XX格计算施工合同

XX格计算施工合同一、合同概述1.1合同主体甲方（发包人）：（名称/法定代表人/地址/联系方式）乙方（承包人）：（名称/法定代表人/地址/联系方式/资质等级）1.2签订依据依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及《建设工程施工合同示范文本（2025版）》相关规定，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，就XX格计算工程施工事项签订本合同。二、工程概况2.1基本信息工程名称：XX格计算中心建设项目工程地点：________________________（具体地址）工程规模：总建筑面积______平方米，包含数据机房、办公区及配套设施，其中格计算专用设备区面积______平方米。工程类型：工业与民用建筑结合的智能化工程，核心功能为分布式格计算系统部署、数据存储及算力调度。2.2工程范围土建工程：机房防静电地板铺设、承重墙体加固、通风及消防系统改造。安装工程：格计算服务器机柜安装、供配电系统（含UPS不间断电源）、精密空调及温湿度控制系统、防雷接地系统。智能化工程：网络布线（万兆光纤主干）、算力调度软件部署、安防监控及环境监测系统集成。2.3建设标准执行《数据中心设计规范》（GB50174-2025）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2025）及甲方提供的设计图纸（编号：________）。三、合同工期3.1工期约定开工日期：______年____月____日（以甲方签发的《开工令》为准）竣工日期：______年____月____日总工期：______日历天，其中格计算设备安装调试周期不得超过______天。3.2工期延误与调整3.2.1乙方责任延误因乙方施工组织不当、材料供应滞后或质量问题返工导致工期延误的，每逾期1天，乙方应向甲方支付合同总价款0.05%的违约金，累计违约金不超过合同总价款的5%。3.2.2甲方责任延误因甲方未按时提供施工场地、设计变更或未按期支付工程款导致工期延误的，工期相应顺延，甲方需承担乙方停工期间的人工及机械窝工费用（按______元/天计算）。3.2.3不可抗力调整因地震、极端天气等不可抗力导致工期延误的，乙方应在事件发生后7日内提交工期调整申请及证明材料，经甲方审核确认后，工期可顺延，但不免除乙方的赶工义务。四、合同价款与支付4.1合同价款总价：人民币________________元（大写：__________），含增值税（税率%）。组成：土建工程：______元（含人工、材料、机械费）设备采购及安装：______元（含格计算服务器、网络设备等，详见附件一《工程量清单》）软件及系统集成：______元（含算力调度平台授权费、定制开发费）暂列金额：______元（用于应对不可预见费用，由甲方控制使用）4.2价款调整设计变更：因甲方提出的设计变更导致工程量增减的，按实际发生量结算，综合单价参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2025）执行。材料价差：主要材料（如服务器、UPS电源）价格波动超过±5%时，可按施工期间当地造价信息调整价差。4.3支付方式支付节点支付比例支付金额（元）支付条件预付款20%______________合同签订后15日内，乙方提交履约保函土建工程验收合格30%______________甲方收到乙方验收申请及监理报告后10日内设备安装调试完成35%______________格计算系统试运行稳定7天后竣工验收合格10%______________签署《竣工验收报告》后15日内质保金5%______________质保期满无质量问题后30日内五、工程质量与验收5.1质量标准工程质量：符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2025）及设计文件要求，确保格计算系统峰值算力达到______TFLOPS，数据存储容量不低于______PB。材料设备：乙方采购的服务器、网络设备等须为原厂正品，提供制造商出具的质量保证书及3年免费质保承诺。5.2验收程序5.2.1分项验收土建工程完工后，乙方提交《分项工程验收申请》，甲方组织监理单位在5日内验收，验收合格签署《分项验收单》。设备安装完成后，进行通电测试，连续运行48小时无故障视为通过初验。5.2.2竣工验收工程全部完工后，乙方提交《竣工验收报告》及完整竣工资料（含竣工图纸、设备清单、系统操作手册等），甲方在15日内组织设计、监理及第三方检测机构进行验收。验收不合格的，乙方应在甲方要求的期限内整改，整改费用由乙方承担，工期不予顺延。5.3质量保修质保期：自竣工验收合格之日起2年，其中格计算核心设备质保期按制造商承诺执行（不低于3年）。保修责任：质保期内，因乙方施工或设备质量问题导致系统故障的，乙方应在接到通知后2小时内响应，24小时内修复，相关费用由乙方承担。六、双方权利与义务6.1甲方权利与义务权利：对工程质量、进度进行监督检查，审核乙方提交的施工组织设计及付款申请；因乙方违约导致合同目的无法实现时，有权解除合同并要求赔偿损失。义务：提供施工场地红线图、地下管线资料及设计图纸；协调施工期间与周边单位的关系；按合同约定支付工程款。6.2乙方权利与义务权利：要求甲方提供必要的施工条件及及时支付工程款；对甲方提出的不合理设计变更有权拒绝执行并要求补偿。义务：编制详细的施工组织设计（含格计算设备安装专项方案），报甲方及监理单位审批；严格执行安全生产规范，承担施工期间的安全责任；工程完工后60日内提交完整的竣工资料。七、材料设备供应与管理7.1材料采购与验收乙方负责采购所有工程材料及设备（甲方指定品牌的格计算服务器除外），主要材料品牌需经甲方书面确认（如服务器选用______品牌，UPS选用______品牌）。材料进场时，乙方应提供产品合格证、检测报告及出厂证明，甲方及监理单位有权进行抽样送检，检测费用由乙方承担，不合格材料不得使用。7.2设备保管格计算服务器、网络交换机等精密设备由乙方负责卸车、搬运及保管，期间发生损坏或丢失的，乙方应照价赔偿（按采购价的1.2倍计算）。八、违约责任与争议解决8.1甲方违约责任未按期支付工程款的，每逾期1天，按逾期付款金额的0.03%支付违约金；逾期超过30天，乙方有权暂停施工，甲方需承担由此造成的工期延误及乙方损失。8.2乙方违约责任工程质量未达到合同约定标准的，乙方应无偿返修至合格，若返修后仍无法满足格计算系统运行要求（如算力不达标），甲方有权解除合同并要求乙方返还已付款项，同时乙方需支付合同总价款10%的赔偿金。8.3争议解决合同履行过程中发生争议的，双方应首先友好协商；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。九、合同生效与其他9.1合同生效本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，附件（《工程量清单》《施工图纸》《设备技术参数表》）为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。9.2合同变更与解除任何对合同条款的变更需经双方签署书面补充协议后方可生效。除本合同约定的解除情形外，一方单方解除合同的，应提前30日书面通知对方，并承担相应的违约责任。9.3其他约定施工期间，乙方应遵守当地环保规定，采取降噪、降尘措施，因施工扰民产生的纠纷由乙方负责处理；本合同一式6份