（公司）安全生产协议书（31篇）

（公司）安全生产协议书（31篇）

（公司）安全生产协议书篇1

劳动合同，双方就合同期限协商不一致时，补签或续刊的合同

期限应从签字之日起不得少于月。乙方符合续订无固定期

限劳动合同条件的，甲方应与其签订无固定期限劳动合同。

第四十条订立无固定期限劳动合同的，出现法定终止条件或甲

乙双方约定的下列终止条件出现，本合同终止。

九、经济补偿与赔偿

第四十一条甲方违反劳动合同的，应按下列标准支付乙方经济

补偿金：

2、甲方支付乙方的工资报酬低于当地最低工资标准的，要在补

足低于标准部分的同时，另外支付相当于低于部分25%的经济补偿

金。

第四十二条甲方解除乙方劳动合同，除本合同第三十二条规定

的情形外，甲方应按国家和地方有关规定支付乙方经济补偿金。

第四十三条甲方解除乙方劳动合同后，未按规定给予乙方经济

补偿的，除全额发给经济补偿金外，还须按该经济补偿金数额的

50%支付额外经济补偿金。

第四十四条乙方患病或者非因工负伤，经劳动能力鉴定委员会

确认不能从事原工作，也不能从事甲方另行安排的工作而解除本合

同的，甲方除按第三十八条执行外，还应发给乙方不低于六个月工

资的医疗补助费（月工资标准按甲方正常生产情况下乙方解除合同

前十二个月月平均工资计算，若乙方月平均工资低于企业月平均工

资的，则按企业月平均工资标准执行）。患重病和绝症的还应增加

医疗补助费，患重病的增加部分不低于医疗补助费的50%,患绝症

的增加部分不低于医疗补助费的100%。

第四十五条甲方发生故意拖延不与乙方续订劳动合同、与乙方

订立无效劳动合同、违反规定或本合同约定侵害乙方合法权益以及

解除劳动合同等情形之一的，给乙方造成损害，甲方应按下列规定

赔偿乙方损失：2、造成乙方劳动保护待遇损失的，应按国家规定补

足乙方的劳动保护津贴和用品。

3、造成乙方工伤、医疗待遇损失的，除按国家规定为乙方提供

工伤、医疗待遇外，还应支付乙方相当于医疗费用25%的赔偿费用；

4、乙方为女职工或未成年工，造成其身体健康损害的，除按国

家规定提供治疗期间的医疗待遇外，还应支付相当于其医疗费用

25%的赔偿费用；

第四十六条乙方违反规定或本合同的约定解除劳动合同，对甲

方造成损失的，乙方应赔偿甲方下列损失:

