2025中建一局一公司南方分商务主管招聘笔试历年参考题库附带答案详解

2025中建一局一公司南方分商务主管招聘笔试历年参考题库附带答案详解一、选择题从给出的选项中选择正确答案（共100题）1、在工程量清单计价模式下，下列哪项不属于分部分项工程费的组成部分？A．人工费B．材料费C．规费D．施工机具使用费【参考答案】C【解析】分部分项工程费由人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润构成，规费属于不可竞争费用，单独列项，不包含在分部分项工程费中，故正确答案为C。2、根据《建设工程工程量清单计价规范》，暂列金额应由谁根据工程特点按估算金额确定？A．承包人B．监理单位C．发包人D．设计单位【参考答案】C【解析】暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的价款调整等，由发包人根据工程实际情况估算确定，故选C。3、在施工合同履行过程中，因不可抗力事件导致的施工现场清理费用，通常应由谁承担？A．承包人B．发包人C．保险公司D．双方协商分担【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力导致的工程本身损害、第三方损失及运至施工现场用于施工的材料和设备损坏由发包人承担，现场清理费用亦由发包人承担，故选B。4、下列哪项属于措施项目费？A．分部分项工程费B．安全文明施工费C．暂估价D．总承包服务费【参考答案】B【解析】措施项目费是指为完成工程项目施工所发生的非工程实体项目费用，包括安全文明施工费、夜间施工费、二次搬运费等，B项符合定义，其他选项不属于措施费范畴。5、在投标报价中，下列哪项费用不得作为竞争性费用？A．企业管理费B．利润C．规费D．材料费【参考答案】C【解析】根据计价规范，规费和税金属于不可竞争性费用，必须按国家或省级规定标准计取，不得参与市场竞争调整，故正确答案为C。6、工程竣工结算应由谁编制？A．发包人B．监理单位C．承包人D．造价咨询单位【参考答案】C【解析】工程竣工结算由承包人根据施工合同、竣工图纸、变更签证等资料编制，提交发包人审核，是承包人主张工程尾款的重要依据，故选C。7、当合同中未明确约定工程款支付时间时，应以哪个时间为付款节点？A．竣工验收合格之日B．提交竣工结算报告之日C．竣工结算审核完成之日D．实际交付使用之日【参考答案】A【解析】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，若无约定，工程款应在工程竣工验收合格后支付，故选A。8、下列关于暂估价的说法，正确的是？A．暂估价由承包人自主报价B．暂估价项目必须由发包人直接发包C．暂估价用于必然发生但暂时不能确定价格的项目D．暂估价不包括材料和设备【参考答案】C【解析】暂估价是招标人提供的、用于必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备或专业工程的金额，属于合同价的一部分，待实际发生后据实调整，故选C。9、下列哪项不属于工程变更的常见原因？A．设计图纸修改B．施工方案优化C．材料价格上涨D．现场条件变化【参考答案】C【解析】工程变更通常源于设计修改、现场条件差异、业主要求调整等，材料价格上涨属于市场价格波动，应通过调差机制解决，不属于工程变更范畴，故选C。10、在工程量清单中，项目编码的前两位代表什么？A．专业工程代码B．附录分类顺序码C．分部工程顺序码D．分项工程顺序码【参考答案】A【解析】项目编码采用五级十二位编码制，第一级为专业工程代码（如01为房屋建筑与装饰工程），前两位代表附录分类，即专业类别，故选A。11、下列哪种合同类型对承包人风险最大？A．单价合同B．总价合同C．成本加酬金合同D．可调单价合同【参考答案】B【解析】在固定总价合同中，承包人承担全部工程量和价格风险，若实际工程量超过预期或成本上升，损失由承包人承担，因此风险最大，故选B。12、施工图预算编制的主要依据是？A．初步设计图纸B．施工图纸C．