抹灰工程承包合同范本

抹灰工程承包合同范本甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方拟将[具体工程名称]的抹灰工程发包给乙方，乙方具备相应的施工资质和能力，愿意承接该工程。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程范围：本工程的抹灰工程包括但不限于建筑物内外墙面、顶棚、柱面等部位的水泥砂浆抹灰、混合砂浆抹灰、石膏灰抹灰等工作，具体以施工图纸和甲方要求为准。4.工程内容：基层处理：包括清理、湿润、挂网等工作，确保基层表面平整、干净、无油污、无松动等现象。抹灰施工：按照设计要求和施工规范进行抹灰操作，保证抹灰层的平整度、垂直度、阴阳角方正度等符合质量标准。养护：对抹灰层进行适当的养护，防止出现裂缝、空鼓等质量问题。清理：施工过程中及完工后，及时清理施工现场的建筑垃圾和杂物，保持现场整洁。二、合同工期1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.总日历天数：[X]天。4.如遇不可抗力、设计变更、甲方原因等导致工期延误的，经甲方确认后，工期相应顺延。三、质量标准1.本工程的质量标准应符合国家现行的相关施工质量验收规范和标准，以及设计文件的要求。具体质量标准如下：抹灰层表面应平整、光滑，无裂缝、空鼓、起皮等现象。抹灰层的平整度偏差不超过[X]mm，垂直度偏差不超过[X]mm，阴阳角方正度偏差不超过[X]mm。抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固，无脱层、空鼓，面层无爆灰和裂缝等缺陷。2.乙方应严格按照施工图纸、施工规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量。如工程质量不符合标准，乙方应负责无偿返工，直至达到质量标准为止，由此造成的工期延误和经济损失由乙方承担。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程的合同价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该价款为固定总价，包括但不限于乙方完成本工程所需的人工费、材料费、机械设备费、管理费、利润、税金、保险费等一切费用。2.支付方式：预付款：合同签订后，甲方在[X]个工作日内支付合同价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交当月完成工程量的报告，经甲方审核确认后，在[X]个工作日内支付至已完工程量价款的[X]%。竣工结算款：工程竣工并经甲方验收合格后，乙方在[X]天内提交竣工结算报告，经甲方审核确认后，在[X]个工作日内支付至结算价款的[X]%。质保金：结算价款的[X]%作为质保金，在质保期满后无质量问题的情况下，甲方在[X]个工作日内无息支付给乙方。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利：对工程质量、进度、安全等进行监督检查，有权要求乙方对不符合要求的部分进行整改。按照合同约定的时间和方式支付工程价款。对乙方的施工人员、设备、材料等进行管理和调配。2.义务：提供施工图纸、技术要求等相关资料，并进行技术交底。协调各施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的施工条件。按照合同约定的时间和金额支付工程价款。及时组织工程验收。（二）乙方权利和义务1.权利：按照合同约定的时间和方式收取工程价款。要求甲方提供施工所需的相关资料和条件。对甲方的不合理要求提出异议。2.义务：按照施工图纸、施工规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量和工期。遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方的管理和调配。负责施工过程中的安全管理，确保施工人员的人身安全和财产安全。提供施工所需的人员、设备、材料等，并保证其质量符合要求。保护施工现场的环境，避免对周边环境造成污染。在质保期内，对工程质量问题负责免费维修。六、材料供应1.本工程所需的主要材料（如水泥、砂、石灰等）由[甲方/乙方]负责供应，具体材料的品种、规格、数量、质量等应符合设计要求和施工规范的规定。2.甲方供应的材料，应在材料到货前[X]天通知乙方，乙方应安排专人负责验收。如材料质量不符合要求，乙方有权拒绝使用，由此造成的工期延误和经济损失由甲方承担。3.乙方供应的材料，应在使用前提供质量证明文件，并经甲方检验合格后方可使用。如材料质量不符合要求，乙方应负责更换，由此造成的工期延误和经济损失由乙方承担。七、安全施工1.乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强对施工人员的安全教育和培训，确保施工安全。2.乙方应为施工人员配备必要的安全防护用品和设施，如安全帽、安全带、安全网等，并督促施工人员正确佩戴和使用。3.在施工过程中，如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行抢救和处理，并及时报告甲方和有关部门。因乙方原因造成的安全事故，乙方应承担全部责任和费用。八、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定的时间和金额支付工程价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。如甲方因自身原因导致工程停工、窝工的，应赔偿乙方因此造成的经济损失。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定的工期完成工程，每逾期一日，应按照合同价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此造成的经济损失。如乙方施工质量不符合标准，乙方应负责无偿返工，直至达到质量标准为止。如因乙方返工导致工期延误的，乙方应按照上述逾期完工的违约责任承担违约金。如乙方违反本合同的其他约定，应承担相应的违约责任，给甲方造成损失的，应赔偿甲方的经济损失。九、争议解决1.甲乙双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同的其他