2025年版建设工程合同范本_第1页
2025年版建设工程合同范本_第2页
2025年版建设工程合同范本_第3页
2025年版建设工程合同范本_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

2025年版建设工程合同范本建设工程施工合同合同编号：签订地点：发包人（以下简称甲方）：地址：法定代表人：联系方式：承包人（以下简称乙方）：地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就建设工程施工事宜协商一致，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3建筑面积：平方米1.4结构类型：1.5质量标准：第二条合同工期2.1开工日期：2.2竣工日期：2.3总工期：天2.4工期顺延情况：不可抗力因素；甲方原因导致的停工；监理工程师批准的其他情况。第三条合同价款与支付方式3.1合同总价：人民币元（大写：）。3.2付款方式：预付款：合同签订后日内，甲方向乙方支付合同总价的%；进度款：按月支付已完工程量的%；结算款：工程竣工验收合格后日内结算完毕。第四条工程质量与施工要求4.1质量标准：符合《中华人民共和国建筑法》及相关规范；达到级质量标准。4.2施工要求：乙方应严格按照设计图纸和施工方案组织施工；使用符合国家标准的材料，进场材料需经甲方验收合格后方可使用；严格遵守安全生产规范，确保施工现场安全。第五条双方权利与义务5.1甲方权利与义务：负责提供施工场地及相关资料；负责办理工程开工所需的审批手续；按时支付合同价款；监督乙方施工进度及质量。5.2乙方权利与义务：按照合同约定工期完成施工任务；保证施工质量和安全，符合国家规范要求；配合甲方进行工程验收和结算。第六条材料设备供应6.1乙方负责采购的材料设备：-；-。6.2甲供材料设备：品种、规格、数量：；价格及支付方式：。第七条工程验收与保修7.1验收标准：符合设计文件和合同约定的质量标准；通过政府相关部门的竣工备案。7.2验收程序：中间验收：隐蔽工程完成后，乙方应提前小时通知甲方进行验收；竣工验收：工程全部完成，乙方提交完整资料后，甲乙双方共同组织验收。7.3保修条款：质保期限：自竣工验收合格之日起年；保修范围：因施工质量导致的建筑结构损坏、设备故障等。第八条违约责任8.1甲方违约责任：未按合同约定支付工程款，每逾期一日，按应付金额的‰支付违约金；因甲方原因导致停工，应赔偿乙方相应损失。8.2乙方违约责任：未按工期完成施工任务，每逾期一日，按合同总价的‰支付违约金；施工质量不符合约定标准，负责返工并承担相关费用。第九条争议解决9.1双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决；9.2协商不成，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十条其他条款10.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；10.2本合同一式份，甲乙双方各执份，自签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论