2025年风光储电站项目合同违约责任合同协议

2025年风光储电站项目合同违约责任合同协议鉴于：一方（以下简称“业主”）因投资、建设并运营风光储电站项目（项目名称：[项目全称]，以下简称“本项目”）需要，与另一方（以下简称“承建方”）就本项目的工程总承包（EPC）或指定范围内的设计、采购、施工、调试及相关服务（以下简称“合同标的”）事宜，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，本着平等互利、协商一致的原则，达成如下协议：第一条定义与解释除非本协议上下文另有解释，下列词语具有以下含义：1.1项目：指由业主投资、承建方承担EPC责任或指定范围工作的风光储电站项目，其具体地点位于[项目详细地址]，总装机容量包括风电[XX]兆瓦、光伏[XX]兆瓦，储能系统[XX]兆瓦/时，具体技术参数以经批准的可行性研究报告、初步设计和批复文件为准。1.2合同标的：指承建方按照合同约定，负责本项目范围内的风光发电机组、储能系统及相关辅材、设备的设计、采购、施工、设备安装、系统调试、性能测试、移交、以及完成竣工资料准备等全部工作，并确保项目达到约定的性能标准。1.3合同文件：指构成本协议主体的本协议正本、附件（包括但不限于项目可行性研究报告、初步设计批准文件、技术规格书、设备清单、施工图纸、中标通知书（如适用）、以及双方签署的补充协议等），所有附件内容构成本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。1.4项目进度：指本项目按合同约定应完成的关键节点和时间安排，具体以合同附件中“项目实施进度计划”为准。1.5合格产品/服务：指符合国家及行业现行标准、规范，以及合同约定的技术参数、质量要求的产品和提供的服务。1.6发电量：指本项目风光发电机组及储能系统在正常运行条件下实际上网的电量，具体计算方法及保证值以双方签订的购售电协议（PPA）或类似文件约定为准。如合同无约定，则指符合国家计量标准、并网协议要求的实际上网电量。1.7不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱、政府行为（如法律法规变更、征收征用）、以及严重影响项目实施的疫情等。1.8迟延：指任何一方未能按照合同约定的时间或经批准的延期时间完成其应履行的义务。1.9损失：指因违约行为直接造成的损失、合理的间接损失（包括但不限于合同履行预期收益的损失、为处理违约事宜发生的合理费用、以及因违约导致的第三方索赔费用等），但不应包括惩罚性或投机性损失。1.10迟延交付/迟延履行：指承建方未能按项目进度计划或经业主书面批准的延期计划完成合同标的的交付或履行。1.11业主书面通知：指通过书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本协议首部载明的业主授权代表地址。1.12承建方书面通知：指通过书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本协议首部载明的承建方授权代表地址。第二条业主的义务2.1按照合同约定向承建方提供项目所需的建设用地、具备施工条件的场地以及必要的接入系统条件，并确保其权利清晰、无争议。2.2负责办理本项目所需取得的相关政府许可、批准、登记等手续（以合同附件列明清单为准），并承担相关费用。2.3按照合同约定的付款节点和金额，及时、足额向承建方支付合同价款。2.4指派合格的代表负责与承建方协调项目相关事宜，并对发出的书面通知进行确认。2.5有权对承建方的施工过程、工程质量进行监督和检查，承建方应予以配合。2.6妥善保管承建方提交的图纸、文件等资料。第三条承建方的义务3.1严格按照合同约定、国家及行业相关标准和规范，以及经批准的设计文件，组织实施合同标的的设计、采购、施工、设备安装、调试等工作。3.2确保所提供的设计方案获得必要的审批，所采购的产品/设备是合格产品，且来源合法、质量可靠，符合合同约定的技术参数和性能要求。3.3负责组建项目管理团队，配备满足项目需要的管理人员和技术人员，确保项目按批准的进度计划执行。3.4负责办理合同标的施工所需的相关施工许可手续（以合同附件列明清单为准），并承担相关费用。3.5确保施工安全，遵守国家及地方的安全生产法规，承担因自身原因造成的安全事故的全部责任和费用。3.6负责合同标的的调试、性能测试，直至项目达到合同约定的可商业运营状态，并负责向业主移交符合约定的竣工资料。3.7在项目运营期（如有约定）或质保期内，按照合同约定履行相应的质量保修义务。3.8负责确保项目符合环保、消防等相关要求，并承担相关责任和费用。3.9对业主提供的资料和文件负有保密义务，未经业主书面同意，不得向任何第三方泄露。3.10指派合格的代表负责与业主协调项目相关事宜，并及时回复业主的合理要求。第四条违约责任4.1关于项目进度迟延的违约责任：*若承建方未能按项目进度计划完成约定的关键里程碑节点，每逾期一日，应向业主支付合同总价款[例如：万分之零点五]的违约金。逾期天数自应完成节点之日起算至实际完成之日止。但累计违约金不超过合同总价款的[例如：5%]。*若因业主原因（如未按时提供场地、许可等）导致工期延误，经承建方书面提出后，逾期天数应予扣除。*若承建方发生严重迟延，导致项目整体无法按原定目标完成，业主有权解除合同。承建方除应退还已收取的款项（如有）并支付相应违约金外，还应赔偿业主因此遭受的直接损失。4.2关于发电量/性能不达标的违约责任：*若项目投运后，风光发电量或储能系统性能（以双方认可的测试报告为准）未能达到合同约定或PPA协议中承诺的最低标准，承建方应采取有效措施进行整改，直至达标。