电网项目施工安全管理协议范本

电网项目施工安全管理协议范本甲方（项目管理方/业主）：____________________乙方（施工单位）：____________________甲乙双方就________________（项目名称）电网工程施工安全管理事宜，经充分沟通协商，依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《电力建设安全工作规程》等法律法规及标准规范，达成如下协议，以明确双方安全管理责任，保障施工安全有序开展。第一章总则1.1目的与依据为规范电网项目施工全过程的安全管理，防范生产安全事故，保护施工人员生命财产安全及项目周边人员、设施安全，双方依据国家、行业安全生产相关法律法规、标准规范及项目合同约定，签订本协议。1.2适用范围本协议适用于项目施工期间（自____年____月____日至____年____月____日，或至工程竣工移交之日止），施工区域内的所有施工作业、临时设施搭建、材料堆放、设备安装调试及相关配套活动。第二章双方安全管理责任2.1甲方责任1.施工条件保障：向乙方提供施工区域内地下管线、地质条件、周边环境等基础资料，确保资料真实、准确，便于乙方制定安全施工方案。2.安全交底与协调：组织乙方参与项目安全技术交底，明确工程安全风险点及防控要求；协调周边单位、居民关系，处理外部安全干扰因素（如邻近带电设备、交通管制等）。3.监督检查：定期对施工现场安全管理情况进行检查，发现安全隐患或违规行为时，及时向乙方发出整改通知，跟踪整改结果。4.应急支持：当施工现场发生安全事故时，甲方应协助乙方开展救援工作，提供必要的人力、物力支持，并配合相关部门调查。2.2乙方责任1.安全管理体系建立：成立以项目经理为第一责任人的安全管理机构，配备专职安全员（按施工规模及风险等级配置），建立安全生产责任制，明确各岗位安全职责。2.人员管理：对所有施工人员（含分包、劳务人员）开展安全教育培训，确保作业人员熟悉安全操作规程；特种作业人员（如电工、焊工、高处作业人员、起重机械操作人员等）必须持证上岗，证件真实有效。3.安全措施落实：编制施工组织设计及专项安全方案（如深基坑开挖、高支模、带电作业、大型设备吊装等），经甲方及监理单位审批后严格执行；按规定设置安全防护设施（如安全帽、安全带、安全网，临边、洞口防护栏，警示标识等），确保施工机械、电气设备安全可靠，临时用电符合“三级配电、两级保护”要求；针对电网施工特点（如触电、高空坠落、机械伤害、防汛防雷等），制定专项防控措施，定期检查并维护安全设施。4.隐患整改与应急管理：对甲方、监理及政府部门提出的安全隐患，须在规定时间内整改完毕并反馈；编制安全生产应急预案，定期组织演练，确保事故发生时能迅速响应、科学处置。第三章安全管理具体措施3.1安全管理制度执行1.安全生产责任制：乙方应将安全责任分解至班组、个人，明确各级人员在安全管理中的职责，定期考核并落实奖惩。2.班前安全会：施工班组每日作业前召开班前会，针对当天作业内容、环境、风险点，强调安全注意事项，做好记录并留存备查。3.安全检查机制：乙方应开展日常安全巡查、周/月专项检查及季节性（防汛、防雷、防高温等）检查，对检查中发现的问题建立台账，闭环整改。3.2施工安全技术管控1.专项方案管理：涉及危险性较大的分部分项工程（如变电站基础深基坑、输电线路铁塔组立、电缆井有限空间作业等），必须编制专项施工方案，经专家论证后实施。2.设备与防护管理：施工机械、电气设备进场前须经检测合格，使用过程中定期维护；高处作业时，作业人员必须系挂安全带，设置生命线或操作平台，严禁违规攀爬。3.临时用电管理：施工现场临时用电采用TN-S系统，做到“一机、一闸、一漏、一箱”，配电箱、电缆线等符合安全标准，严禁私拉乱接。3.3现场文明施工与消防管理1.现场布置：材料、设备分类堆放整齐，临时设施（宿舍、办公区、加工区）符合安全、卫生要求，施工道路畅通，排水系统完善。2.消防管理：施工现场、生活区按规定配备灭火器、消防沙、消防水源等设施，易燃易爆物品单独存放并设专人管理，动火作业前办理审批手续。3.4危险作业管控1.动火作业：动火前清除作业区域易燃物，配备看火人员及灭火器材，作业后确认无残留火种；高处动火时，下方设置接火斗并采取隔离措施。2.有限空间作业：进入电缆井、地下室等有限空间前，必须进行通风、气体检测（氧气、可燃气体、有毒有害气体），作业时专人监护，配备应急救援设备。第四章事故处理与责任划分4.1事故报告施工现场发生生产安全事故（包括人身伤害、设备损坏、电网故障等），乙方应立即向甲方、监理及相关部门报告，不得迟报、瞒报、谎报。4.2应急救援乙方作为事故现场应急救援的主体，应立即启动应急预案，组织抢险救援；甲方应提供必要协助，配合救援工作开展。4.3调查与处理事故调查处理应遵循“四不放过”原则（事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过）。双方应配合政府部门或第三方机构的调查，如实提供相关资料。4.4费用承担因事故产生的救援费用、医疗费用、财产损失赔偿等，由责任方承担；若双方均有责任，按责任比例分担。第五章违约责任5.1甲方违约若甲方未按协议提供施工条件、未履行安全交底或协调义务，导致安全事故或乙方损失的，甲方应承担相应赔偿责任。5.2乙方违约1.乙方未建立安全管理体系、未落实安全措施或违规施工的，甲方有权责令停工整改，乙方承担由此产生的工期延误及经济损失；2.因乙方原因导致安全事故的，乙方应承担全部责任，赔偿甲方及第三方损失，并接受甲方依据项目合同约定的处罚（如扣除安全保证金、违约金等）。第六章协议生效与终止6.1生效时间本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，与项目施工合同具有同等法律效力。6.2终止条件1.工程竣工并完成安全验收，双方无未了结的安全责任纠纷；2.双方协商一致解除本协议；3.因不可抗力或政策调整导致项目终止，且双方已妥善处理安全相关事宜。第七章其他约定7.1争议解决双方因本协议履行发生争议，应先协商解决；协商不成的，可向项目所在地人民法院提起诉讼（或约定仲裁机构仲裁）。7.2协议份数本协议一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等效力。7.3补充协议本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。甲方（盖章）：____________________法定代表人或授权代表（签字）：____________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：____________________法定代表人或授权代表（签字）：____________________日期