期

D.保修期

【答案】：C156、已知两个计算期相同的互斥投资方案的内部收益率IRR1和IRR2，且都大于基准收益率ic，增量投资内部收益率存在并且为ΔIRR,则（）。

A.ＩＲＲ1>ＩＲＲ2>ｉc时，说明方案１优于方案２

B.ｉｃ＜ＩＲＲ1＜ＩＲＲ2时，说明方案１优于方案２

C.ΔＩＲＲ＜ｉc时，投资额小的方案为优选方案

D.ΔＩＲＲ>ｉc时，投资额小的方案为优选方案

【答案】：C157、（2020年真题）某工程中标合同金额为6500万元，根据《招标投标法实施条例》，中标人应提交的履约保证金不得超过（）万元。

A.130

B.650

C.975

D.1300

【答案】：B158、某企业固定资产原价为10000元，预计净残值600元，预计可使用5年。采用平均年限法计算第4年的折旧额分别为（）元。

A.1900

B.2000

C.1880

D.830

【答案】：C159、采用PFI融资方式，政府部门与私营部门签署的合同类型是（）。

A.服务合同

B.特许经营合同

C.承包合同

D.融资租赁合同

【答案】：A160、应用价值工程评价设计方案的首要步骤是进行（）。

A.功能分析

B.功能评价

C.成本分析

D.价值分析

【答案】：A161、（2015年考题）根据《工程造价咨询企业管理办法》，已获得乙级工程造价咨询企业资质证书满（）年的企业，方可申请甲级资质。

A.3

B.4

C.5

D.6

【答案】：A162、根据《建设工程质量管理条例》，下列说法中正确的是（）。

A.建设单位不得委托本工程的设计单位进行监理

B.施工单位不得分包所承揽的工程

C.给排水管道工程的最低保修期限是5年

D.建设单位在工程竣工验收后，需向有关部门移交项目档案

【答案】：D163、因不可抗力事件导致承包单位停工损失5万元，施工单位的设备损失6万元，已运至现场的材料损失4万元，因工程损害造成的第三者财产损失3万元，施工单位停工期间应监理要求照管现场清理、修复工程费用8万元，根据《标准施工招标文件》，应由发包人承担的费用（）万元。

A.11

B.15

C.20

D.26

【答案】：B164、在价值工程活动的方案创造阶段，由主管设计的工程师做出设计，提出完成所需功能的办法和生产工艺，然后顺序请各方面的专家审查的方法是（）。

A.头脑风暴法

B.哥顿法

C.德尔菲法

D.专家检查法

【答案】：D165、（2019年真题）某笔借款年利率6%，每季度复利计息一次，则该笔借款的年实际利率为（）。

A.6.03%

B.6.05%

C.6.14%

D.6.17%

【答案】：C166、（2019年考题）下列融资方式中，需要利用信用增级手段使项目资产获得预期信用等级，进而在资本市场上发行债券募集资金的是（）方式。

A.BOT

B.PPP

C.ABS

D.TOT

【答案】：C167、（2015年考题）下列流水施工参数中，属于空间参数的是（）。

A.施工过程和流水强度

B.工作面和流水步距

C.施工段和工作面

D.流水强度和流水段

【答案】：C168、（2019年考题）建设工程组织流水施工时，用来表述流水施工在施工工艺方面进展状态的参数是（）。

A.施工段和流水步距

B.流水步距和施工过程

C.施工过程和流水强度

D.流水强度和施工段

【答案】：C169、福费延（FORFEIT）作为一种专门的代理融资技术，其本质是以（）方式进行融资。

A.债券

B.租赁

C.信贷

D.股权

【答案】：C170、在施工成本管理流程中，成本计划的编制基础是（）。

A.成本预测

B.成本核算

C.成本分析

D.成本考核

【答案】：A171、（2017年真题）按照价值工程活动的工作程序，通过功能分析与整理明确必要功能后的下一步工作是（）。

A.功能评价

B.功能定义

C.方案评价

D.方案创造

【答案】：A172、某工程网络计划中，工作M有两项紧后工作，最早开始时间分别为12和13。工作M的最早开始时间为8，持续时间为3，则工作M的自由时差为（）。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：A173、对于已确定的日供水量的城市供水项目，进行工程成本评价应采用（）。