*若整改后仍不达标，每低于约定标准[例如：1%]，每逾期一日，承建方应向业主支付合同总价款[例如：千分之一]的违约金。违约金总额不超过合同总价款的[例如：3%]。*若发电量/性能持续不达标对业主造成直接经济损失（如影响购电收入），承建方还应承担相应的赔偿责任，但具体赔偿方式和额度需根据实际损失情况另行协商确定或依据相关法律判决。4.3关于产品/服务质量不合格的违约责任：*若承建方提供的任何产品/服务不符合合同约定或国家/行业标准，业主有权要求承建方负责修复、更换，并承担由此产生的全部费用（包括合理的工期延误）。*若修复或更换后仍存在缺陷，影响项目安全稳定运行或性能，业主有权要求进一步处理，甚至解除合同。承建方应承担由此给业主造成的全部损失。4.4关于付款迟延的违约责任：*若业主未能按合同约定的时间支付款项，每逾期一日，应向承建方支付应付未付款项[例如：万分之零点五]的违约金。但累计违约金不超过合同总价款的[例如：5%]。*若业主迟延付款导致承建方无法继续履行合同，承建方有权暂停工作或解除合同，并要求业主支付已完成工作的相应款项及赔偿损失。4.5关于迟延交付资料的违约责任：*若承建方未能按合同约定的时间提交竣工资料，每逾期一日，应向业主支付合同总价款[例如：万分之一]的违约金。4.6赔偿损失：*任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应赔偿对方的直接损失和合理的间接损失。损失赔偿以违约方实际造成的损失为限，但违约方有权向守约方索赔因其违约行为而遭受的损失。*承建方应对其提供的设备/产品在质保期内的质量问题负责，并承担修复或更换费用。若因质量问题导致业主其他损失，承建方也应负责赔偿。4.7不可抗力：*任何一方因不可抗力事件不能履行合同义务时，应在事件发生后[例如：7]日内书面通知对方，并提供相关证明。根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但应及时采取措施减少损失。*若不可抗力持续超过[例如：30]日，双方可协商解除合同。4.8责任限制：*除本协议明确约定外，承建方对因自身设计、施工、设备等原因造成的业主人身伤害或财产损失的赔偿责任，每起事故的赔偿总额不超过人民币[例如：500万元]，且累计赔偿总额不超过合同总价款的[例如：10%]。此限制不适用于因承建方故意或重大过失造成的损失。*业主对承建方的赔偿责任，应以合同总价款为限。4.9索赔与诉讼时效：*守约方认为对方发生违约行为时，应在知道或应当知道违约事实之日起[例如：30]日内，向违约方发出书面索赔通知，详细说明违约事实、理由和索赔要求。违约方应在收到通知后[例如：15]日内予以答复或确认。*任何一方就本协议项下的权利或义务提起诉讼或申请仲裁，应在协议有效期内或知道或应当知道权利被侵害之日起[例如：3年]内行使。4.10合同解除：*发生下列情况之一时，非违约方有权书面通知违约方解除本协议：*(a)违约行为属于根本违约，且在通知发出后[例如：15]日内未能纠正；*(b)违约方进入破产、清算程序；*(c)经法院或仲裁机构裁决解除。*合同解除后，双方应停止履行尚未履行的义务，已履行的部分根据情况协商处理或解除合同。因违约方违约给守约方造成的损失，违约方应负责赔偿。第五条不可抗力（本条款内容已在第四条第4.7款中包含，此处可省略或简化重复）。第六条法律适用与争议解决6.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交[选择仲裁或诉讼，例如：北京国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁；或：北京市XX区人民法院]审理。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。诉讼地点为[项目所在地或指定法院]。第七条通知与送达7.1所有根据本协议发出的通知、请求、要求或其他通信，均应以书面形式按本协议首页所列地址或双方后续书面变更的地址送达。7.2通知在以下时间视为送达：*(a)专人递送，发件当日送达；*(b)邮寄，挂号信发出后第五日送达；电子邮件，发出当日送达。7.3任何一方变更联系方式，应提前[例如：7]日书面通知对方。第八条保密8.1双方应对在合作过程中获悉的对方的商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、财务信息等）承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或为履行本协议所必需的除外。8.2本保密义务不因本协议的终止而失效，应持续有效[例如：5]年或根据保密信息的性质确定更长期限。第九条不可分割性本协议任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。若部分条款被认定为无效，应被视为被删除，其余条款应继续有效。第十条完整协议本协议及其附件构成双方就本协议标的达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面的协议、谅解和承诺。第十一条附件本协议的附件是本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。附件包括但不限于：[列明所有附件名称，例如：项目可行性研究报告、初步设计批准文件、技术规格书、中标通知书、EPC合同范围清单、项目实施进度计划、购售电协议等]