抹灰班组劳务合同范本

抹灰班组劳务合同范本合同编号：[具体编号]甲方（劳务发包方）：名称：[公司全称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话号码]乙方（劳务承包方）：姓名：[姓名]身份证号：[具体号码]地址：[详细地址]联系方式：[电话号码]鉴于甲方有抹灰工程劳务需求，乙方具备相应的劳务作业能力，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经平等、自愿、协商一致，就抹灰劳务作业事宜达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[具体工程名称]（二）工程地点[详细地址]（三）工程范围本工程范围内所有墙面、地面、天棚等部位的抹灰作业，具体包括但不限于：1.基层处理：对墙面、地面、天棚等基层进行清理、剔凿、修补、湿润等工作，确保基层符合抹灰要求。2.抹灰施工：按照设计要求和施工规范，进行底层、中层、面层抹灰作业，保证抹灰层的平整度、垂直度、阴阳角方正度等符合质量标准。3.细部处理：对门窗洞口、管道周边、阴阳角等部位进行特殊处理，确保抹灰质量和观感效果。4.成品保护：对已完成的抹灰工程进行保护，防止损坏、污染等。（四）工程质量标准乙方应按照国家现行的建筑工程施工质量验收规范和标准，以及甲方提供的施工图纸、技术要求和施工方案进行施工，确保抹灰工程质量达到合格标准。具体质量标准如下：1.表面平整度偏差不超过[X]mm。2.垂直度偏差不超过[X]mm。3.阴阳角方正度偏差不超过[X]mm。4.抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，无空鼓、开裂等缺陷。二、合同工期（一）开工日期[具体日期]（二）竣工日期[具体日期]（三）工期延误1.因不可抗力、设计变更、甲方原因等非乙方原因导致工期延误的，乙方应在事件发生后[X]天内，向甲方提出书面报告，经甲方确认后，工期相应顺延。2.因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金[X]元；延误超过[X]天的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的全部损失。三、劳务报酬及支付方式（一）劳务报酬计算方式本工程劳务报酬按照以下方式计算：1.按建筑面积计算：每平方米[X]元。2.按实际完成的工程量计算：根据乙方实际完成的抹灰面积，按照上述单价计算劳务报酬。（二）劳务报酬支付时间和方式1.乙方完成每月工作量后，应在次月[X]日前向甲方提交上月完成工作量的报表及劳务报酬申请单，经甲方审核确认后，于次月[X]日前支付上月劳务报酬的[X]%。2.工程全部完工并经甲方验收合格后，甲方在[X]天内支付至劳务报酬总额的[X]%。3.剩余[X]%作为质量保证金，在工程质保期（自工程竣工验收合格之日起[X]个月）满后，如无质量问题，甲方在[X]天内一次性无息支付给乙方。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，有权要求乙方整改不符合要求的地方。按照合同约定对乙方完成的工程量进行审核和结算。如乙方违反本合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，直至解除本合同。2.义务向乙方提供施工图纸、技术要求和施工方案，并进行技术交底。提供施工所需的原材料、构配件和设备，并保证其质量符合要求。协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的施工环境。按照合同约定及时支付乙方劳务报酬。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定获得劳务报酬。要求甲方提供施工所需的原材料、构配件和设备，并保证其质量符合要求。对甲方提出的不合理要求有权拒绝，但应说明理由。2.义务严格按照施工图纸、技术要求和施工规范进行施工，确保工程质量和工期。遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方的管理和指挥。按照规定配备足够的管理人员和作业人员，并保证其具备相应的资格和能力。负责施工现场的安全生产和文明施工，采取必要的安全防护措施，确保施工人员的人身安全和财产安全。对已完成的工程进行成品保护，直至工程交付甲方使用。按照国家和地方有关规定，为施工人员办理工伤保险和其他必要的保险。五、质量与验收（一）质量保证乙方应建立健全质量保证体系，严格按照质量标准进行施工，确保抹灰工程质量。如因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工直至达到质量标准，由此造成的工期延误和经济损失由乙方承担。（二）验收程序1.乙方完成分项工程后，应进行自检，自检合格后向甲方提交分项工程质量验收报告。2.甲方收到乙方的验收报告后，应在[X]天内组织验收。如验收合格，双方签署验收报告；如验收不合格，乙方应在甲方规定的时间内整改完毕，重新申请验收。3.工程全部完工后，乙方应进行全面自检，自检合格后向甲方提交工程竣工验收报告。甲方收到报告后，应在[X]天内组织相关单位进行竣工验收。如验收合格，双方签署工程竣工验收报告；如验收不合格，乙方应在甲方规定的时间内整改完毕，重新申请验收，直至验收合格为止。六、安全生产与文明施工（一）安全生产1.甲乙双方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规和标准规范，建立健全安全生产管理制度，加强安全生产教育和培训，确保施工安全。2.甲方应提供必要的安全生产条件和劳动保护用品，对乙方的安全生产工作进行监督检查。3.乙方应配备专职安全生产管理人员，负责施工现场的安全生产管理工作。乙方施工人员应严格遵守安全生产操作规程，正确佩戴和使用劳动保护用品。4.如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行抢救和处理，并及时向甲方报告。事故责任和损失由责任方承担。（二）文明施工1.乙方应遵守施工现场的文明施工规定，保持施工现场整洁、卫生，做到工完场清。2.乙方应合理安排施工时间，减少施工噪音和粉尘污染，避免对周边环境和居民造成影响。七、违约责任（一）甲方违约责任1.甲方未按照合同约定支付劳务报酬的，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。2.甲方因自身原因导致工程停工、窝工的，应按照乙方实际损失给予赔偿。（二）乙方违约责任1.乙方未按照合同约定的工期完成施工任务的，每延误一天，应向甲方支付违约金[X]元；延误超过[X]天的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的全部损失。2.乙方施工质量不符合合同约定标准的，应负责无偿返工直至达到质量标准，由此造成的工期延误和经济损失由乙方承担。如乙方拒绝返工或返工后仍不符合质量标准的，甲方有权扣除相应的劳务报酬，并要求乙方承担由此给甲方造成的全部损失。3.乙方违反安全生产和文明施工规定的，甲方有权要求乙方整改，如乙方拒不整改或整改不力的，甲方有权对乙方进行罚款，直至解除本合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的全部损失。八、争议解决甲乙双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