1、甲方为其支付的培训费和招收录用费；

2、对生产、经营和工作造成的直接经济损失；

3、本合同约定的其他赔偿费用。

十、违反劳动合同的责任

第四十七条当事人一方违反本合同时，应承担违约责任，向对

方支付违约金元。

第四十八条其他违约责任

十一、双方约定的其他事项

第四十九条

十二、劳动争议处理

第五十条因履行本合同发生的劳动争议，当事人可以向本单位

劳动争议调解委员会申请调解；不愿调解或调解不成，当事人一方

要求仲裁的，应当自劳动争议发生之日起六十日内向劳动

争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁

委员会申请仲裁，对仲裁裁决不服的，可乂向人民法院提起诉讼。

十三、其他

第五十一条以下专项协议和规章制度作为本合同的附件，与本

合同具有同等法律效力。

（公司）安全生产协议书篇2

总包单位（甲方）：

分包单位（乙方）：

为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家

财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、

《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》等建

筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工安全生产达成如下

协议：

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

分包内容（范围）：

分包方式：

二、工期

开工日期：

计划竣工日期：

三、安全生产

1.分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上

级主管单位(法人单位)的委托书，分包与其资质相符在授权委托书

范围内工程的经济组织。

2.分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规

定》、《建筑施工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电

安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准(JGJ59—)》、

《汕头市建筑工地文明施工标准》及其他生产的法律、法规、规范、

标准及各项规定。能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。

3.分包方必须学习、掌握，并执行总包方现行的有关安全生产

各项规章制度和管理方式。

4.分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织

设计和安全技术方案。

5.分包方必须严格执行三级安全教育制度，项目经理、分包工

程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。

6.分包方必须执行安全生产检查整改制度。

7.分包方必须接受总包方或上级主管部门、政府有关部门的安

全生产检查。

8.分包方必须执行安全生产的防护设施、设备验收制度。

9.分包方自带的施工机械设备，必须符合国家标准、规定，且

机械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏、有效。

10.分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品。

11.分包方必须执行“因工伤亡事故报告制度”，如分包方施工

现场发生因工伤亡事故，必须立即向总包方汇报，不准隐瞒不报，

并全力抢救伤员，保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、

设施时，要做记录或拍照。不准破坏事故现场。分包方须积极配合

总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察，

不得提供伪证。

12.分包方必须承担因为分包方的原因造成事故的经济责任和法

律责任。

13.分包方有权拒绝总包方的违章指挥。

14.分包方发生人员伤亡时，不管事故的责任在何方，分包方必

须做好事故的善后处理工作。当总包方对事故的发生负有责任时，

总包方应积极协助分包方做好善后工作。

15.总包方应为分包方单位创造良好的作业环境，完全因总包方

的设施、设备不良造成的事故，应有总包方负责。

16.总包方有权监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为,

对不服管理的有权进行处罚或令其停止作业。

17.总包方有权审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育情

况。

18.补充条款：为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的

方针，增强施工人员安全意识，杜绝伤亡事故的发生，分包方要遵

守如下规定：

(1)、分包方在施工期间委派同志负责本工程项目的有关安全

工作，相关施工人员、特殊工种身份证、上岗操作证、劳务注册等

手续必须要齐全。如果隐瞒项目部，造成手续不全和与事实不符的,

发生了问题责任由分包方负责。

(2)、分包方的特殊工种必须按现行国家标准《特种作业人员安

全技术考核管理规则(GB5036—85)》经安全技术培训，经相关主管

部门考核合格后，取得上岗操作证，持证上岗，否则不能进场操作。

严禁持伪造假证上岗。如果违反本规定发生任何问题，责任全部由

分包方承担。

(3)、分包方必须遵守施工现场的所有安全管理制度，同时必须

执行安全交底中的全部内容。如分包方因不遵守各项制度和不执行

交底中所列条款，发生任何问题及事故，责任全部由分包方承担。

(4)、分包方的队长、技术员、专(兼)职安全员、要认真宣传并

执行国家、市政府等行政部门发布的有关安全生产法规，遵守各项

规章制度。

(5)、根据国家住房和城乡建设部规定，分包方施工人员在50

人以下设专职安全员一人，50人以上必须设两名以上专职安全员，

