2025商业建筑装饰装修施工合同范本汇编

2025商业建筑装饰装修施工合同范本汇编商业建筑装饰装修施工合同合同编号：签订地点：签订日期：发包方（以下简称甲方）：名称：地址：法定代表人：联系电话：统一社会信用代码：承包方（以下简称乙方）：名称：地址：法定代表人：联系电话：统一社会信用代码：根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方商业建筑装饰装修工程事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4工程内容：1.5承包方式：（包工包料/包工不包料）。1.6工期：本工程自年月日开工，至年月日竣工，总工期为天。第二条工程造价2.1合同总金额为人民币（大写）元整（￥），以下简称“合同价款”。2.2合同价款包含但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、利润及相关税费等。2.3如施工过程中发生设计变更或工程量增减，双方应另行协商确定合同价款调整事宜，并签订补充协议。第三条材料与设备3.1工程所用的所有材料及设备应符合国家相关质量标准及环保要求，乙方需提供材料的合格证明文件，并经甲方验收确认。3.2乙方不得使用不符合设计要求或国家规定标准的材料及设备，否则由此造成的损失由乙方承担。3.3材料进场时，甲方有权对材料进行检查验收，若发现不符合约定标准，甲方有权要求乙方更换或退场，由此产生的费用及工期延误由乙方承担。第四条工程款支付4.1工程款支付方式：（银行转账/支票/其他）4.2工程款支付节点：第一期：合同签订后，甲方支付合同价款的%，即人民币元；第二期：工程进度达到时，甲方支付合同价款的%，即人民币元；第三期：工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的%，即人民币元；质量保修金：合同价款的%，即人民币元，自工程竣工验收合格之日起满年后支付。4.3甲方逾期支付工程款的，乙方有权停工，由此造成的工期延误及损失由甲方承担。第五条工期及延误5.1乙方应严格按照约定的工期完成施工，若乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金人民币元。5.2如遇不可抗力因素或甲方原因导致工期延误，经甲方书面确认后，工期可相应顺延，乙方不承担违约责任。5.3乙方应在开工前向甲方提交详细的施工进度计划表，甲方有权对施工进度进行监督。第六条施工质量与验收6.1工程质量标准：6.2工程竣工后，乙方应提前日通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后日内组织验收，并签署书面验收意见。6.3验收标准：符合国家及地方相关建筑装饰装修工程质量验收规范；达到设计文件及合同约定的质量要求；通过相关部门的备案及验收（如需）。6.4若验收不合格，乙方应在甲方指定的期限内完成整改，整改费用由乙方承担，工期不予顺延。第七条质量保修7.1工程质量保修范围及期限：装饰装修工程：自工程竣工验收合格之日起不少于年；电气管线、给排水管道工程：自工程竣工验收合格之日起不少于年。7.2在保修期内，若出现质量问题，乙方应免费维修或更换，否则甲方有权委托第三方进行维修，费用由乙方承担。第八条安全施工与责任8.1乙方应严格遵守国家及地方关于安全生产、文明施工的相关法律法规，确保施工期间的安全。8.2施工过程中若发生安全事故，由乙方承担全部责任及费用，甲方不承担任何责任。8.3乙方应为施工现场工作人员购买相关保险，包括但不限于意外伤害保险及责任险。第九条双方权利与义务甲方权利与义务：9.1按时支付工程款，不得无故拖延；9.2提供施工场地及必要条件，协调相关方关系；9.3参与工程验收，签署验收意见；9.4有权对乙方施工过程进行监督，提出整改意见。乙方权利与义务：9.5按照合同约定完成施工任务，确保工程质量和工期；9.6严格遵守施工现场管理规定，做好安全防护；9.7负责施工期间的材料保管及施工现场清理工作；9.8有权要求甲方按时支付工程款，不得无故拖延。第十条违约责任10.1任何一方未履行或未完全履行合同义务，均构成违约，违约方应赔偿守约方遭受的全部损失。10.2因乙方原因导致工期延误或工程质量不合格，乙方应承担相应违约责任，包括但不限于支付违约金、返工维修费用等。10.3因甲方原因导致工程无法按期开工或停工，乙方有权要求顺延工期，甲方应承担相应责任。第十一条争议解决11.1履行本合同过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2本合同经双方签字盖章后生效，一式份，甲乙双