可行性研究报告D．招标文件【参考答案】B【解析】施工图预算是根据施工图纸、现行定额、材料价格等资料编制的，用于确定工程成本和招标控制价，施工图纸是其核心依据，故选B。13、下列哪项属于企业管理费？A．施工现场临时设施费B．管理人员工资C．施工机械大修费D．工程排污费【参考答案】B【解析】企业管理费是指施工企业组织施工生产和经营管理所需的费用，包括管理人员工资、办公费、差旅费等，B项正确；A属于措施费，C属于施工机具使用费，D属于规费。14、当工程量偏差超过多少时，应调整综合单价？A．5%B．10%C．15%D．20%【参考答案】C【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，当工程量偏差超过15%时，超出部分的综合单价应予以调整，以体现风险共担原则，故选C。15、下列哪项不属于合同价款调整的事项？A．工程变更B．物价波动C．承包人采购材料D．法律法规变化【参考答案】C【解析】合同价款调整通常包括工程变更、项目特征不符、工程量偏差、物价波动、法律法规变化等，承包人自行采购材料属于合同履行行为，不构成调价依据，故选C。16、在工程结算中，安全文明施工费的计算基数通常是？A．分部分项工程费B．措施项目费C．人工费D．直接费【参考答案】A【解析】安全文明施工费通常以分部分项工程费中的人工费为计算基数，乘以相应费率计取，部分地区也可能以总造价为基础，但主流以人工费为基础，故选A更准确。17、下列哪种情况可以索赔工期和费用？A．承包人机械故障B．发包人延迟提供施工场地C．分包人施工失误D．工人罢工【参考答案】B【解析】发包人延迟提供施工场地属于发包人原因，承包人可索赔工期和相关费用；其他选项多为承包人自身风险，不可索赔，故选B。18、工程预付款的主要作用是？A．支付工程结算款B．用于项目后期维修C．帮助承包人启动施工D．支付监理费用【参考答案】C【解析】工程预付款是发包人在开工前支付给承包人用于采购材料、设备和组织施工的启动资金，目的是减轻承包人资金压力，保障工程顺利开工，故选C。19、在清单计价中，综合单价不包括下列哪项？A．人工费B．材料费C．税金D．利润【参考答案】C【解析】综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润，但不包括规费和税金，税金需单独列项计算，故选C。20、下列哪项是竣工决算的编制主体？A．承包人B．发包人C．监理单位D．造价事务所【参考答案】B【解析】竣工决算是由发包人编制的，反映建设项目从筹建到竣工交付全过程全部投资支出的文件，用于资产移交和财务总结，承包人负责竣工结算，故选B。21、在工程量清单计价模式下，下列哪项属于分部分项工程费的组成部分？A．企业管理费；B．规费；C．税金；D．安全文明施工费【参考答案】A【解析】分部分项工程费由人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润构成。规费、税金和安全文明施工费属于其他项目费或措施项目费，不直接计入分部分项工程费。企业管理费是施工企业组织施工生产和经营管理所必需的费用，属于分部分项工程费的组成部分。22、下列关于施工图预算作用的说法，错误的是？A．是签订工程合同的主要依据；B．是编制施工组织设计的依据；C．是工程结算的唯一依据；D．是控制工程成本的参考【参考答案】C【解析】施工图预算是确定工程造价的重要文件，可用于签订合同、编制施工组织设计和成本控制，但工程结算还需结合现场变更、签证等资料。因此，它不是工程结算的唯一依据。实际结算以合同约定和实际发生为准。23、在建设工程招投标中，投标有效期一般从何时开始计算？A．发售招标文件之日起；B．投标截止之日起；C．开标之日起；D．中标通知书发出之日起【参考答案】B【解析】投标有效期从投标截止之日开始计算，用于确保投标文件在一定期限内保持有效，以便完成评标、定标和合同签订。若在此期间投标人撤回投标，可能面临投标保证金被没收的风险。24、下列哪项不属于建设工程合同的法定形式？A．书面合同；B．口头协议；C．