2025青岛建筑工程施工合同

2025青岛建筑工程施工合同正文本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于青岛市签订：甲方（发包人）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包人）：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方拟将工程项目委托给乙方施工，乙方同意承接该工程。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：本工程为结构，总建筑面积为平方米。具体施工范围详见附件《施工图纸》和《工程量清单》。第二条合同工期2.1计划开工日期：年月日2.2计划竣工日期：年月日2.3总工期为天，具体工期安排见附件《施工进度计划表》。因不可抗力、设计变更或发包人原因导致的停工，双方另行协商顺延工期。若承包人未能按期完成工程，每延误一日，需向发包人支付违约金人民币元。第三条工程质量标准3.1本工程的质量目标为达到国家及地方相关建筑规范和标准，包括但不限于《混凝土结构工程施工质量验收规范》、《建筑钢结构施工质量验收规范》等。3.2所有建筑材料、设备需符合设计要求及国家相关质量标准，并提供出厂合格证明及检测报告。3.3施工过程中如发现质量问题，发包人有权要求整改，由此产生的费用由承包人承担。第四条材料与设备4.1本工程所需的主要材料和设备由乙方负责采购，需提前向甲方提供样品并经确认后方可进场使用。4.2所有材料、设备的规格、型号、品牌及质量要求详见附件《材料设备清单》。4.3材料设备费用已包含在合同总价中，结算时不再另行计取。第五条安全施工与责任5.1承包人应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，制定完善的安全生产措施，并配备专职安全员进行监督管理。5.2施工期间若发生安全事故，承包人需及时处理并承担相应责任。发包人有权对安全隐患提出整改要求，承包人拒不整改的，发包人可另行委托第三方进行整改，费用由承包人承担。5.3承包人应为其施工人员办理相关保险手续，并为施工现场购买必要的工程险。第六条合同价款与支付方式6.1本合同总价为人民币元（大写：），包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费等。6.2工程款支付方式：a.开工前，发包人支付合同总价的%作为预付款；b.每月完成工程量经发包人确认后，支付当月工程进度款的%；c.竣工验收合格并提交完整竣工资料后，支付剩余工程款的%，质保金为合同总价的%，质保期满无质量问题后一次性付清。6.3所有付款均以转账方式支付至承包人指定账户：。6.4若承包人未按约定时间完成施工或工程质量不符合要求，发包人有权扣减相应工程款。第七条变更与签证7.1施工期间，如需对设计进行变更，发包人应提前书面通知承包人，并附变更图纸及说明。由此产生的增减工程量经双方确认后计入结算。7.2现场签证：施工过程中，若因发包人原因导致的停工、窝工等情况，承包人应在事件发生后日内向发包人提交签证申请，经审核确认后计入结算。第八条工程验收8.1工程竣工后，承包人应提前日书面通知发包人进行初步验收。8.2初步验收合格后，双方共同整理竣工资料，并向相关主管部门申请正式验收。8.3正式验收合格后，双方签署《竣工验收报告》。第九条质量保修9.1本工程的质保期为年，自正式验收之日起计算。9.2在质保期内，如出现质量问题，承包人应在接到通知后小时内到达现场进行维修，并承担相关费用。若承包人未能及时履行保修义务，发包人有权委托第三方进行维修，费用从质保金中扣除。第十条双方权利与义务甲方（发包人）：10.1负责提供施工场地及相关资料，协调处理施工现场周边关系。10.2按约定支付工程款，并及时审核承包人的签证申请及竣工结算文件。乙方（承包人）：10.3严格按照设计图纸、规范和施工组织计划进行施工，确保工程质量、工期及安全。10.4负责施工现场的管理，包括材料堆放、垃圾清运、扬尘治理等，做到文明施工。第十一条违约责任11.1若承包人擅自转包或分包工程，发包人有权解除合同，并要求承包人支付合同总价%的违约金。11.2承包人未按约定工期完成工程的，每延误一日，需向发包人支付违约金人民币元。11.3若发包人无正当理由拖欠工程款超过日，需按中国人民银行同期贷款利率向承包人支付滞纳金。第十二条争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.2本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3本合同一式份，甲乙双方各执份。第十四条合同附件施工图纸工程量清单材料设备清单施工进度计划表甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：年月日乙方（盖章）：法定