2025建筑上海市建设工程施工合同小型工程本

2025[建筑]上海市建设工程施工合同小型工程本上海市建设工程施工合同（小型工程本）合同编号：签订地点：发包人（以下简称“甲方”）：地址：法定代表人：联系方式：承包人（以下简称“乙方”）：地址：法定代表人：资质等级：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等自愿的基础上，就上海市建设工程施工事项协商一致，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：（具体以甲方提供的图纸和说明为准）1.4工程规模：（小型工程，具体面积或长度为）第二条工期2.1开工日期：2.2竣工日期：2.3总工期：天2.4延误责任：如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元。第三条工程质量标准与验收3.1质量要求：乙方应当按照国家及上海市相关建筑规范和标准施工，确保工程质量达到合格标准。3.2材料要求：乙方使用的建筑材料、构配件和设备必须符合设计要求和有关标准，并提供相应的合格证明文件。3.3中间验收：工程隐蔽部分施工完毕后，乙方应当及时通知甲方进行中间验收，并形成书面记录。未经验收不得进入下一道工序。3.4竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并配合甲方组织竣工验收。验收合格后，双方签署《工程质量保修协议》。第四条合同价款与支付方式4.1合同总价：人民币元（大写：）。4.2支付方式：第一期付款：合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，计人民币元；第二期付款：工程主体结构完成后，甲方支付合同总价的%，计人民币元；第三期付款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余款项，计人民币元。4.3税费承担：乙方应依法缴纳相关税费，并向甲方提供正规发票。第五条双方权利与义务5.1甲方权利与义务：（1）负责办理工程开工前的各类审批手续；（2）按时支付工程款；（3）及时审核乙方提交的设计变更和签证申请；（4）提供施工场地及相关设施。5.2乙方权利与义务：（1）严格按设计图纸和规范施工，确保工程质量；（2）配备合格的项目经理和技术人员，未经甲方同意不得擅自更换或减少施工人员；（3）做好施工现场的安全管理和文明施工工作，接受甲方监督；（4）妥善处理施工过程中产生的废弃物，避免环境污染。第六条安全施工6.1施工安全：乙方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，制定完善的施工方案和安全措施，确保施工过程中的安全。6.2事故责任：如发生施工安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿造成的损失。第七条不可抗力7.1不可抗力事件：因战争、动乱、自然灾害等不可抗力因素导致工程无法按期完成的，双方协商顺延工期或解除合同。7.2损失承担：如因不可抗力造成损失，双方各自承担自身损失，互不追究对方责任。第八条合同的变更与解除8.1变更条件：工程设计或施工计划需要变更时，必须由甲方书面通知乙方，并签订补充协议。8.2解除条件：任何一方严重违约导致合同无法履行的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。第九条违约责任9.1质量问题：如因乙方施工质量问题导致验收不合格或出现重大质量事故，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。9.2工期延误：除不可抗力外，乙方未能按期完成工程的，每逾期一日，按合同总价的%支付违约金。第十条其他约定10.1通知与送达：本合同履行过程中的一切通知均以书面形式发送至双方预留地址，以快递或电子邮件形式送达，视为有效送达。10.2争议解决：如因本合同产生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十一条合同生效与终止11.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2终止条件：本合同在完成全部约定事项后自动终止。甲方（盖章）：法定代表人或授权