电子数据交换；D．传真件【参考答案】B【解析】根据《中华人民共和国民法典》，建设工程合同应当采用书面形式，包括纸质合同、电子合同、传真件、电子邮件等可追溯的形式。口头协议因无法有效举证，不具备法律效力，不属于法定合同形式。25、下列关于暂列金额的说法，正确的是？A．由承包人自主支配；B．用于施工中必然发生但暂时不能确定价格的项目；C．属于措施项目费；D．招标人预留，用于工程变更或不可预见费用【参考答案】D【解析】暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的价款调整及不可预见费用，由发包人控制使用。26、下列哪项属于施工过程中常见的索赔理由？A．材料价格正常波动；B．承包人施工组织不当；C．设计变更导致工期延误；D．工人工作效率低【参考答案】C【解析】设计变更是发包人或设计单位提出，属于非承包人原因造成的工期延误或费用增加，承包人可据此提出工期和费用索赔。材料价格波动、施工组织不当和工人效率问题通常由承包人自行承担。27、在工程计量中，下列哪项原则是正确的？A．按施工图纸全部计量；B．按实际完成且经验收合格的工程量计量；C．按预算工程量计量；D．按发包人估算量计量【参考答案】B【解析】工程计量应以实际完成并经监理和发包人验收合格的工程量为准，确保真实性和合法性。未经验收或质量不合格的工程不得计量，预算量或估算量不能替代实际完成量。28、下列关于工程保修期的说法，正确的是？A．保修期从竣工验收备案完成之日起计算；B．保修期从工程移交之日起计算；C．保修期等同于缺陷责任期；D．保修期由承包人单方决定【参考答案】A【解析】保修期自工程竣工验收合格并完成备案之日起计算，依据《建设工程质量管理条例》规定，不同工程部位有不同保修年限。缺陷责任期一般为1-2年，与保修期不同，且需通过合同约定。29、在成本控制中，下列哪项属于事前控制措施？A．成本分析会议；B．施工过程成本核算；C．编制成本计划；D．成本偏差纠偏【参考答案】C【解析】事前控制是在施工前采取的预防性措施，如编制成本计划、制定目标成本等。成本核算、分析和纠偏属于事中或事后控制，用于监控和调整已发生的成本。30、下列哪项不属于工程变更的常见类型？A．设计图纸修改；B．施工工艺调整；C．承包人更换项目经理；D．工程量增减【参考答案】C【解析】工程变更通常涉及设计、工程量、施工条件或材料等方面的调整，由发包人或设计单位提出。承包人更换项目经理属于内部管理行为，不构成工程变更，不影响合同价款或工期。31、在工程结算中，竣工结算文件应由谁编制？A．发包人；B．监理单位；C．承包人；D．造价咨询机构【参考答案】C【解析】承包人应在工程竣工后，依据合同、竣工图纸、变更资料等编制竣工结算文件，并提交发包人审核。发包人可委托造价咨询机构审核，但编制责任在承包人。32、下列关于措施项目费的说法，正确的是？A．一经报价不得调整；B．包括安全文明施工费、脚手架费等；C．全部为固定总价；D．不包含夜间施工增加费【参考答案】B【解析】措施项目费是为完成工程施工而发生的非实体项目费用，包括安全文明施工费、脚手架、模板、夜间施工增加费等。部分措施费可按实际发生调整，通常非固定总价，需依据合同约定调整。33、下列哪项是工程量清单计价的基本原则？A．统一计价依据；B．企业自主报价；C．政府定价；D．按预算定额直接取费【参考答案】B【解析】工程量清单计价实行“量价分离、企业自主报价”原则，招标人提供工程量，投标人根据自身成本、管理水平和市场情况自主报价，体现市场竞争机制，不同于政府定价或定额计价模式。34、在合同价款调整中，下列哪种情况通常不予以调整？A．法律法规变化；B．项目特征描述不符；C．市场价格正常波动；D．工程变更【参考答案】C【解析】法律法规变化、工程变更、项目特征不符等属于合同约定的可调价情形。而材料、人工等市场价格的正常波动属于承包人应承担的风险，通常在合同中约定不调整或在一定幅度内不调。35、下列关于不平衡报价的说法，正确的是？A．是合法的投标策略；B．是串通投标的表现；C．应被禁止；D．