沉箱施工合同

沉箱施工合同一、合同总则根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包方（甲方）将本工程项目中的沉箱基础工程专业分包给承包方（乙方）施工，双方协商一致，订立本合同。本合同内容包括工程范围、质量要求、工期要求、安全责任、工程款支付及双方的权利与义务等，未尽事宜可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。二、工程概况（一）工程基本信息工程名称为[具体项目名称]，工程地点位于[详细地址]。工程内容涵盖沉箱基础工程的全流程施工，包括但不限于基础开挖、混凝土浇筑、钢筋绑扎、模板支护、沉箱预制及安装等关键环节。设计图纸及技术要求以甲方提供的施工图纸、设计变更文件及技术交底资料为准，乙方必须严格按照上述文件执行施工任务。（二）质量标准本工程质量必须达到《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2025及国家、地方相关标准的合格标准。乙方在施工过程中需建立完整的质量保证体系，配备专职质量管理人员，对施工各环节进行全程质量控制，确保工程质量符合设计及规范要求。三、分包范围（一）具体施工内容乙方分包的范围包括以下五个方面：一是沉箱基础开挖及处理，需根据地质勘察报告选择合适的开挖方式，确保基底承载力满足设计要求；二是沉箱预制及安装，涵盖沉箱的分节制作、现场拼装、下沉定位等工序；三是相关钢筋、混凝土材料的加工与安装，钢筋需进行除锈、调直、切断、绑扎等处理，混凝土需严格控制配合比、坍落度及浇筑振捣工艺；四是沉箱基础的防水处理及保护层施工，采用符合设计要求的防水材料，确保防水效果；五是施工图纸及技术交底文件中明确的其他相关工作内容，如沉箱内部支撑体系的搭设与拆除等。（二）分包限制乙方不得将本合同项下的工程转包或分包给其他单位，如因特殊情况确需分包，必须事先获得甲方的书面同意，且分包单位需具备相应的施工资质和业绩。四、工期要求（一）总工期与开工日期本合同项下工程的总工期为[具体天数]日历天，具体开工日期以甲方书面通知为准。乙方需在收到开工通知后[具体天数]日内组织人员、设备进场，并正式开始施工。（二）节点工期为确保工程顺利推进，双方约定以下节点工期：[列出关键节点及完成时间，如沉箱预制完成时间、沉箱下沉到位时间、基础混凝土浇筑完成时间等]。乙方应制定详细的施工进度计划，报甲方审核后严格执行。（三）工期调整与延误责任如因甲方原因（如未能及时提供施工图纸、场地移交延迟等）或不可抗力因素（如地震、台风、洪水等）导致工期延误，乙方需在事件发生后[具体天数]日内书面通知甲方，经甲方确认后工期相应顺延，甲方应承担由此产生的窝工、停工等费用。若因乙方原因（如施工组织不当、人员设备不足等）导致工期延误，每逾期一日，乙方应支付合同金额的[具体比例]‰作为违约金，逾期超过[具体天数]日，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。五、工程质量与安全生产（一）质量控制措施乙方应严格按照设计图纸、施工规范及技术交底文件进行施工，建立原材料进场检验制度，对钢筋、水泥、砂石、防水材料等主要材料进行取样送检，合格后方可使用。施工过程中需做好隐蔽工程验收记录，未经甲方及监理单位验收合格，不得进入下道工序施工。工程竣工后，乙方应配合甲方进行质量验收，并及时处理验收中发现的问题，直至验收合格。（二）安全生产责任乙方需严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，建立健全安全生产责任制，配备专职安全员，对施工人员进行安全教育培训和技术交底。施工前需编制专项安全施工方案，对高处作业、临时用电、起重吊装等危险作业采取有效的安全防护措施。乙方应为其施工人员购买意外伤害保险，保险费用已包含在合同价款中。如因乙方原因导致质量事故或安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿由此造成的人员伤亡及财产损失。