2025关于建筑工程的承包合同范本

2025关于建筑工程的承包合同范本本合同由以下双方于2025年月日在（填写地点）签订：甲方（发包方）：名称：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包方）：名称：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方（以下简称“发包方”）需要进行（填写工程名称）建筑工程的发包，乙方（以下简称“承包方”）具备相应的资质和能力承揽该工程，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4承包范围：1.5工程总面积：第二条合同工期2.1合同工期为：天（具体开工日期以发包方通知为准）。2.2开工日期：年月日2.3竣工日期：年月日2.4因发包方原因导致的停工、窝工，工期相应顺延，承包方不承担产生的任何费用。2.5因不可抗力因素导致的工期延误，双方协商解决。第三条质量标准3.1工程质量应当符合《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的要求，达到（填写质量标准，如“国家优质工程标准”或“行业标准”）。3.2承包方应当严格按照设计图纸、施工规范及发包方的要求进行施工，确保施工质量。3.3发包方有权对施工过程中的质量问题提出整改意见，承包方应当及时整改。3.4工程竣工后，双方应当按照合同约定的验收标准进行验收，不合格部分由承包方限期整改。第四条合同价款与支付方式4.1合同总价款为人民币元（大写：），包含施工期间的所有费用，具体价款可详见合同附件。4.2付款方式：预付款：合同签订后，发包方支付合同总价款的%作为预付款；进度款：工程进度达到%时，发包方支付合同总价款的%；完工款：工程竣工验收合格后，发包方支付合同总价款的%；质保金：合同总价款的%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。4.3所有款项支付前，承包方应当向发包方提供合法有效的发票。第五条双方权利与义务甲方（发包方）的权利与义务：5.1发包方有权监督施工过程，对发现的问题提出整改意见；5.2发包方应当按时支付合同价款，并提供施工所需的协助；5.3发包方应当及时提供施工图纸及相关资料，并对其真实性和完整性负责；5.4发包方不得无故拖延工程验收，否则视为验收通过。乙方（承包方）的权利与义务：5.5承包方应当严格按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务；5.6承包方应当妥善管理施工现场，确保施工安全，避免对周围环境造成污染；5.7承包方应当自行承担施工所需的设备、材料及人工费用；5.8承包方应当做好施工现场的保卫工作，防止盗窃、破坏等事件发生。第六条安全施工6.1承包方应当严格遵守国家及地方关于安全生产的法律法规，确保施工过程中的安全。6.2承包方应当为施工现场的所有工作人员购买相关保险，费用自理。6.3如发生安全事故，承包方应当及时处理，并承担相应的责任。第七条验收标准与质量保修7.1工程竣工后，双方应当在个工作日内组织验收，验收通过后签署《竣工验收报告》。7.2如验收不合格，承包方应当在发包方通知后日内完成整改并重新申请验收，整改期间不得收取额外费用。7.3工程质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内，如出现质量问题，承包方应当在接到通知后小时内到场维修，费用由承包方承担。第八条违约责任8.1承包方未按合同约定的工期完成施工的，每逾期一日，应当向发包方支付合同总价款‰的违约金，逾期超过日的，发包方有权解除合同，承包方需赔偿造成的损失。8.2承包方未按合同约定的质量标准完成施工的，发包方有权要求其整改，并视情况扣除相应的质保金或要求赔偿损失。8.3发包方未按合同约定支付价款的，每逾期一日，应当向承包方支付合同总价款‰的违约金。第九条争议解决9.1本合同履行过程中如发生争议，双方应当协商解决；协商不成时，任何一方可以向工程所在地人民法院提起诉讼。第十条其他条款10.1本合同未尽事宜，双方可以另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。10.3本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：年月