A.费用效率法

B.固定费用法

C.固定效率法

D.权衡分析法

【答案】：C174、政府部门，行业协会，建设单位、施工单位及咨询机构通过协调工作，共同完成工程造价控制任务，属于建设工程全面造价管理中的（）

A.全过程造价管理

B.全方位造价管理

C.全寿命期造价管理

D.全要素造价管理

【答案】：B175、根据《合同法》，在执行政府定价的合同履行中，需要按原价格执行的情形是（）。

A.逾期付款的，遇价格上涨时

B.逾期付款的，遇价格下降时

C.逾期提取标的物的，遇价格上涨时

D.逾期交付标的物的，遇价格下降时

【答案】：B176、（2020年真题）采用权衡分析法权衡工程系统设置费中各项费用之间的关系时，可采取的措施是（）。

A.进行节能设计，减少运行费

B.改善设计材质，降低维修频度

C.采用整体结构，减少安装费用

D.采用计划预修，降低停机损失

【答案】：C177、组织流水施工时，划分施工段的最根本目的是（）。

A.提供工艺或组织间歇时间

B.可增加更多的专业工作队

C.满足施工工艺的要求

D.组织流水施工

【答案】：D178、在工程网络计划中，关键工作是指()的工作。

A.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小

B.双代号网络计划中开始节点和完成节点均为关键节点

C.双代号时标网络计划中无波形线

D.单代号网络计划中时间间隔为零

【答案】：A179、下列有关工程造价咨询的信用制度，表述错误的是（）。

A.工程造价信用档案应包括工程造价咨询企业的基本情况

B.工程造价信用档案应包括工程造价咨询企业的良好行为

C.工程造价信用档案不应包括工程造价咨询企业的不良行为

D.任何单位和个人均有权查阅信用档案

【答案】：C180、（2013年考题）根据《建筑工程施工质量验收统一验收标准》，下列工程中，属于分项工程的是（）。

A.电气工程

B.钢筋工程

C.屋面工程

D.桩基工程

【答案】：B181、利用净现值法进行互斥方案比选，甲和乙两个方案的计算期分别为3年、4年，则在最小公倍数法下，甲方案的循环次数是（）次。

A.3

B.4

C.7

D.12

【答案】：B182、进行工程寿命中期成本分析时，应将（）列入维持费。

A.研发费

B.设计费

C.试运转费

D.运行费

【答案】：D183、（2020年真题）某依法必须招标的项目，招标人拟定于2020年11月1日开始发售招标文件，根据《招标投标法》，要求投标人提交投标文件的截止时间最早可设定在2020年（）

A.11月11日

B.11月16日

C.11月21日

D.12月1日

【答案】：C184、（2013年考题）某工程划分为三个施工过程、4个施工段，组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为4天、4天和2天，则应派（）个专业工作队参与施工。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：D185、根据《民法典（合同编）》，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方的正确处理方式是（）。

A.只能选择适用违约金条款

B.只能选择适用定金条款

C.同时适用违约金和定金条款

D.可以选择适用违约金或者定金条款

【答案】：D186、我国建设工程造价管理组织包含三大系统，该三大系统是指（）。

A.国家行政管理系统、部门行政管理系统和地方行政管理系统

B.国家行政管理系统、行业协会管理系统和地方行政管理系统

C.行业协会管理系统、地方行政管理系统和企事业机构管理系统

D.政府行政管理系统、企事业机构管理系统和行业协会管理系统

【答案】：D187、（2017年考题）利用投资回收期指标评价投资方经济效果的不足是（）。

A.不能全面反映资本的周转速度

B.不能全面考虑投资方案整个计算期内的现金流量

C.不能反映投资回收之前的经济效果

D.不能反映回收全部投资所需要的时间

【答案】：B188、采用下列方式筹集的资金中，从狭义的定义理解，不能列入企业资本结构管理范围的是（）。

A.政府投资

B.发行股票

C.发行长期债券

D.银行短期贷款

【答案】：D189、根据《标准施工招标文件》合同双方发生争议采用争议评审的，除专用合同条款另有约定外，争议评审组应在（）内做出书面评审意见。

A.收到争议评审申请报告后28天

B.收到被申请人答辩报告后28天

C.争议调查会结束后14天

D.收到合同双方报告后14天

【答案】：C190、根据我国《标准施工招标文件》规定，下列有关工程竣工验收的表述中，不正确的是（）。

A.监理人应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收

B.发包人经过验收后同意接收工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书

C.监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人

D.承包人在完成不合格工程的返工或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告

【答案】：B191、编制施工总进度计划的前提是（）。

A.总体施工准备

B.主要施工方法

C.施工总平面布置

D.总体施工部署

【答案】：D192、某项目设计生产能力为年产量60万件产品，单位产品价格为200元，单位产品可变成本160元，年固定成本600万元，产品销售税金及附加的合并税率为售价的5%，该项目的盈亏平衡点时的产量为（）万件。

