疫情小区围挡施工合同

疫情小区围挡施工合同一、合同双方信息甲方（发包方）：[小区业主委员会/物业服务企业全称]法定代表人：[姓名]地址：[小区具体地址]联系电话：[电话号码]乙方（承包方）：[施工单位全称]法定代表人：[姓名]资质证书编号：[建筑工程施工总承包三级及以上资质]地址：[企业注册地址]联系电话：[电话号码]二、工程概况工程名称：[小区名称]疫情防控临时围挡施工工程工程地点：[小区具体门牌号及施工范围]工程内容：围挡搭设总长度[XXX]米，采用封闭式结构，包含基础施工、主支架安装、面板固定及防疫标识设置。配套设施：出入口管理岗亭（[XX]个）、智能体温检测设备（[XX]台）、应急通道（[XX]处）。工期要求：开工日期：[XXXX年XX月XX日]竣工日期：[XXXX年XX月XX日]总工期：[XX]日历天（含验收时间），遇疫情管控等不可抗力因素可顺延，需双方书面确认。三、施工要求（一）材料规格与技术标准主结构：立柱采用80mm×80mm×3mm冷弯角钢，间距≤2.5米，底部浇筑C30混凝土基础（深度≥500mm，宽度≥300mm），预埋件采用M16膨胀螺栓固定。横梁采用50mm×50mm×2.5mm角钢，与立柱焊接后涂刷环氧富锌防锈漆两道，面漆采用蓝色哑光氟碳漆。面板材料：采用0.5mm厚镀锌彩钢板，表面复合防火阻燃芯材（燃烧性能等级B1级），单块尺寸2.4m×1.2m，搭接处用自攻螺丝固定并打胶密封。底部设置200mm高砖砌挡水台（MU10烧结砖，M5水泥砂浆砌筑），防止雨水倒灌。防疫专项配置：出入口围挡采用可开启式钢结构门（宽1.8米×高2.2米），配备电磁锁及人脸识别系统。围挡顶部每5米设置LED警示灯（红色常亮，IP65防护等级），夜间照明亮度≥30lux。（二）施工工艺要求基础施工：基坑开挖采用机械配合人工，避免破坏地下管线（施工前甲方需提供管线图纸），基底夯实后铺设100mm厚级配砂石垫层。混凝土基础养护期≥7天，强度达到设计值80%后方可安装立柱。安装精度：围挡垂直度偏差≤3mm/2m，整体平整度偏差≤5mm/10m，面板接缝间隙≤2mm。焊接部位需进行无损检测（UT二级合格），焊后打磨光滑并涂刷防锈漆。四、合同价款与支付方式（一）合同总价本工程含税总价为人民币[XX]元（大写：[XX]），包含材料费、人工费、机械费、管理费及防疫措施专项费（占总价5%）。工程量按实际验收长度结算，单价不变（[XX]元/米）。（二）支付节点预付款：合同签订后7日内支付总价30%，即[XX]元，用于材料采购。进度款：基础施工完成并验收合格后支付30%，即[XX]元；主体结构安装完成支付25%，即[XX]元。竣工结算：工程验收合格后15日内，乙方提交完整结算资料，甲方审核完毕支付至结算价97%，预留3%作为质保金。质保金：质保期（1年）满后无质量问题，30日内无息返还。五、双方责任（一）甲方责任提供施工场地及必要作业条件，清除场地障碍物，协调小区居民关系。开工前3日组织图纸会审，向乙方提供《施工区域地下管线分布图》及《疫情防控专项要求》。委派[姓名]为现场代表（联系方式[电话]），监督施工质量并签署验收文件，每周组织一次进度协调会。（二）乙方责任编制详细施工组织设计（含疫情防控方案），报甲方及监理单位审批后实施，配备专职安全员（持C证）及防疫专员。施工人员需持48小时内核酸阴性证明上岗，每日测温登记，作业时佩戴N95口罩及反光背心。承担施工期间安全责任，投保建筑工程一切险（保额≥200万元），设置硬质隔离带划分施工区与生活区。六、疫情防控专项条款人员管理：乙方施工人员实行“两点一线”闭环管理，住宿由乙方统一安排，不得擅自进入小区居民楼。每日对施工区域进行2次消杀（8:00、18:00），重点部位（门把手、岗亭）每2小时消毒一次，记录存档备查。物资保障：乙方需储备不少于15天用量的防疫物资（口罩[XX]个、消毒液[XX]升、防护服[XX]套），建立出入库台账。施工现场设置隔离观察室（≥10㎡），配备单人床、紫外线消毒灯及急救箱。应急处置：发现施工人员体温≥37.3℃或健康码异常时，立即停工并报告甲方及社区防疫部门，配合开展流调及场地封控。七、验收标准与流程（一）验收依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）《建设工程施工现场围挡技术规范》（DB11/T1818-2020）甲方确认的施工图纸及设计变更文件（二）验收内容结构验收：立柱垂直度：采用全站仪检测，每20米测一个断面，允许偏差≤1.5‰。抗风性能：模拟10级风荷载（0.55kN/㎡）进行侧向推力试验，围挡顶部水平位移≤100mm。功能验收：防疫设施：人脸识别系统响应时间≤2秒，体温检测误差±0.3℃，应急通道开启时间≤30秒。照明系统：连续点亮24小时无故障，光衰≤10%。（三）验收程序乙方自检合格后提交《竣工报告》及完整技术资料（含材料合格证、检测报告、隐蔽工程记录）。甲方组织监理、设计单位进行联合验收，出具《验收意见书》，不合格项乙方需在7日内整改完毕并复验。八、违约责任工期延误：乙方每逾期1天按合同总价0.5‰支付违约金，累计不超过5%；逾期超过15天，甲方有权解除合同并要求赔偿损失。质量问题：因乙方原因导致围挡变形、渗漏等，乙方需在48小时内修复，承担全部费用，若影响疫情防控造成损失的，按实际损失金额2倍赔偿。防疫违规：施工人员未落实核酸检测或体温异常上岗的，每次罚款5000元，累计3次甲方可勒令停工。九、其他条款合同未尽事宜由双方协商签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。争议解决：协商不成可向工程所在地人民法院提起诉讼。本合同一式六份，甲乙双方各执三份，签字盖章后生效。甲方（盖章）：_____