2025建筑施工招标合同协议书范文

2025建筑施工招标合同协议书范文合同编号：签订地点：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，经双方友好协商，就本建筑施工工程事项达成一致，签订本协议。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4承包范围：1.5工程质量要求：符合国家及行业相关标准，达到质量等级。1.6工程开工日期：1.7竣工日期：1.8合同工期总天数：第二条发包人责任与义务2.1发包人应按合同约定支付工程款，确保施工顺利进行。2.2发包人负责提供施工场地及相关资料，办理施工所需许可及审批手续。2.3发包人有权对施工过程进行监督，提出合理建议，并参与隐蔽工程验收。2.4发包人应按合同约定提供施工图纸及技术资料，并对其准确性、完整性负责。第三条承包人责任与义务3.1承包人应严格按照设计图纸、施工规范及合同约定进行施工，确保工程质量和工期。3.2承包人应做好施工现场的安全管理工作，遵守相关法律法规，防止发生安全事故。3.3承包人应按合同约定的时间向发包人提交施工进度计划及相应报表，接受发包人的监督。3.4承包人应保护发包人提供的施工场地及设施，避免造成损坏或浪费。第四条工程质量与验收4.1工程质量应符合国家及行业标准，承包人应在施工过程中严格控制质量，确保工程达到约定的质量等级。4.2工程隐蔽部分应在施工前通知发包人进行检查，经发包人确认后方可覆盖。4.3工程竣工后，承包人应向发包人提交完整的竣工资料，并配合发包人进行竣工验收。4.4若工程未达到约定质量标准，承包人应无偿返工直至合格，由此造成的工期延误不计为工期顺延。第五条工程款支付5.1工程款总额：人民币元（大写：）。5.2工程款支付方式：5.3工程款支付时间：预付款：合同签订后日内支付合同总额的%；进度款：按月支付已完工程量的%，于每月日前结算；竣工款：工程竣工验收合格后日内支付合同总额的%；质保金：合同总额的%，于工程缺陷责任期满后无质量问题一次性支付。第六条工期延误与顺延6.1承包人应按合同工期完成施工任务，若因承包人原因导致工期延误，每延误一日，承包人应向发包人支付违约金人民币元。6.2发生以下情况时，工期可相应顺延：不可抗力事件；发包人未能按约定支付工程款；发包人提供的施工场地或资料不符合要求；其他非承包人原因导致的停工。第七条变更与签证7.1施工过程中若需变更设计或修改施工方案，发包人应提前以书面形式通知承包人，承包人应按变更要求进行施工。7.2因设计变更或施工条件变化导致的工程量增减，双方应协商确定签证内容，并作为结算依据。第八条违约责任8.1若发包人未按合同约定支付工程款，每逾期一日，发包人应向承包人支付逾期金额的‰作为违约金。8.2若承包人未按合同工期完成施工任务，每逾期一日，承包人应向发包人支付违约金人民币元。8.3若承包人施工质量未达到约定标准，承包人应无偿返工并承担由此造成的损失。第九条争议解决9.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向人民法院提起诉讼。第十条合同生效与终止10.1本合同经双方签字盖章后生效。10.2本合同在工程竣工验收合格、工程款结清且质保期届满后终止。第十一条其他条款11.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2本合同一式份，发包人执份，承包人执份，具有同等法律效力。发包人（盖章）：名称：地址：法定代表人：联系电话：承包人（盖章）：名称：地址：