A.30

B.20

C.15

D.10

【答案】：B193、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位将保证安全施工的措施报送建设行政主管部门或者其他有关部门备案的时间是（）。

A.建设工程开工之日起15日内

B.建设工程开工之日起30日内

C.开工报告批准之日起15天

D.开工报告批准之日起30天

【答案】：C194、（2019年真题）提供施工现场相邻建筑物和构筑物，地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整是（）的安全责任。

A.建设单位

B.勘察单位

C.设计单位

D.施工单位

【答案】：A195、（2019年真题）双代号网络计划中，关于关键节点说法正确的是（）。

A.关键工作两端等节点必然是关键节点

B.关键节点的最早时间与最迟时间必然相等

C.关键节点组成的线路必然是关键线路

D.两端口关键节点的工作必然是关键工作

【答案】：A196、下列关于工程项目管理组织机构形式的表述中，正确的是（）。

A.直线制组织机构中各职能部门的职责分明，但信息传递线路长

B.职能制组织机构能够分别从职能角度对下级进行业务管理

C.直线职能制机构中各职能部门可以直接下达命令，传递信息路线短

D.矩阵制组织机构实现了集权和分权的最优组合，具有较强的稳定性

【答案】：B197、（2020年真题）采用投资回收期指标评价投资方案的优点（）。

A.能够考虑整个计算期内的现金流量

B.能够反映整个计算期的经济效果

C.能够考虑投资方案的偿债能力

D.能够反映资本的周转速度

【答案】：D198、（2019年考题）价值工程应用中对产品进行分析的核心是（）。

A.产品的结构分析

B.产品的材料分析

C.产品的性能分析

D.产品的功能分析

【答案】：D199、下列资金筹措的方式中，可用来筹措项目资本金的是（）。

A.私募

B.借贷

C.发行债券

D.融资租赁

【答案】：A200、项目融资过程中，设计和选择合适的融资结构前应完成的工作是（）。

A.建立项目的信用保证结构

B.决定项目的资金估算

C.确定项目的投资结构

D.选择项目的组织结构

【答案】：C201、（2018年真题）下列工作中，属于工程发承包阶段造价管理工作内容的是（）。

A.处理工程变更

B.审核工程概算

C.进行工程计量

D.编制工程量清单

【答案】：D202、某技术方案的现金流量为常规现金流量，当基准收益率为8%时，净现值为400万元。若基准收益率变为10%，该技术方案的NPV将（）。

A.大于400万元

B.小于400万元

C.等于400万元

D.不确定

【答案】：B203、下列有关税收的说法中，错误的是（）。

A.企业所得税实行25%的比例税率

B.国家需要重点扶持的高新技术企业，减按20%的税率征收企业所得税

C.符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税

D.从事农、林、牧、渔业项目的所得可以免征、减征企业所得税

【答案】：B204、下列控制措施中，属于工程项目目标被动控制措施的是（）。

A.制订实施计划时，考虑影响目标实现和计划实施的不利因素

B.识别和揭示影响目标实现和计划实施的潜在风险因素

C.制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标实现的情况

D.跟踪目标实施情况，发现目标偏离时及时采取纠偏措施

【答案】：D205、根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，项目总经理的基本职责是（）。

A.筹措工程建设资金

B.组织工程建设实施

C.提出项目开工报告

D.审定债务偿还计划

【答案】：B206、建设工程施工许可证应当由()申请领取。

A.施工单位

B.设计单位

C.监理单位

D.建设单位

【答案】：D207、根据《招投标法》，对于依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日

A.10

B.20

C.30

D.60

【答案】：B208、下列措施中属于被动控制措施的是（）。

A.编制计划的时候留有余地

B.进行风险识别和风险评价

C.根据偏差采取相应纠偏措施

D.制定必要的备用方案

【答案】：C209、（）应在项目财务效益和费用估算的基础上进行。

A.财务评价

B.财务分析

C.财务管理

D.财务核算

【答案】：B210、（2020年真题）按照价值工程的工作程序，需要在分析阶段进行的工作是（）。

A.对象选择和功能定义

B.功能定义和功能整理

C.功能整理和方案评价

D.方案创造和成果评价

【答案】：B211、（2016年考题）建筑工程一切险中，安装工程项目的保险金额是该项目的（）。

A.概算造价

B.结算造价

C.重置价值

D.实际价值

【答案】：C212、（2016年考题）根据《建筑法》，获取施工许可证后因故不能按期开工的，建设单位应当申请延期，延期的规定是（）。

