阳台安装服务合同范本

阳台安装服务合同范本甲方（委托方）：姓名：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方（受托方）：公司名称：统一社会信用代码：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方有阳台安装需求，乙方具备提供阳台安装服务的专业能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行阳台安装服务事宜达成如下协议：一、服务内容及要求1.标的物描述乙方为甲方安装阳台，阳台位于[具体房屋地址]，阳台类型为[封闭式/开放式]，材质采用[具体材质，如铝合金、塑钢等]，尺寸为长[X]米、宽[X]米、高[X]米。2.安装要求阳台安装应符合国家及地方现行的建筑安装工程质量验收规范和标准，确保安全、牢固、美观。密封性能良好，能有效阻挡风雨、灰尘等。开启扇应灵活顺畅，五金配件质量符合行业标准。外观颜色应与甲方指定的色号一致。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权对乙方的安装工作进行监督检查，提出合理的意见和建议。在乙方未按照合同约定履行义务时，有权要求乙方采取补救措施或解除合同，并要求乙方承担相应责任。2.义务向乙方提供准确的阳台安装现场信息，包括但不限于阳台尺寸、墙体结构等。按照合同约定的时间和方式向乙方支付服务费用。协助乙方办理与阳台安装相关的必要手续，提供必要的便利条件。负责协调与相邻业主或相关部门的关系，确保安装工作顺利进行。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付服务费用。在甲方未按照约定提供必要条件或影响安装工作进行时，有权暂停工作，并要求甲方承担相应责任。2.义务按照本合同约定的服务内容、要求及时间完成阳台安装工作。自行承担安装过程中所需的设备、工具、材料等费用，但合同另有约定的除外。严格遵守国家及地方相关安全操作规程，确保安装工作安全进行，如因乙方原因导致安全事故，由乙方承担全部责任。安装过程中如发现与现场实际情况不符或存在其他问题，应及时通知甲方，并提出合理解决方案。安装完成后，负责清理现场，保持现场整洁。向甲方提供阳台安装的相关资料，包括但不限于产品合格证、质量检验报告等。三、服务费用及支付方式1.服务费用本合同服务费用总计为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此费用为固定总价，包含阳台安装所需的全部费用，除因甲方提出的合理变更导致费用增加外，乙方不得再向甲方收取其他费用。2.支付方式合同签订后，甲方向乙方支付合同总金额的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。阳台安装工程进度达到[具体进度节点，如框架安装完成、玻璃安装完成等]，经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。阳台安装全部完成，经甲方整体验收合格后，甲方向乙方支付剩余合同金额，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。四、工期1.本合同阳台安装服务工期自合同签订且甲方支付预付款之日起计算，共计[X]个工作日。2.如因甲方原因导致工期延误，工期相应顺延，乙方不承担责任；如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工期延误，双方应协商解决，互不承担违约责任。五、质量标准及验收1.质量标准阳台安装质量应符合国家及行业现行的相关标准和规范，同时满足本合同约定的要求。2.验收程序乙方在完成每个阶段的安装工作后，应提前通知甲方进行阶段验收。甲方应在接到通知后的[X]个工作日内进行验收，验收合格后双方签署阶段验收报告。阳台安装全部完成后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在接到申请后的[X]个工作日内组织整体验收。验收合格后，双方签署整体验收报告。如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，直至验收合格，由此产生的费用由乙方承担，且工期不顺延。六、违约责任1.若甲方未按照合同约定支付服务费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停安装工作，并要求甲方支付已完成工作对应的费用及违约金，同时解除合同，甲方应按照合同总金额的[X]%向乙方支付违约金。2.若乙方未按照合同约定的时间、质量标准完成阳台安装服务，应承担违约责任。乙方应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金，并负责免费整改直至达到合同要求。如因乙方原因给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.如一方违反本合同约定的保密义务或其他义务，应向对方支付合同总金额的[X]%作为违约金，并赔偿对方因此遭受的全部损失。七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法