属于虚假报价【参考答案】A【解析】不平衡报价是投标人在总报价不变的前提下，对前期工程或预计工程量增加的项目报高价，对后期或可能减少的项目报低价，属于合法的投标策略，有助于资金回笼，但需控制在合理范围内。36、下列哪项属于工程造价中的“规费”？A．企业管理费；B．利润；C．社会保险费；D．检验试验费【参考答案】C【解析】规费是政府规定必须缴纳的费用，包括社会保险费（养老、医疗、失业、工伤、生育）、住房公积金和工程排污费等，具有强制性。企业管理费、利润和检验试验费属于其他费用类别。37、在施工合同中，下列哪项属于不可抗力事件？A．材料涨价；B．承包人资金短缺；C．地震导致停工；D．设计图纸延迟交付【参考答案】C【解析】不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。材料涨价、资金短缺、图纸延迟等属于商业或管理风险，通常不构成不可抗力，需按合同约定处理。38、下列关于竣工图的说法，正确的是？A．可沿用原施工图；B．由设计单位单独编制；C．必须由施工单位根据实际施工情况绘制；D．无需监理审核【参考答案】C【解析】竣工图应由施工单位在原施工图基础上，根据设计变更、工程洽商等实际施工情况修改绘制，真实反映工程最终状态，经监理和发包人审核确认后归档，是工程结算和验收的重要依据。39、在工程成本构成中，下列哪项属于直接成本？A．管理人员工资；B．办公费；C．施工机械使用费；D．差旅费【参考答案】C【解析】直接成本是直接用于工程实体或施工过程的费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费等。管理人员工资、办公费、差旅费属于间接成本，计入企业管理费。40、下列关于总价合同的说法，正确的是？A．适用于工程量不确定的项目；B．风险主要由发包人承担；C．工程量变化一律不调整合同价；D．适用于工程范围明确、图纸齐全的项目【参考答案】D【解析】总价合同适用于工程范围明确、设计完整、工程量可准确计算的项目。合同总价一般不因工程量变化调整，风险主要由承包人承担，有利于发包人控制投资。41、在工程量清单计价模式下，下列哪项属于不可竞争性费用？A.企业管理费；B.利润；C.安全文明施工费；D.夜间施工增加费【参考答案】C【解析】安全文明施工费属于措施项目费中不可竞争费用，由国家或地方规定必须计取，不得参与市场竞争性报价，确保施工安全与环境达标，其他费用可根据企业情况调整。42、某工程项目合同价为5000万元，暂列金额为300万元，实际发生180万元，则结算时应如何处理？A.按300万结算；B.按180万结算；C.结余120万归发包人；D.结余120万归承包人【参考答案】C【解析】暂列金额为招标人预留，用于不可预见项目，实际发生多少计多少，结余部分归发包人所有，承包人无权获取。43、下列哪项不属于工程变更价款的确定方法？A.合同已有适用价格；B.合同有类似价格；C.双方协商确定；D.承包人单方面报价【参考答案】D【解析】变更价款应依据合同已有或类似价格，或双方协商确定，承包人单方面报价不具备法律效力，需经监理和发包人确认。44、施工图预算编制的主要依据是？A.初步设计图纸；B.施工图纸；C.可行性研究报告；D.招标控制价【参考答案】B【解析】施工图预算是根据施工图纸、工程量计算规则和预算定额编制的，用于确定工程造价，是招投标和成本控制的重要依据。45、下列哪项属于措施项目费？A.分部分项工程费；B.临时设施费；C.规费；D.税金【参考答案】B【解析】措施项目费包括为完成工程建设而发生的非实体项目费用，如临时设施、安全文明施工、脚手架等，属于工程造价组成部分。46、工程竣工结算由谁负责编制？A.发包人；B.监理单位；C.承包人；D.设计单位【参考答案】C【解析】承包人应在工程竣工验收合格后，依据合同、变更资料等编制竣工结算文件，并提交发包人审核。47、下列哪种合同类型对承包人风险最大？A.单价合同；B.成本加酬金合同；C.总价合同；D.可调单价合同【参考答案】C【解析】总价合同中，承包人承担全部工程量和价格风险，若实际工程量增加或成本上升，损失由承包人承担。