A.以两次为限，每次不超过2个月

B.以三次为限，每次不超过2个月

C.以两次为限，每次不超过3个月

D.以三次为限，每次不超过3个月

【答案】：C213、（2019年真题）下列项目融资方式中，需要利用信用增级手段使项目资产获得预期信用等级，进而在资本市场上发行债券募集资金的是（）方式。

A.BOT

B.PPP

C.ABS

D.TOT

【答案】：C214、下列关于价值工程的特点的说法中，正确的是（）。

A.价值工程的目标是以最低生产成本实现产品的基本功能

B.价值工程的核心是对产品进行功能评价

C.价值工程是将产品的价值、功能和成本作为一个整体同时考虑

D.提高价值最为理想的途径是降低产品成本

【答案】：C215、依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件的截止之日止，最短不得少于（）日。

A.10

B.15

C.20

D.30

【答案】：C216、应用ABC分析法选择价格工程对象是，划分A类、B类、C类零部件的依据是（）

A.零部件数量及成本占产品零部件总数及总成本的比重

B.零部件价值及成本占产品价值及总成本的比重

C.零部件的功能重要性及成本占产品总成本的比重

D.零部件的材质及成本占产品总成本的比重

【答案】：A217、根据工程质量保修期限，下列说法中正确的是（）。

A.基础设施工程和主体结构工程，为100年

B.屋面防水工程，为2年

C.给排水管道工程，为5年

D.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期

【答案】：D218、下列关于利息和利率的说法中，不正确的有（）。

A.利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低

B.有效利率是指资金在计息中所发生的名义利率

C.利息和利率是用来衡量资金时间价值的重要尺度

D.利息是占用资金所的代价或者是放弃使用资金所得的补偿

【答案】：B219、为判断能否采用PPP模式代替传统的政府投资运营方式提供公共服务项目，应采用的评价方法（）。

A.项目经济评价

B.财政承受能力评价

C.物有所值评价

D.项目财务评价

【答案】：C220、筹措资金的目的在于确保项目所必需的资金，筹资的数量不能盲目确定，必须做到以需定筹，这体现了项目资金筹措的（）原则。

A.规模适宜

B.时机适宜

C.经济效益

D.结构合理

【答案】：A221、下列分析方法中，可用来选择价值工程研究对象的是（）

A.价值指数法和对比分析法

B.百分比法和挣值分析法

C.对比分析法和挣值分析法

D.ABC分析法和因素分析法

【答案】：D222、（2020年真题）根据《建筑法》建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。

A.2

B.3

C.6

D.12

【答案】：B223、企业从银行取得一笔长期借款2000万元，年利率8%，期限3年，每年末结息一次，到期一次还本，借款手续费率0.2%，企业所得税率25%，则该笔借款的资金成本率为（）。

A.6.01%

B.6.00%

C.8.02%

D.8.20%

【答案】：A224、某公司发行票面额为2000万元的优先股股票，筹资费率为2%，股息年利率为10%，公司所得税率为25%，则其资金成本率为（）。

A.10.20%

B.12.37%

C.14.12%

D.15.46%

【答案】：A225、根据《标准施工招标文件》，施工承包单位认为有权得到追加付款和延长工期的，应在规定时间内首先向监理人递交的文件是（）。

A.索赔意向通知书

B.索赔工作联系单

C.索赔通知书

D.索赔报告

【答案】：A226、某公司从银行借款1000万元，年利息80万元，筹资费费率为30％，企业所得税率25％，该项借款的资金成本率为（）。

A.8.00％

B.8.57％

C.11.42％

D.12.00％

【答案】：B227、下列属于邀请招标的缺点的是（）。

A.招标时间长

B.投标竞争的激烈程度较差

C.招标费用高

D.准备招标、对投标申请者进行资格预审和评标的工作量大

【答案】：B228、进行风险承担支出测算时，当各类风险支出数额和概率难以进行准确测算的情况下，可以采用的测算方法是（）。

A.比例法

B.情景分析法

C.概率法

D.专家打分发

【答案】：A229、经营性项目财务分析可分为融资前分析和融资后分析，关于融资前分析和融资后分析的说法中，正确的是（）。

A.融资前分析应以静态分析为准，动态分析为辅

B.融资后分析只进行动态分析，不考虑静态分析

C.融资前分析应以动态分析为主，静态分析为辅

D.融资后分析只进行静态分析，不考虑动态分析

【答案】：C230、（2017年真题）某工程施工至2016年12月底，已完工程计划费用2000万元，拟完工程计划费用2500万元，已完工程实际费用为1800万元，则此时该工程的费用绩效指数CPI为（）。

