施工劳务承包合同范本

施工劳务承包合同范本甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方代码]鉴于甲方拟将[工程项目名称]的劳务部分发包给乙方，乙方具备相应的劳务承包资质和能力，愿意承接该劳务工程。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程项目全称]2.工程地点：[具体工程地点]3.工程内容：包括但不限于[详细描述劳务作业内容，如基础工程劳务、主体结构劳务、装饰装修劳务等，可根据实际情况细分，如钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑等具体工作]4.承包范围：[明确乙方负责的具体劳务工作范围，可结合施工图纸、技术要求等说明，如从[具体施工部位]到[具体施工部位]的劳务作业]二、合同工期1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.总日历天数：[总工期天数]4.如遇不可抗力、设计变更、甲方原因等导致工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延。乙方应在上述情况发生后[X]天内，向甲方提交书面报告，否则视为乙方放弃工期顺延的权利。三、质量标准1.本工程的劳务作业质量应符合国家现行的相关工程施工质量验收规范、标准以及本合同约定的质量要求。2.乙方应严格按照施工图纸、施工规范、操作规程和甲方的技术交底进行施工，确保工程质量达到合格标准。如工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准，由此造成的工期延误和费用损失由乙方承担。3.工程质量验收按照国家相关标准和甲方的验收程序进行。隐蔽工程在隐蔽前，乙方应通知甲方进行验收，验收合格后方可进行下一道工序。四、合同价款及支付方式（一）合同价款1.本合同采用[固定总价/固定单价/其他方式]计算劳务报酬。若采用固定总价方式，合同总价为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该总价已包含乙方完成本合同约定的全部劳务作业所需的人工、材料（如有）、机械、管理、利润、税费等一切费用。若采用固定单价方式，具体单价及工程量计算规则如下：[详细列出各项劳务作业的单价及工程量计算方法]。合同总价根据实际完成的工程量按照上述单价进行结算。2.上述合同价款在合同履行过程中除双方另有约定外，不作调整。但因设计变更、甲方要求增加或减少工作内容等原因导致工程量发生变化的，双方应按照本合同约定的单价或协商确定的价格进行调整。（二）支付方式1.预付款：合同签订后，甲方在[X]个工作日内，向乙方支付合同价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.进度款：乙方应按照甲方要求每月[具体日期]提交已完成工程量报告，甲方在收到报告后[X]个工作日内进行审核确认，并在确认后的[X]个工作日内，按照已完成工程量的[X]%向乙方支付进度款。3.结算款：工程竣工经甲方验收合格后，双方在[X]天内办理结算手续。结算完成后，甲方在[X]个工作日内支付至结算总价的[X]%，剩余[X]%作为质量保证金。4.质量保证金：质量保证金在工程质量保修期满后[X]个工作日内无息返还给乙方。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，有权要求乙方对不符合要求的地方进行整改。按照合同约定对乙方完成的工程量进行审核和确认。在乙方存在违约行为时，有权按照合同约定追究乙方的违约责任。2.义务提供施工所需的施工图纸、技术要求和相关资料，并进行技术交底。按照合同约定及时支付劳务报酬。协调与其他施工单位的关系，为乙方施工创造良好的施工环境。按照约定组织工程验收。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定获得劳务报酬。要求甲方提供施工所需的必要条件和协助。2.义务按照合同约定的工期、质量标准和施工规范完成劳务作业。遵守甲方的施工现场管理制度，服从甲方的统一管理和指挥。负责对施工人员进行安全教育和培训，确保施工安全。自行承担施工过程中的人工、材料（如有）、机械等费用。保护施工现场的环境和设施，不得损坏甲方或其他单位的财物。按照甲方要求提供施工资料和报表。六、材料和设备供应1.甲方供应材料和设备：甲方负责提供[列出甲方供应的材料和设备清单]。甲方应按照工程进度及时供应材料和设备，并保证其质量符合要求。乙方应负责对甲方供应的材料和设备进行验收、保管和使用，如发现材料和设备存在质量问题，应及时通知甲方处理。2.乙方自行采购材料和设备：乙方自行采购的材料和设备应符合国家相关标准和本合同的质量要求，并提供产品合格证明等相关资料。乙方采购的材料和设备在使用前应经甲方检验合格后方可使用。七、安全施工1.乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强对施工人员的安全教育和培训，确保施工安全。2.乙方应为施工人员配备必要的安全防护用品和设施，设置明显的安全警示标志。3.如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援和处理，并及时报告甲方。事故责任和损失按照国家相关法律法规和本合同的约定进行划分和承担。八、违约责任（一）甲方违约责任1.甲方未按照合同约定支付劳务报酬的，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付款项及违约金。由此造成的工期延误和乙方损失由甲方承担。2.甲方因自身原因导致工程停工、窝工的，应按照乙方实际损失给予赔偿。（二）乙方违约责任1.乙方未按照合同约定的工期完成劳务作业的，每逾期一日，应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此造成的一切损失。2.乙方施工质量不符合合同约定的质量标准的，应负责无偿返工，直至达到合格标准。如因乙方返工导致工期延误的，乙方应按照上述工期延误的违约责任承担违约金。3.乙方违反安全施工规定，导致发生安全事故的，应承担全部责任和损失，并按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。4.乙方未经甲方同意擅自将劳务作业转包或分包给第三方的，甲方有权解除合同，乙方应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金，并承担由此造成的一切损失。九、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工