六、工程款支付（一）合同金额本合同项下工程的总合同金额为人民币（大写）[具体金额]元（￥[具体金额]元），该金额包含乙方为完成本合同约定工程内容所需的全部费用，包括人工、材料、机械、管理费、利润、税金等。（二）支付方式工程款支付方式如下：一是预付款，本合同签订后[具体天数]日内，甲方支付合同金额的[具体比例]％作为预付款，乙方需向甲方提供等额的预付款保函；二是进度款，乙方完成阶段性施工任务后，向甲方提交已完工程量报告及相关证明文件，经甲方审核确认后[具体天数]日内，支付至已完成工程量的[具体比例]％；三是竣工验收款，工程竣工验收合格后[具体天数]日内，甲方支付至合同金额的[具体比例]％；四是质保金，剩余合同金额的[具体比例]％作为质保金，质保期满后无质量问题一次性无息支付。（三）逾期付款责任若甲方未能按约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金为逾期金额的每日[具体比例]‰，同时乙方可暂停施工，由此造成的工期延误由甲方承担。七、双方权利与义务（一）甲方权利与义务甲方有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督、检查和指导，发现问题有权要求乙方及时整改。甲方负责提供施工图纸、技术交底文件及施工所需的场地、水电等基本条件，确保场地三通一平（通水、通电、通路、场地平整）。同时，甲方应按时支付工程款，不得无故拖延或扣减应付款项，并负责协调乙方与其他分包单位之间的关系，为乙方创造良好的施工环境。（二）乙方权利与义务乙方有权按照合同约定获得工程款支付，并向甲方提出合理的工作要求，如要求甲方及时提供施工所需的技术资料等。乙方负责组织有经验的施工队伍和合格的施工材料、设备，确保工程质量和进度。在施工过程中，乙方应严格遵守甲方的管理制度和施工现场的规定，维护施工现场的秩序，做好环境保护工作，对施工产生的废水、废气、废弃物等进行妥善处理，避免对周边环境造成污染。八、违约责任（一）乙方违约责任乙方未能按合同约定的工期完成施工任务，除支付逾期违约金外，还需承担甲方因此遭受的实际损失。因乙方原因导致工程质量未达到合同约定标准，乙方应负责无偿返工直至达到标准，并承担返工费用及由此造成的工期延误损失。乙方擅自转包或分包工程的，甲方有权解除合同，乙方应支付合同金额[具体比例]％的违约金，并赔偿甲方的全部损失。（二）甲方违约责任甲方未按合同约定提供施工图纸、技术交底文件或施工场地、水电等基本条件，导致乙方无法正常施工的，应赔偿乙方由此造成的损失。甲方未按合同约定支付工程款，除支付逾期付款违约金外，还应赔偿乙方因停工、窝工产生的人工、机械等费用损失。九、工程验收与保修（一）验收程序工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请及相关资料（包括施工记录、隐蔽工程验收记录、试验报告、竣工图等），甲方应在收到申请后[具体天数]日内组织相关单位进行验收。验收合格后，双方签署《工程验收合格证书》；如验收不合格，乙方应在甲方要求的期限内完成整改并重新申请验收，整改费用由乙方承担。（二）保修期工程保修期为[具体年限]年，自工程验收合格之日起计算。在保修期内，因乙方施工原因出现的质量问题，乙方应在接到甲方通知后[具体天数]日内派员到场维修，维修费用由乙方承担。如乙方未按时派员维修，甲方有权委托第三方进行维修，费用由乙方承担，甲方可从质保金中直接扣除。十、不可抗力不可抗力包括但不限于地震、台风、洪水、战争等无法预见、不可避免且不能克服的客观情况。因不可抗力事件导致合同无法履行，双方应及时协商处理，可根据实际情况选择解除合同或延期履行。受不可抗力影响的一方应在事件发生后[具体天数]日内书面通知另一方，并提供相关证明文件（如政府部门发布的灾害通知、新闻报道等），双方应根据事件对合同履行的影响程度，协商确定损失的承担方式。十一、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。诉讼过程中产生的诉讼费、律师费、鉴定费等费用由败诉方承