版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
温室大棚搭建合同范本甲方(委托方):姓名:身份证号:联系地址:联系电话:乙方(受托方):公司名称:统一社会信用代码:法定代表人:联系地址:联系电话:鉴于甲方有搭建温室大棚的需求,乙方具备温室大棚搭建的专业能力和资质,双方经友好协商,依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,就甲方委托乙方搭建温室大棚事宜达成如下协议:一、标的物或服务具体描述1.温室大棚规格乙方为甲方搭建的温室大棚位于[具体地点],占地面积为[X]平方米。温室大棚的结构为[详细结构类型,如轻钢骨架、PC板覆盖等],高度为[X]米,跨度为[X]米。温室大棚内部配备[列举内部设施,如灌溉系统、通风系统、遮阳系统等]。2.材料要求温室大棚所使用的主要材料,如骨架钢材应符合[具体钢材标准型号],PC板应采用[品牌及型号],确保材料质量符合行业标准及甲方使用需求。3.工期要求本温室大棚搭建工程自合同签订之日起[开始日期]开工,预计于[结束日期]竣工,总工期为[X]天。乙方应按照此工期要求合理安排施工进度,确保按时完工。若因不可抗力或甲方原因导致工期延误,经双方协商后可顺延工期。二、双方权利义务(一)甲方权利义务1.权利有权对乙方搭建温室大棚的过程进行监督检查,提出合理的意见和建议。有权要求乙方按照合同约定的规格、质量、工期等要求进行施工。若乙方未按照合同约定履行义务,甲方有权要求乙方承担违约责任并采取补救措施。2.义务向乙方提供搭建温室大棚所需的场地,并确保场地具备施工条件。按照合同约定向乙方支付工程款。协助乙方办理施工过程中所需的相关手续,提供必要的文件和资料。在乙方施工过程中,因甲方原因导致工程变更或延误的,应承担相应责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。(二)乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付工程款。在甲方未按照合同约定履行义务时,有权暂停施工,并要求甲方承担违约责任。根据工程实际情况,在确保质量和符合合同要求的前提下,有权合理调整施工方案,但应提前通知甲方。2.义务具备从事温室大棚搭建工程的专业资质和能力,按照国家相关标准、行业规范及本合同约定进行温室大棚的搭建工作。自行组织施工队伍,配备足够的施工人员和施工设备,确保施工安全和质量。严格按照合同约定的规格、质量、工期等要求进行施工,不得擅自变更工程内容。如需变更,应提前取得甲方书面同意。施工过程中应做好安全防护措施,确保施工安全。因乙方原因导致的安全事故,由乙方承担全部责任。在施工过程中,应妥善保管施工现场的材料和设备,防止丢失和损坏。工程竣工后,负责清理施工现场,做到工完场清。按照国家相关规定及合同约定,为温室大棚搭建工程提供售后服务,质保期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。质保期内,对温室大棚出现的质量问题,乙方应及时免费维修或更换。三、工程款及支付方式1.工程款总额本温室大棚搭建工程的工程款总额为人民币[X]元(大写:[大写金额])。此价格为固定总价,包含乙方完成温室大棚搭建工程所需的全部费用,除因甲方原因导致工程变更外,不因任何因素调整。2.支付方式合同签订后,甲方支付工程款的[预付款比例]作为预付款,即人民币[X]元(大写:[大写预付款金额])。温室大棚主体结构完工,经甲方验收合格后,支付工程款的[进度款比例],即人民币[X]元(大写:[大写进度款金额])。温室大棚全部搭建完成,经甲方组织相关部门进行竣工验收合格后,支付工程款的[结算款比例],即人民币[X]元(大写:[大写结算款金额])。剩余工程款的[质保金比例]作为质保金,在质保期满且温室大棚无质量问题的情况下,甲方一次性无息支付给乙方,即人民币[X]元(大写:[大写质保金金额])。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票,否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、质量标准及验收1.质量标准乙方搭建的温室大棚应符合国家现行的相关质量标准及行业规范,同时满足本合同约定的规格、质量要求。具体质量标准如下:温室大棚的结构强度应满足设计要求,能够承受正常使用情况下的荷载。所使用的材料应符合合同约定的品牌、型号及质量标准,具备产品合格证书。温室大棚的各项设施,如灌溉系统、通风系统、遮阳系统等应运行正常,满足使用功能。2.验收程序温室大棚主体结构完工后,乙方应提前通知甲方进行中间验收。甲方应在接到通知后的[X]个工作日内组织相关人员进行验收。如验收合格,双方签署中间验收报告;如验收不合格,乙方应按照甲方提出的整改意见进行整改,直至验收合格。温室大棚全部搭建完成后,乙方应向甲方提交竣工验收申请报告,并提供相关竣工资料。甲方应在接到申请报告后的[X]个工作日内组织相关部门(包括但不限于甲方代表、设计单位、监理单位等)进行竣工验收。竣工验收应依据国家相关标准、行业规范及本合同约定进行。验收合格后,双方签署竣工验收报告。如验收不合格,乙方应负责无偿返工,直至达到验收标准,由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。五、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定按时支付工程款,每逾期一天,应按照未支付金额的[逾期付款违约金比例]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付已完工程价款及相应违约金,同时承担乙方因停工造成的损失。因甲方原因导致工程变更或延误的,应赔偿乙方因此遭受的损失,包括但不限于增加的费用、窝工损失、工期延误损失等。若甲方擅自使用未经验收或验收不合格的温室大棚,由此造成的质量问题及其他损失由甲方自行承担,同时甲方仍应按照合同约定支付工程款。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的规格、质量、工期等要求进行施工,应承担违约责任。乙方应负责无偿返工,直至达到合同要求,由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。若因乙方原因导致工程质量不符合要求,给甲方造成损失的,乙方应承担赔偿责任。若乙方擅自变更工程内容,应承担违约责任,向甲方支付工程变更部分造价的[工程变更违约金比例]作为违约金。如因乙方擅自变更工程内容导致工程质量问题或工期延误的,乙方应承担全部责任。若乙方未按照合同约定的工期完工,每逾期一天,应按照工程款总额的[逾期竣工违约金比例]向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的,甲方有权解除合同,乙方应退还甲方已支付的工程款,并按照工程款总额的[合同解除违约金比例]向甲方支付违约金,同时赔偿甲方因此遭受的损失。质保期内,乙方未按照合同约定履行质保义务,对温室大棚出现的质量问题未及时维修或更换的,甲方有权自行维修或委托第三方维修,费用由乙方承担。乙方应按照维修费用的[质保期违约责任比例]向甲方支付违约金。六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本合
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论