2025物流仓储设施建设合同范本

2025物流仓储设施建设合同范本本合同由以下双方于年月日在市签订：甲方（发包方）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包方）：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方拟建设物流仓储设施，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1项目名称：2025物流仓储设施建设工程项目。1.2建设地点：。1.3建设规模：总建筑面积为平方米，包括仓库、装卸平台、办公用房及相关配套设施。1.4建设内容：物流仓储设施的设计、施工及验收，具体详见附件《项目设计图纸》和《工程量清单》。第二条双方的责任与义务2.1甲方的责任与义务（1）负责提供本项目的前期审批文件及相关资料，并协助乙方办理相关手续。（2）按合同约定支付工程款项。（3）配合乙方进行施工现场的管理工作，及时解决施工过程中出现的问题。（4）负责组织项目验收，并签署验收合格意见书。2.2乙方的责任与义务（1）严格按照设计图纸、国家及地方的相关法律法规和标准进行施工，确保工程质量达到约定的标准。（2）按时完成工程进度，不得无故延误工期。（3）负责施工现场的安全管理，遵守国家安全生产法律法规，防止发生安全事故。（4）在施工过程中，应采取有效措施减少对周边环境的影响，并做好扬尘、噪音等污染的防治工作。第三条工期安排3.1开工日期：年月日。3.2竣工日期：年月日。3.3工期要求：总工期为天，具体进度详见附件《施工进度计划表》。3.4延期责任（1）因乙方原因导致工期延误的，每逾期一日，乙方向甲方支付违约金人民币元。（2）因不可抗力或甲方原因导致工期延误的，经双方协商一致后可相应顺延工期。第四条质量标准与验收4.1质量要求（1）工程应符合国家及地方相关法律法规、技术规范和标准，包括但不限于《建筑设计防火规范》、《建筑结构荷载规范》、《物流仓储设施设计规范》等。（2）乙方提供的材料和设备应具备合格证明，并通过甲方的验收。4.2验收程序（1）工程完成后，乙方向甲方提交竣工报告及完整的技术资料。（2）双方共同组织项目验收，按照国家相关标准进行检查。若验收不合格，乙方应按要求整改并承担相应费用。（3）验收合格后，双方签署《工程竣工验收证书》。第五条投资金额与支付方式5.1合同总价：人民币元（大写：元整），详见附件《工程量清单》和《施工合同预算书》。5.2付款方式（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元。（2）工程进度达到%时，甲方向乙方支付合同总价的%，即人民币元。（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的%，即人民币元。（4）剩余尾款为合同总价的%，即人民币元，在质量保证期满且无质量问题后一次性付清。5.3逾期付款责任甲方未能按约定时间支付款项的，每逾期一日，按未付金额的‰向乙方支付违约金。第六条权利与义务6.1知识产权（1）本项目的设计图纸、技术资料等知识产权归甲方所有。（2）乙方不得将上述资料用于其他项目或向外泄露。6.2保密条款双方应对在合作过程中获悉的对方商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。第七条保证与承诺7.1甲方的保证与承诺（1）甲方具备履行本合同的能力，并提供真实、准确的项目相关信息。（2）甲方按约定支付工程款项，不以任何理由拖延或拒绝付款。7.2乙方的保证与承诺（1）乙方具备合法的施工资质，且在施工期间持续保持该资质的有效性。（2）乙方严格遵守国家法律法规和行业规范，确保施工安全和工程质量。第八条违约责任8.1工程质量问题若因乙方原因导致工程质量不符合约定标准的，甲方有权要求乙方返工或采取其他补救措施，费用由乙方承担。如造成损失，乙方应予以赔偿。8.2工期延误除本合同另有规定外，任何一方不得擅自变更工期。因乙方原因导致的工期延误，按本合同第三条约定处理；因甲方原因导致的工期延误，双方协商顺延工期，且不视为违约。第九条不可抗力9.1定义：不可抗力指不能预见、不能克服且不能避免的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。9.2影响履行因不可抗力导致无法履行合同义务的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明。双方协商决定是否解除或变更合同。第十条争议解决10.1协商解决：双方因本合同发生争议的，应通过友好协商解决。10.2诉讼管辖：协商不成的，任何一方可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1补充协议：本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议，与本合同具有同等法律效力。11.2合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。11.3生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。附件设计图纸施工进度计划表工程量清单施工合同预算书甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：乙方（盖章）：法定代表人或