林场道路合同

林场道路合同一、工程概况工程名称为XX林场道路修建工程，工程地点位于XX省XX市XX县XX林场范围内，具体施工区域以双方现场确认的红线图为准。工程内容主要包括林区道路的路基开挖、路面铺设、排水系统建设及附属设施安装等。工程立项批准文号为林资许准〔2025〕XX号，资金来源为省级林业专项资金及林场自筹资金。二、工程承包范围承包范围涵盖道路主体工程及相关附属设施。其中，道路主体工程包括全长5.8公里的道路施工，起点为林场场部，终点为3号作业区，设计路面宽度为4.5米，路基宽度为5.5米。附属设施包含道路两侧的排水沟、12处错车道、8处弯道警示标志及4座过水涵洞。施工内容涉及土方开挖量约1.2万立方米，填方量约0.8万立方米，路面采用C30混凝土浇筑，厚度为20厘米，基层为15厘米厚级配碎石。三、合同工期开工日期暂定为2025年3月15日，竣工日期为2025年8月30日，合同工期总日历天数168天。因林区气候特殊性，4月至5月为雨季，施工单位需合理安排进度计划，其中路基工程应在雨季来临前完成。如遇不可抗力因素影响施工，工期可相应顺延，但承包方需在事件发生后3日内提交书面报告，经发包方确认后调整工期。四、双方权利义务（一）发包方权利义务权利：有权对施工全过程进行监督检查，每周组织一次工程例会，对工程质量、进度及安全文明施工提出整改要求；有权对进场材料进行抽样送检，如发现不合格材料可要求承包方立即清场；有权根据实际需要对施工方案提出优化建议，涉及重大设计变更时应书面通知承包方。义务：向承包方提供林场权属证明、1:5000地形图及周边环境调查报告等技术资料，确保资料真实准确；协助办理林木采伐许可、临时用地等审批手续，费用由发包方承担；在开工前完成施工区域内的障碍物清理，包括伐除影响施工的树木32棵，迁移通讯线路1处；按合同约定支付工程款项，逾期支付应承担违约责任。（二）承包方权利义务权利：有权要求发包方按约定提供施工条件，因发包方原因导致工期延误时，可索赔窝工损失；有权对不合理的设计变更提出异议，协商不成可按原设计施工；工程竣工验收合格后，有权要求发包方支付剩余工程款。义务：组织不少于30人的施工队伍进场，其中持证上岗的特种作业人员不少于5人；编制详细的施工组织设计，包括施工进度计划、安全专项方案等，报发包方审批后实施；严格按照《林区道路工程技术规范》施工，确保路基压实度达到93%以上，混凝土路面抗折强度不低于4.5MPa；施工期间设置安全警示标志，配备2名专职安全员，负责森林防火及施工安全管理；工程完工后清理施工现场，恢复植被面积不小于施工临时占用面积的90%。五、工程造价及支付方式（一）工程造价本工程采用固定总价合同，总造价为人民币386万元。该价款包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金及风险费用等所有费用，其中安全文明施工费为12万元，暂列金额为15万元，专业工程暂估价为8万元（涉及边坡防护工程）。（二）支付方式预付款：合同签订后7日内支付合同总价的20%，即77.2万元，用于备料及施工准备。进度款：按月支付已完成工程量的70%，承包方每月25日报送进度报表，发包方在10日内审核并支付；路基工程完工后支付至合同总价的40%，路面工程完工后支付至合同总价的70%。结算款：工程竣工验收合格后30日内，承包方提交完整的结算资料，发包方在45日内审核完毕，支付至结算总价的97%。质保金：剩余3%作为质量保证金，待缺陷责任期满后无质量问题一次性无息返还。六、质量标准与验收工程质量标准执行国家现行《公路工程质量检验评定标准》及林业行业相关规定，分部分项工程合格率达到100%，优良率不低于85%。验收分为隐蔽工程验收、中间验收和竣工验收三个阶段：路基碾压完成后需进行弯沉检测，每公里检测点数不少于20个；混凝土路面施工每500米留取1组抗折试块；竣工验收应提供完整的技术档案，包括原材料检验报告、施工记录、试验数据等资料共计12卷。七、质量保证及维修缺陷责任期为自竣工验收合格之日起2年，其中路面工程保修期为5年。在缺陷责任期内，因施工原因出现的路面裂缝、沉降等质量问题，承包方应在接到通知后7日内到场维修，费用由承包方承担；因不可抗力或使用不当造成的损坏，承包方可提供维修服务，费用由发包方承担。维修完成后应经发包方验收，合格后方可延续保修期。八、违约责任（一）发包方违约未按时支付工程款项，每逾期一天按应付款额的0.05%支付违约金，逾期超过15天，承包方有权暂停施工，由此造成的工期延误由发包方承担。因审批手续办理延误导致开工时间推迟，应赔偿承包方实际发生的机械设备闲置费用，按每天2000元计算。（二）承包方违约工程质量不合格需返工的，承包方应承担返工费用，并按不合格部分造价的5%支付违约金；主体结构出现质量问题的，除无偿返修外，还应赔偿发包方直接经济损失。工期延误的，每逾期一天按合同总价的0.03%支付违约金，逾期超过30天，发包方有权解除合同，承包方应返还已支付工程款并赔偿损失。擅自转包工程的，发包方有权终止合同，承包方应支付合同总价10%的违约金，并清场退出。九、争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提请工程所在地林业主管部门调解；调解无效的，可向XX县人民法院提起诉讼。诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。十、其他条款施工期间需遵守森林防火规定，严禁野外用火，配备2台灭火机，在林区入口设置防火检查站。工程所需主要材料如水泥、钢筋等应选用知名品牌，进场前需提供产品合格证及检验报告，经发包方认