48、工程量清单应由谁编制？A.施工单位；B.具有资质的工程造价咨询单位；C.监理单位；D.设计单位【参考答案】B【解析】工程量清单应由具有编制能力的招标人或其委托的有资质的工程造价咨询单位编制，确保准确性和合规性。49、下列哪项不属于工程造价的构成？A.建筑安装工程费；B.建设期利息；C.流动资金；D.工程建设其他费【参考答案】C【解析】工程造价包括建安费、设备购置费、其他费及预备费等，流动资金属于项目运营资金，不计入建设投资。50、在FIDIC合同条件下，工程师的指令必须？A.口头通知即可；B.书面形式发出；C.经设计单位确认；D.承包人同意后生效【参考答案】B【解析】FIDIC合同规定，工程师指令应以书面形式发出，确保可追溯性，口头指令需在7天内补发书面确认。51、下列哪项属于施工阶段成本控制的重点？A.编制投资估算；B.控制设计变更；C.审核工程款支付；D.编制竣工决算【参考答案】C【解析】施工阶段成本控制重点是审核工程进度款、变更签证和索赔，确保支付合理，防止超支。52、工程索赔成立的三个基本条件不包括？A.正当的索赔理由；B.有效的索赔证据；C.在约定期限内提出；D.必须经法院裁定【参考答案】D【解析】索赔成立需具备正当理由、有效证据和及时提出，解决方式可通过协商、调解或仲裁，无需法院前置裁定。53、下列哪项属于规费项目？A.企业管理费；B.社会保险费；C.利润；D.检验试验费【参考答案】B【解析】规费是政府规定必须缴纳的费用，包括养老保险、失业保险、医疗保险、住房公积金等，具有强制性。54、编制招标控制价的依据不包括？A.招标文件；B.施工组织设计；C.市场询价；D.投资估算【参考答案】D【解析】招标控制价应依据招标文件、工程量清单、计价规范、市场价等编制，投资估算为前期决策依据，不用于控价。55、下列哪项不属于成本加酬金合同的优点？A.有利于缩短工期；B.风险由发包人承担；C.承包人积极性高；D.有利于控制投资【参考答案】D【解析】成本加酬金合同发包人承担主要风险，承包人无成本控制动力，易导致投资失控，不利于造价控制。56、工程变更价款的调整程序中，承包人应在收到变更指令后多少天内提出报告？A.7天；B.14天；C.21天；D.28天【参考答案】B【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，承包人应在变更发生后14天内提交变更价款报告，逾期视为放弃。57、下列哪项属于动态结算方法？A.固定总价法；B.调值公式法；C.单价法；D.实报实销法【参考答案】B【解析】调值公式法通过价格指数调整合同价，反映市场价格波动，适用于工期较长、受物价影响大的工程。58、施工图预算与施工预算的区别主要在于？A.编制时间不同；B.依据的定额不同；C.编制单位不同；D.以上都是【参考答案】D【解析】施工图预算依据预算定额，由造价单位编制；施工预算依据施工定额，由施工单位编制，用于内部管理。59、竣工决算由谁负责编制？A.承包人；B.发包人；C.监理单位；D.造价咨询单位【参考答案】B【解析】竣工决算是项目竣工后由发包人编制，反映项目从筹建到竣工的全部实际投资，是资产交付的依据。60、下列哪项不属于工程价款结算方式？A.按月结算；B.分段结算；C.竣工后一次结算；D.按设计阶段结算【参考答案】D【解析】工程价款结算方式包括按月、分段、竣工后一次等，按设计阶段结算无实际意义，不属于标准结算方式。61、在工程量清单计价模式下，分部分项工程费的计算基础是（）。A．定额工程量×综合单价；B．实际工程量×定额单价；C．清单工程量×综合单价；D．预算工程量×市场单价【参考答案】C【解析】工程量清单计价采用“清单工程量×综合单价”计算分部分项工程费。清单工程量由招标人提供，综合单价包含人工费、材料费、机械费、管理费和利润，并考虑风险因素，符合《建设工程工程量清单计价规范》要求。62、下列哪项不属于建筑安装工程费用的组成部分？（）A．分部分项工程费；B．措施项目费；C．土地使用权费；D．