2025园林绿化工程设计施工合同

2025园林绿化工程设计施工合同本合同由以下双方于境内自愿签订：甲方（发包方）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包方）：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲乙双方就2025年园林绿化工程的设计与施工达成一致，为明确双方的权利义务关系，保障合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：包括但不限于园林绿化的设计、施工及养护等。1.4工程范围：具体详见附件《工程范围说明书》。第二条合同工期2.1开工日期：年月日2.2竣工日期：年月日2.3总工期：天2.4工期顺延的情形：因不可抗力、甲方原因或设计变更导致的停工，双方协商确定工期顺延时间。第三条合同价款与支付方式3.1合同总价：人民币元（大写：）3.2付款方式：预付款：合同签订后日内，甲方向乙方支付合同总价的%；进度款：工程进度达到%时，甲方向乙方支付合同总价的%；最终结算款：工程竣工验收合格后日内，甲方向乙方支付剩余款项。3.3付款方式变更：双方协商一致后可书面约定其他付款方式。第四条工程质量与设计要求4.1设计标准：符合国家及地方相关园林绿化设计规范，满足甲方使用需求。4.2施工标准：按照设计图纸、施工方案及相关技术规范执行，确保工程质量达到合同约定的标准。4.3材料要求：乙方提供的苗木、花卉及其他绿化材料必须符合国家相关质量标准，并提供相应的合格证明。第五条双方权利与义务5.1甲方的权利与义务：（1）按时支付合同款项；（2）提供施工场地及相关资料，协助乙方开展工作；（3）参与工程设计图纸的审核及确认；（4）负责协调施工现场的其他相关单位。5.2乙方的权利与义务：（1）按合同约定完成设计与施工任务，并按时提交成果；（2）确保施工过程符合国家安全生产规范，做好施工现场的安全管理；（3）提供工程竣工资料，包括但不限于竣工图、苗木清单等；（4）负责工程保修期内的维护工作。第六条工程验收6.1验收标准：按照合同约定的设计图纸、施工方案及相关技术规范执行。6.2验收程序：中间验收：关键节点完成后，乙方应通知甲方进行中间验收；竣工验收：工程竣工后，双方共同组织验收，并签署《竣工验收报告》。6.3质量问题处理：若工程质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方返工或采取其他补救措施，相关费用由乙方承担。第七条保修条款7.1保修范围：乙方施工的全部园林绿化工程内容。7.2保修期限：自工程竣工验收合格之日起年。7.3保修责任：在保修期内，因施工质量问题导致的损坏，乙方应免费修复；如属甲方使用不当造成的损失，双方可协商解决。第八条违约责任8.1甲方违约责任：（1）未按合同约定支付款项，每逾期一日，按应付金额的‰向乙方支付违约金；（2）因甲方原因导致工程停工或延期，应承担相应损失。8.2乙方违约责任：（1）未按合同工期完成施工任务，每逾期一日，按合同总价的‰向甲方支付违约金；（2）施工质量不符合约定标准，甲方有权要求返工，并由乙方承担相关费用。第九条不可抗力9.1因不可抗力导致合同无法履行或停工，双方应协商解决，工期相应顺延。9.2受不可抗力影响的一方应在事件发生后日内书面通知另一方，并提供相关证明。第十条合同变更与解除10.1合同变更：经双方协商一致，可签订书面补充协议；若需修改设计或施工方案，应提前征得甲方同意并签署补充协议。10.2合同解除：因一方严重违约导致合同无法履行时，守约方有权解除合同，并要求赔偿损失。第十一条争议解决11.1因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2本合同一式份，甲乙双方各执份，自签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：年月