加装电梯户主协议书

加装电梯户主协议书甲方：姓名：身份证号：联系地址：联系电话：乙方：姓名：身份证号：联系地址：联系电话：鉴于甲方[具体房屋地址]的业主，因生活需求拟对所在单元楼加装电梯；乙方为具备电梯加装相关资质和经验的单位，双方经友好协商，就甲方所在单元楼加装电梯事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.电梯品牌及型号：乙方提供[具体电梯品牌及型号]电梯，该电梯应符合国家相关质量标准及安全规范，具备良好的运行性能和稳定性。电梯的主要参数如下：额定载重量：[X]千克额定速度：[X]米/秒停站层数：从[起始楼层]至[终止楼层]2.电梯安装位置：安装于甲方所在单元楼[具体位置描述]，确保电梯安装后不影响楼体结构安全及周边居民正常通行和采光等权益。3.服务内容：负责电梯的采购、运输、安装、调试及验收工作，确保电梯能够正常投入使用。提供电梯安装期间的安全防护措施，设置警示标识，保障施工安全。对甲方及其他相关业主进行电梯使用培训，使其熟悉电梯基本操作和安全注意事项。在质保期内提供免费的维修、保养服务，质保期自电梯验收合格之日起[X]年。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权监督乙方电梯加装工作的进度、质量及安全情况。在乙方未按照协议约定履行义务时，有权要求乙方整改或采取补救措施，如乙方拒不改正，有权解除协议并要求乙方承担相应赔偿责任。2.义务：协助乙方办理电梯加装所需的相关手续，提供必要的证明文件和资料，如房屋产权证明、业主同意加装电梯的书面意见等。按照协议约定及时支付电梯加装费用。协调本单元其他业主配合乙方的施工工作，确保施工顺利进行。（二）乙方权利义务1.权利：按照协议约定收取电梯加装费用。在施工过程中，根据实际情况合理调整施工方案，但应提前通知甲方并征得甲方同意。2.义务：严格按照国家相关法律法规、行业标准及本协议约定进行电梯加装工作，确保工程质量和施工安全。负责办理电梯加装过程中涉及的报建、审批等手续，承担相关费用（法律法规另有规定的除外）。施工期间做好环境保护措施，减少施工噪音、粉尘等对周边环境的影响。质保期内定期对电梯进行巡检、维护和保养，确保电梯正常运行。如遇电梯故障，应在接到通知后[X]小时内到达现场进行维修。三、费用及支付方式1.电梯加装总费用：本项目电梯加装费用总计人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该费用包含电梯设备采购费、安装费、调试费及质保期内的维修保养费等一切相关费用，但不包括因甲方或其他业主原因导致的额外费用支出。2.支付方式：预付款：协议签订后[X]日内，甲方向乙方支付总费用的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。进度款：在电梯设备运输至施工现场并经甲方验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付总费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。验收款：电梯安装调试完毕并经相关部门验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付总费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。质保金：质保期满后，如电梯无质量问题，甲方向乙方支付剩余总费用的[X]%作为质保金，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。四、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照协议约定按时支付费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误及损失由甲方承担。若因甲方原因导致乙方无法正常施工或延误工期，甲方应承担乙方因此遭受的全部损失，包括但不限于窝工费、设备租赁费等。2.乙方违约责任：若乙方未按照国家相关法律法规、行业标准及本协议约定进行电梯加装工作，导致工程质量不合格或出现安全事故，乙方应负责无偿整改直至符合要求，并承担由此给甲方及其他相关方造成的全部损失。若乙方未按照协议约定的时间完成电梯加装工作，每逾期一日，应按照总费用的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除协议，乙方应退还甲方已支付的全部费用，并按照总费用的[X]%向甲方支付违约金。质保期内，若乙方未按照协议约定履行维修保养义务，导致电梯出现故障影响正常使用，乙方应承担维修费用及甲方因此遭受的其他损失。五、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2