规费【参考答案】C【解析】建筑安装工程费由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金构成。土地使用权费属于工程建设其他费用，不计入建安工程费范畴。63、在施工合同中，若发生设计变更导致工程量增加，应依据（）调整合同价款。A．原合同单价；B．市场信息价；C．双方协商价；D．成本加酬金【参考答案】A【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，已标价工程量清单中有适用于变更项目的，应采用该项目的单价，即原合同单价。64、下列费用中，属于措施项目费的是（）。A．脚手架费；B．企业管理费；C．规费；D．利润【参考答案】A【解析】措施项目费指为完成工程项目施工所发生的非工程实体项目费用，包括脚手架、模板、安全文明施工费等。企业管理费、规费和利润不属于措施项目费。65、工程竣工结算应由（）编制。A．发包人；B．监理单位；C．承包人；D．设计单位【参考答案】C【解析】承包人应在工程竣工后，根据合同约定和实际完成工程量编制竣工结算文件，并提交发包人审查。66、下列关于暂列金额的说法，正确的是（）。A．由承包人自主使用；B．用于必然发生但暂时不能确定价格的项目；C．招标人预留，用于不可预见的费用；D．结算时必须全部使用【参考答案】C【解析】暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工中可能发生但尚未确定的工程变更、索赔等，由发包人控制使用。67、在成本控制中，赢得值法的三个基本参数不包括（）。A．计划工作预算费用；B．已完工作实际费用；C．已完工作预算费用；D．计划工作实际费用【参考答案】D【解析】赢得值法的三个核心参数为：BCWS（计划工作预算费用）、ACWP（已完工作实际费用）、BCWP（已完工作预算费用）。D项无此概念。68、施工图预算编制的主要依据是（）。A．初步设计图纸；B．施工图纸；C．可行性研究报告；D．招标文件【参考答案】B【解析】施工图预算是根据施工图纸、预算定额、材料价格等资料编制的，用于确定单位工程造价，是成本控制和工程结算的重要依据。69、下列哪项属于不可竞争费用？（）A．企业管理费；B．利润；C．安全文明施工费；D．材料费【参考答案】C【解析】安全文明施工费、规费和税金属于不可竞争费用，必须按国家或省级规定标准计取，不得参与让利。70、在工程量清单中，综合单价的编制依据不包括（）。A．施工方案；B．市场价格；C．财务报表；D．消耗量定额【参考答案】C【解析】综合单价应依据消耗量定额、市场价格、施工方案及企业管理水平确定。财务报表为企业内部资料，不直接影响单价编制。71、合同履行过程中，因不可抗力导致工期延误，承包人（）。A．无权要求顺延工期；B．可要求顺延工期但不得索赔费用；C．可顺延工期并索赔全部损失；D．仅能索赔费用【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同》通用条款，因不可抗力影响施工的，承包人可顺延工期，但各自承担损失，一般不得索赔费用。72、下列关于工程变更的说法，正确的是（）。A．变更必须由承包人提出；B．变更需经监理和发包人同意；C．变更无需书面确认；D．变更仅影响工期【参考答案】B【解析】工程变更可由发包人、承包人或监理提出，但必须经监理工程师确认并由发包人批准，且应以书面形式确认，变更可能影响工期和费用。73、在投标报价中，下列哪项费用不得作为竞争性报价？（）A．机械费；B．材料费；C．规费；D．管理费【参考答案】C【解析】规费和税金为政府强制性规定，必须按核定费率计取，不得让利或调整，属于不可竞争费用。74、下列哪种合同类型对承包人风险最大？（）A．单价合同；B．总价合同；C．成本加酬金合同；D．可调单价合同【参考答案】B【解析】在固定总价合同中，承包人承担全部工程量和价格风险，若实际工程量增加或成本上升，损失由承包人承担，风险最大。75、工程索赔的首要依据是（）。A．施工日志；B．合同文件；C．会议纪要；D．