吊篮安拆服务合同

吊篮安拆服务合同一、合同主体条款1.1甲方（委托方）应为具备合法施工资质的建筑施工企业或工程项目业主单位，需在合同中明确法定代表人、项目负责人及联系方式。甲方需向乙方提供项目施工许可证、吊篮安装作业区域的结构承载力证明文件及现场安全作业条件说明。1.2乙方（服务方）应为具备吊篮安装拆卸专业资质的企业，需提供营业执照、特种设备安装改造维修许可证（或建筑施工特种作业人员操作资格证书）复印件作为合同附件。乙方需明确项目技术负责人及现场作业班组人员信息，确保所有施工人员持证上岗。1.3项目概况需列明工程名称、地点、吊篮使用数量（含型号规格）、安装高度、服务期限（精确至起止日期）及作业范围（如外墙装修、幕墙安装等具体用途）。二、服务内容与质量标准2.1服务范围乙方需完成吊篮设备的进场验收、安装调试、负荷试验、拆卸退场全过程服务，并提供设备使用说明书、出厂合格证、安装验收报告等技术文件。安装内容包括悬挂机构架设、钢丝绳穿绕、电气系统连接、安全装置调试等；拆卸内容包括分步解体、部件清点、分类打包及运输至甲方指定场地。2.2质量要求吊篮安装需符合《高处作业吊篮》（GB/T19155-2017）及《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》（JGJ202-2010）标准，具体包括：悬挂机构抗倾覆系数不小于2.0，配重块固定牢固且重量符合设计要求；钢丝绳安全系数不小于9，绳端固定采用不少于3个绳夹，方向正确；安全锁在标定有效期内，模拟坠落试验时锁绳距离不大于150mm；电气系统具备可靠接地（接地电阻≤4Ω）及漏电保护（动作电流≤30mA，动作时间≤0.1s）功能。三、双方权利与义务3.1甲方权利义务权利：对乙方作业过程进行监督检查，要求乙方整改不符合安全规范的行为；因乙方原因导致工期延误时，有权按日扣除合同总价0.5%的违约金（累计不超过合同额的5%）。义务：提供作业所需的临时用电（380V/220V，功率≥5kW）及夜间照明设施；清理作业区域障碍物，设置安全警示标志及警戒线；向乙方书面告知现场地下管线、架空线路等隐蔽工程分布情况。3.2乙方权利义务权利：要求甲方提供必要的作业协助，如脚手架搭设配合、垂直运输设备使用等；因甲方原因导致停工超过48小时的，有权顺延工期并索赔窝工损失（按每人每日300元计算）。义务：编制专项施工方案及应急预案，报甲方及监理单位备案；作业前对施工人员进行安全技术交底并留存记录；安装完成后组织自检，向甲方提交《吊篮安装验收表》及第三方检测报告（若合同约定）。四、安全责任划分4.1乙方安全责任承担安装拆卸过程中的全部安全责任，包括但不限于：作业人员未系安全带导致的坠落事故、设备部件坠落造成的第三方损害、违规操作引发的机械故障等；配备符合标准的安全防护用品（安全帽、防滑鞋、防坠器等），现场设置专职安全员；作业时遇6级及以上大风、暴雨、雷电等恶劣天气，必须立即停止作业并采取加固措施。4.2甲方安全责任提供经监理单位审核通过的作业面安全防护设施（如临边防护栏杆、安全网等）；禁止非乙方人员擅自操作或改动吊篮设备；因甲方提供的结构承载力不足或地下管线交底不清导致事故的，由甲方承担全部责任。4.3事故处理发生安全事故时，乙方需立即启动应急预案并向甲方及行业主管部门报告，配合事故调查；责任方需承担医疗赔偿、设备维修、工期延误等全部经济损失，若造成人员死亡，还需按《安全生产法》规定支付一次性工亡补助金（标准为上年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍）。五、费用结算与支付5.1合同总价采用固定总价模式，包含设备费、人工费、材料费、检测费、管理费及税金等全部费用。示例：ZLP630型吊篮（安装高度50m以内）单台安拆费为8000元，20台总价160000元（可根据市场行情调整）。5.2支付节点预付款：合同签订后7日内支付总价的30%（48000元）；进度款：吊篮安装完成并验收合格后15日内支付总价的50%（80000元）；尾款：拆卸退场并移交全部技术文件后30日内支付剩余20%（32000元）。5.3结算依据乙方需提供合规增值税专用发票（税率9%），甲方以银行转账方式支付至乙方对公账户。若甲方逾期付款，每逾期一日按应付款额的0.05%支付违约金。六、违约责任与争议解决6.1乙方违约情形未按期完成安装导致工期延误的，每逾期一日支付5000元违约金；设备经检测不合格且未在3日内整改达标的，甲方有权解除合同并要求返还已付款项；擅自转包或分包服务内容的，需支付合同总价20%的违约金。6.2甲方违约情形未按约定提供作业条件导致乙方窝工的，需赔偿乙方实际损失；无正当理由拒绝验收或拖欠尾款超过30日的，乙方有权留置设备并追索欠款。6.3争议解决双方协商不成时，可向工程所在地人民法院提起诉讼，诉讼期间不影响合同履行的部分仍需继续执行。七、其他条款7.1知识产权乙方提供的技术文件（如安装图纸、验收报告等）的著作权归乙方所有，甲方仅可在本项目范围内使用。7.2合同变更任何修改需经双方签字盖章确认，重大变更（如设备数量增减、服务期限调整）需签订补充协议。7.3不可抗力因地震、战争等不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责