2025建筑工程施工合同范本HG_第1页
2025建筑工程施工合同范本HG_第2页
2025建筑工程施工合同范本HG_第3页
2025建筑工程施工合同范本HG_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

2025建筑工程施工合同范本HG第一章工程概况第一条项目名称：第二条建设地点：第三条工程规模：（包括但不限于建筑面积、结构形式等）第四条工程内容：（详细描述工程范围，包括土建、安装、装饰等）第二章合同双方第五条发包人（甲方）：，地址：，法定代表人：。第六条承包人（乙方）：，地址：，法定代表人：。第三章工期第七条开工日期：第八条竣工日期：第九条总工期：日历天第十条延期处理：因不可抗力或甲方原因导致的停工，双方协商顺延工期，乙方不承担违约责任。第四章质量标准第十一条执行标准：（如《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等）第十二条工程质量等级：合格/优良第十三条质量要求：严格按照设计图纸和施工规范执行，材料设备符合国家相关标准。第五章合同价款及支付方式第十四条合同总价：元（大写：）第十五条支付方式：开工前支付合同价的30%作为预付款；每月完成工程量的70%支付进度款；竣工验收合格后支付剩余款项，质保金为合同价的5%，质保期满无质量问题后一次性付清。第六章安全文明施工第十六条安全责任：乙方负责施工现场安全措施，确保不发生重大安全事故，甲方有权监督并提出整改要求。第十七条文明施工：乙方应保持施工现场整洁有序，减少对周边环境的影响，费用由乙方承担。第七章竣工验收与移交第十八条验收标准：按照合同约定的质量标准和规范执行，双方共同参与验收。第十九条问题处理：发现问题及时整改直至符合要求。第二十条移交手续：竣工验收合格后，乙方向甲方提交完整的技术资料并办理移交手续。第八章质量保修第二十一条质保范围：乙方在质保期内对施工质量问题无偿维修。第二十二条质保期限：土建工程为五年，安装工程为两年，自竣工验收合格之日起计算。第九章双方权利与义务第二十三条甲方责任：按时支付合同价款；提供施工场地和必要条件；审核乙方提交的文件并及时反馈意见。第二十四条乙方责任：按照合同约定完成工程施工任务；遵守国家法律法规，确保工程质量和安全；服从甲方监督，积极配合验收工作。第十章违约责任第二十五条甲方违约责任：未能按时支付款项，按日向乙方支付应付款的万分之违约金；因甲方原因导致停工，承担相应损失。第二十六条乙方违约责任：工期拖延，按日向甲方支付合同价的万分之违约金；质量不达标，返工并赔偿造成的损失。第十一章其他条款第二十七条不可抗力：因战争、自然灾害等不可抗力导致工程无法进行，双方协商解除或变更合同。第二十八条争议解决：友好协商不成的，向人民法院提起诉讼。第二十九条补充协议：未尽事宜，双方另行签订补充协议，具有同等法律效力。第十二章合同生效与终止第三十条生效条件：双方签字盖章后生效。第三十一条终止条件：合同履行完毕或依法解除。本合同正本一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论