A.0.8

B.0.9

C.1.11

D.1.25

【答案】：C231、关于融资中每股收益与资本结构、销售水平之间关系的说法，正确的是（）

A.每股收益既受资本结构的影响，也受销售水平的影响

B.每股收益受资本结构的影响，但不受销售水平的影响

C.每股收益不受资本结构的影响，但要受销售水平的影响

D.每股收益既不受资本结构的影响，也不受销售水平的影响

【答案】：A232、下列项目管理组织机构形式中，项目负责人的角色只是一个项目协调者或监督者，而不是一个管理者角色的是（）组织机构。

A.职能制

B.弱矩阵制

C.平衡矩阵制

D.强矩阵制

【答案】：B233、（2017年考题）美国建造师学会（AIA）的合同条件体系分为A、B、C、D、E、F系列，用于财务管理表格的是（）。

A.C系列

B.D系列

C.F系列

D.G系列

【答案】：C234、下列关于合同履行的描述中不正确的是（）。

A.质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行

B.价款或者报酬不明确的，执行政府定价或者政府指导价

C.履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行

D.履行期限不明确的，债务人可以随时履行

【答案】：B235、根据《建设工程质量保证金管理办法》，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。

A.2%

B.3%

C.4%

D.5%

【答案】：B236、（2021年真题）如果每年年初存入银行100万元，年利率3%，按年复利计算，则第三年年末的本利和为（）万元。

A.109.27

B.309.09

C.318.36

D.327.62

【答案】：C237、根据《建筑法》下列关于建筑工程施工许可的相关描述中,正确的是（）。

A.在建工程因故中止施工的,施工单位应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告,并按规定做好建设工程的维护管理工作

B.建设单位应当自领取施工许可证之日起6个月内开工

C.中止施工满3个月的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证

D.按照国务院相关规定批准开工报告的建筑工程,不再领取施工许可证

【答案】：D238、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，企业不使用政府资金投资建设需核准的项目时，政府部门在投资决策阶段仅需审批的文件是（）。

A.可行性研究报告

B.初步设计文件

C.资金申请报告

D.项目申请报告

【答案】：D239、合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同（）。

A.自然终止

B.归于无效

C.仍然有效

D.可以撤销

【答案】：C240、根据招标投标法实施条例，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起３日内公示中标候选人，公示期不得少于（）日。

A.3

B.5

C.7

D.10

【答案】：A241、某企业发行面额为6000万元的4年期债券，票面利率为6％，发行费用率为5％；向银行贷款4000万元，贷款期限为4年，年利率为7％，贷款手续费率为3％，企业所得税率为25％。则该企业此次筹资的加权资金成本率为（）。

A.4.94％

B.5.01％

C.5.47％

D.7.67％

【答案】：B242、某公司2013年发生两笔互换房产业务，并办理了相关手续。第一笔业务换出的房产价值500万元，换进的房产价值800万元；第二笔业务换出的房产价值700万元，换进的房产价值300万元。已知当地政府规定的契税税率为3%。该公司应缴纳的契税额为（）万元。

A.9

B.12

C.21

D.24

【答案】：A243、某工程施工，至某月的月末，出现了工程费用偏差小于0、进度偏差大于0的状况，则该工程的已完工作实际费用（ACWP）、计划工作预算费用（BCWS）和已完工作预算费用（BCWP）的关系可表示为（）。

A.BCWP＞ACWP＞BCWS

B.BCWS＞BCWP＞ACWP

C.ACWP＞BCWP＞BCWS

D.BCWS＞ACWP＞BCWP

【答案】：C244、下列关于优先股的表述，正确的是（）。

A.优先股有还本期限

B.优先股股息浮动

C.优先股股东拥有公司的控制权

D.优先股股利税后扣除

【答案】：D245、修理费是为了保持固定资产的正常运转和使用，充分发挥使用效能，对其进行必