监理通知【参考答案】B【解析】合同文件是索赔的根本依据，包括合同协议书、通用条款、专用条款、图纸、工程量清单等，具有法律效力。76、在施工过程中，材料价格涨幅超过基准价5%以上部分由发包人承担，这属于（）。A．固定总价合同；B．成本加酬金合同；C．可调价格合同；D．单价合同【参考答案】C【解析】可调价格合同允许根据合同约定调整价款，通常用于工期长、市场价格波动大的项目，体现风险共担原则。77、竣工决算的编制单位是（）。A．承包人；B．监理单位；C．发包人；D．设计单位【参考答案】C【解析】竣工决算是由发包人编制的，反映建设项目从筹建到竣工交付全过程的全部实际支出，是固定资产入账的依据。78、下列关于暂估价的说法，正确的是（）。A．由承包人自行定价；B．用于专业工程或材料设备的暂时估价；C．结算时不予调整；D．不属于合同价款【参考答案】B【解析】暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备或专业工程的金额，结算时按实际价格调整。79、在工程计量中，下列说法正确的是（）。A．未达到质量标准的工程也可计量；B．计量必须以图纸为准；C．计量应按合同约定方式进行；D．监理可随意调整工程量【参考答案】C【解析】工程计量应依据合同约定的方法、范围、时间进行，未经验收合格或不符合质量要求的工程不得计量，监理应公正审核，不得随意调整。80、下列哪项不属于商务主管在项目成本管理中的职责？（）A．编制施工图预算；B．审核分包结算；C．组织安全检查；D．进行成本分析【参考答案】C【解析】商务主管主要负责成本测算、合同管理、结算审核和成本控制。安全检查属于安全管理人员职责，不在其工作范围内。81、在工程量清单计价模式下，下列哪项属于措施项目费？A．人工费B．材料费C．脚手架费用D．企业管理费【参考答案】C【解析】措施项目费是指为完成工程项目施工而发生的非工程实体项目费用，如脚手架、模板、安全文明施工等。人工费和材料费属于直接工程费，企业管理费属于间接费，故正确答案为C。82、在建设工程合同中，固定总价合同适用于哪种情况？A．工程量变化大B．设计不完善C．工期短、工程范围明确D．材料价格波动大【参考答案】C【解析】固定总价合同适用于工程范围明确、图纸齐全、工程量变化小、工期较短的项目。该合同形式利于控制投资，但对承包方风险较大，故选C。83、下列哪项不属于工程造价的构成？A．建设期利息B．设备购置费C．广告宣传费D．工程建设其他费【参考答案】C【解析】工程造价包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费和预备费等。广告宣传费属于企业经营费用，不计入工程造价，故选C。84、在招投标过程中，投标有效期从何时起算？A．发售招标文件之日B．提交投标文件截止之日C．开标之日D．发出中标通知书之日【参考答案】B【解析】投标有效期从提交投标文件的截止之日起计算，确保评标和定标在有效期内完成，避免投标人随意撤回投标，故选B。85、下列哪项是成本控制的核心环节？A．成本预测B．成本核算C．成本分析D．成本考核【参考答案】C【解析】成本分析是发现成本偏差、查找原因、提出改进措施的关键环节，是成本控制的核心，其他环节为其提供基础数据，故选C。86、某工程合同价为1000万元，预付款比例为10%，则预付款金额为？A．50万元B．100万元C．150万元D．200万元【参考答案】B【解析】预付款=合同价×预付款比例=1000万元×10%=100万元，故选B。87、工程变更引起的价款调整，应由谁提出变更估价申请？A．发包人B．监理人C．承包人D．设计单位【参考答案】C【解析】承包人是实施变更的执行方，应根据变更指令提出变更估价申请，经监理和发包人确认后调整合同价款，故选C。88、下列哪项属于不可竞争费用？A．安全文明施工费B．利润C．管理费D．夜间施工费【参考答案】A【解析】安全文明施工费是国家强制性规定必须计取的费用，不得作为竞争性报价下浮，属于不可竞争费用，故选A。89、竣工结算应由谁编制？A．发包人B．监理单位C．承包人D．审计单位【参考答案】C【解析】承包人应在工程竣工