塑钢窗户合同

塑钢窗户合同一、工程概况本工程为塑钢窗户制作安装专项工程，双方就工程内容、承包范围及实施方式达成如下约定：工程名称：[具体项目名称]塑钢窗户施工工程工程地点：[详细施工地址]工程内容：包括塑钢窗户的设计深化、材料采购、工厂制作、现场安装、密封处理、五金配件调试及后期清洁等全流程工作。具体涵盖窗框安装、玻璃镶嵌、防水密封、纱窗配置等，施工范围以双方确认的施工图纸及附件《塑钢窗户明细清单》为准。二、合同主体与资质要求甲方（发包方）：需提供法定代表人身份证明、统一社会信用代码及项目负责人联系方式，负责协调施工场地接入、进度监督及工程款支付。乙方（承包方）：需具备建筑门窗安装工程专业承包资质，提供营业执照、安全生产许可证及施工人员持证上岗证明，确保施工团队具备同类工程经验。三、承包方式与价款承包方式：采用总价包干制，包含包工包料、包质量、包安全、包工期、包税费。乙方需承担施工期间的水电费、住宿、设备租赁及人员保险等全部费用，甲方不额外支付合同外费用。计价标准：塑钢门窗综合单价为285元/平方米（含5+6+5中空玻璃、中材型材及纱窗）；铝合金配套门窗单价为460元/平方米（含幕墙及特殊造型）；面积计量以实际安装完成的洞口尺寸为准，结算时按双方签字确认的收方单计算。四、材料标准与质量要求材料规格：塑钢型材选用中材品牌，主型材壁厚不低于1.2mm，颜色为白色（或按甲方确认色卡）；玻璃采用5+6+5双层中空浮法玻璃，空气层厚度6mm，透光率≥85%，隔音性能达到30dB以上；五金配件选用国产知名品牌（如坚朗、国强），包含铰链、执手、锁具等，确保开关灵活、无卡顿。质量标准：施工需符合《建筑用塑料窗》（GB/T28887-2012）及《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）；窗框安装垂直度偏差≤2mm/2m，对角线误差≤3mm，玻璃密封胶条连续无断点，防水性能达到《建筑门窗水密、气密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T7106-2019）中6级标准。五、工期与进度管理工期约定：总工期为45日历天，自甲方书面通知进场之日起计算。具体节点如下：材料进场验收：开工后7日内完成；窗框安装：开工后20日内完成；玻璃及五金安装：开工后35日内完成；清洁与验收：开工后45日内完成。工期调整：因甲方原因（如场地移交延迟、设计变更）导致停工，工期顺延，甲方需补偿乙方窝工损失（按日均3000元计算）；因乙方原因延误工期，每逾期1天按合同总价的0.5%支付违约金，累计违约金不超过合同总价的5%。六、付款方式预付款：合同签订后5个工作日内支付总价的20%，用于材料采购；进度款：窗框安装完成后支付至40%，玻璃安装完成后支付至70%；竣工结算：验收合格后15日内支付至97%，预留3%作为质保金；质保金返还：质保期满2年后无质量问题，10日内无息退还。七、施工管理与安全责任甲方责任：提供施工图纸技术交底，协调土建单位配合洞口修补，委派现场代表监督施工质量。乙方责任：编制详细施工方案，每日填写《施工日志》并提交甲方；搭设安全防护网，配备灭火器等设备，施工人员需佩戴安全帽、安全带；承担施工期间所有安全事故责任，若发生人员伤亡或财产损失，由乙方全额赔偿。八、验收与质保验收流程：分项验收：窗框、玻璃安装完成后分别自检，甲方在收到通知后3日内组织验收；竣工验收：乙方提交《竣工报告》及材料合格证、检测报告，甲方7日内组织消防、监理单位联合验收；整改要求：不合格项需在5日内整改完毕，逾期未改视为验收不通过。质保条款：质保期为2年，自验收合格之日起计算；质保范围包括型材变形、玻璃起雾、五金损坏及密封失效等，乙方需在接到维修通知后24小时内到场处理。九、违约责任甲方违约：未按时付款，每逾期1天按应付款的0.3%支付违约金，逾期超15日乙方有权停工；乙方违约：材料不合格需无条件退场并更换，承担由此导致的工期延误；工程质量不达标，乙方需无偿返工并赔偿甲方实际损失；擅自转包工程的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价10%的违约金。十、争议解决与合同生效双方因履行合同发生争议，应先协商解决；协商不成可向工程所在地人民法院提起诉讼。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方法定代表人签字并加盖公章后生效，附件与本合同具有同等法律效力。（以下无正文）甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：_________