2025上海市新建住宅白蚁预防工程合同

2025上海市新建住宅白蚁预防工程合同合同编号：签订地点：签订日期：发包人（以下简称“甲方”）：名称：地址：法定代表人：联系方式：承包人（以下简称“乙方”）：名称：地址：法定代表人：资质等级：联系方式：鉴于甲乙双方就上海市新建住宅白蚁预防工程事宜达成一致，为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：2025上海市新建住宅白蚁预防工程1.2工程地点：1.3工程范围：甲方委托乙方对位于的新建住宅项目进行白蚁预防施工，具体包括但不限于土壤处理、木材防腐处理、环境治理等。1.4工程内容：详见附件《白蚁预防工程方案》。第二条工期2.1开工日期：2.2竣工日期：2.3总工期：日历天2.4乙方应按照合同约定的工期完成施工，如遇不可抗力或其他非乙方原因导致的延误，双方可协商顺延工期。第三条工程质量3.1白蚁预防工程应符合《上海市新建住宅白蚁预防技术规范》及相关法律法规的要求。3.2乙方应采用先进的施工技术和合格材料，确保工程达到国家及地方规定的标准。3.3施工过程中，乙方应严格遵守相关安全规范，采取有效措施防止环境污染。第四条合同价款与支付方式4.1合同总价：人民币元（大写：）4.2付款方式：预付款：合同签订后日内，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款。进度款：工程进度达到%时，甲方向乙方支付合同总价的%。结算款：工程竣工验收合格后日内，甲方向乙方支付剩余款项。4.3甲方应按时支付款项，不得无故拖延或拒付；乙方应提供合法有效的发票。第五条双方权利与义务5.1甲方权利与义务按时支付工程款。提供施工场地及相关资料，并协助乙方办理开工手续。监督乙方施工进度和质量，提出合理建议。5.2乙方权利与义务按照合同约定工期、质量完成施工任务。严格遵守施工现场安全规范，做好环境保护工作。负责施工期间的安全管理，承担因施工不当造成的损失责任。第六条验收标准6.1工程完成后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、检测报告等。6.2甲乙双方共同组织验收，按照《上海市新建住宅白蚁预防技术规范》进行检查，确保工程符合要求。第七条质量保修7.1工程质保期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。7.2在质保期内，因施工质量导致的白蚁问题，乙方应免费修复或采取补救措施。第八条违约责任8.1甲方违约责任：未按约定支付工程款，每逾期一日，按应付金额的‰向乙方支付违约金。因甲方原因导致工程停工或延期，应赔偿乙方造成的损失。8.2乙方违约责任：未按工期完成施工任务，每逾期一日，按合同总价的‰向甲方支付违约金。施工质量不符合要求，甲方有权要求返工或解除合同，并由乙方承担相应责任。第九条争议解决9.1双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成时，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他条款10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2本合同一式份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。10.3本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或