配合安保部安全员共同管理施工现场各项安全、保卫、消防工作。

(6)、分包方负责的施工区、宿舍、伙房、厕所、库房等，必须

保持清洁卫生，有专人负责。

(7)、分包方的工人和管理人员进入施工现场必须戴好安全帽、

系好安全帽带，施工现场杜绝吸烟。严禁违章指挥、违章作业、违

反劳动纪律，特殊工种必须穿戴劳动保护用品。如果出现违反规定

的情况，发生任何问题及事故责任由分包方承担。

(8)、分包方的所有人员必须遵守劳动纪律、交通法规、安全管

理制度及国家规定的其他各项法律法规，并做好班前安全教育、交

底和记录。

(9)、施工现场的所有临建设施、防护设施、消防设施、临电设

施、机电设备等，不经项目部允许，不得随意拆除或搬运。如违反

规定，发生任何事故由分包方承担。

(10)、分包方不得使用年龄未满18周岁的童工和建筑业规定的

超龄职工及患有特种疾病人员，不准给女工安排重体力的劳动，否

则发生任何问题全部由分包方承担。

(11)、楼梯口、通道口及预留洞口，分包方必须按安全操作规

程及其它各项安全规定做好各洞口的防护工作，否则发生安全事故，

责任由分包方承担C

(12)、施工时必须搭好脚手架，作业面满铺脚手架、设护身栏、

安全网及爬梯，并且符合安全要求，如不按上述规定执行，发生事

故责任由分包方承担。

(13)、分包方中、小型机械的操作人员必须按照规定做到“定

人定机”和持证操作;起重吊装人员遵守“十不吊”规定，严禁违章、

无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器和机械

设备。

(14)、分包方必须严格执行三级安全教育制度，未经三级安全

教育和技术交底的施工人员，分包方严禁安排其施工生产，否则造

成后果全部由分包方承担。

(15)、分包方必须按期足额发放农民工工资。

(16)、工程完工后分包方必须及时清理存留在施工现场一切建

筑材料，配合总承包单位完成工程验收。

(17)、分包方在生产过程中必须重视安全工作，若由于违章指

挥、违章作业、违反安全操作规程及各项安全管理制度，不执行项

目部所列的各种条款和上述规定，发生任何安全事故及经济损失全

部由分包方负责承担，并处以1000元一10000元的违约款，情节严

重者直至无条件退场。

四、违约

1.达不到约定条件的，总包方一经发现I,可要求分包方立即进

行整改和补充完善，分包方应按总包方要求进行整改和补充完整，

直到符合约定条件C

2.因分包方原因达不到约定条件的，由分包方承担违约责任和

经济支出。

3.因总包方原因达不到约定条件的，由总包方承担违约责任和

经济支出。

五、争议

当总、分包发生争议时，可通过总、分包双方上级主管部门协

商调解，

若达不成一致意见，可向政府有关部门申请仲裁。

六、本协议在双方签字盖章后生效。

七、本协议书一式两份，双方各执一份，具有同等效力。

总包方：分包方：

（盖章）（盖章）

总包代表：分包代表:

日期：日期：

（公司）安全生产协议书篇3

*

为了确保您在本公司生产、生活等方面有个宽松、舒畅的条件

和环境，在生产和生活中避免发生意外和人为所造成的事故。请遵

守安全生产有关规定和公司的规章制度。在生产中不断完善和建立

健全安全生产制度，在生活中有一个和谐、安祥的环境，公司特订

立安全生产（生活）协议。希望每位干部、职工自觉遵守。协议条款

如下：

一、遵守国家有关安全生产的规定。

二、遵守公司的各项规章制度（规定）

三、上、下班时间严禁在公司或生产场所聚众赌博、酗酒、斗

殴，如发生上述行为，后果自负。

四、遵守作息时间。晚上私需外出的员工不得超过规定回厂时

间（晚上外出回厂时间为23：00之前），外出期间发生一切意外，责

任由员工自己负责，公司不承担任何法律责任和经济责任。

五、各有关车间、氨机房、冻库人员在生产过程中必须按有关

规定进行操作，不得擅自改变生产工序和操作规程，如违规操作，

发生事故，责任自负。

六、为了确保您和他人的生命和财产安全，凡属本公司干部、

职工，一律禁止在宿舍内使用电磁炉、电炒锅、电饭煲等电器进行

生活自餐，如擅自使用者发生一切事故责任和后果自负。

七、凡是公司上、下班时间骑摩托车的干部、职工必须持有摩

托车驾驶证和带有安全头盔。无证驾驶、或超载发生事故或伤亡的、

本公司不承担一切法律和经济责任。

八、每位干部、职工必须在生产、生活中自觉遵守有关规定。

对生产机械设备安全意识必须加强，在上班前应对机械设备、电源、

开关等进行操作前检查，在确定安全情况下进行操作。

九、目前公司人员结构比较复杂，车辆繁多，为了保证工人和

家属（特别带有小孩的）的人身安全，要求各员工教育好自己的家属

和孩子。严禁儿童进入车间等有关生产场所，并做好宿舍内的防水、

防电工作。如不遵守安全规定和本协议书，发生一切事故，责任自

负，公司不承担一切法律责任和经济责任。

十、本协议一式二份，双方各执一份，以上协议条款，从签订

之日起生效，甲、乙双方均遵守执行，如有不尽事宜，将进行补充

执行。

甲方：乙方:

20—年月日

（公司）安全生产协议书篇4

委托单位：公司（简称甲方）施工单位：

___________（简称乙方）

工程名称：工程

一、总则

为了贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，确保

安全施工无事故。根据国家《安全生产法》相关政策法规，为维护

甲乙双方合法权益，在协商一致的基础上，特签订本安全责任合同

书。

二、甲乙双方责任

（一）、甲方的责任

1、施工过程期间，甲方监控乙方安全生产管理制度、岗位责任

制度、安全操作规程的实施，积极协助乙方，防止施工过程中安全

事故的发生。

2、甲方现场安全施工管理代表，本着“安全责任重于泰山''的

原则精神，积极主动协助乙方抓、管安全工作，对出现的安全隐患,

采取“三不放过”的原则，及时整改和制订安全措施，做好本职工

作。

3、甲方管理代表，本着“实事求是”的工作原则，积极主动配

合乙方有组织、有计划，合理有序的施工。

（二）乙方的责任

1、乙方必须按上级安全管理部门及总承包单位的要求配备安全

设施，并制订切实可行的安全施工措施，完善各项安全管理制度，

并将安全制度及责任落实到班组和每个员工，同时与每个员工签订

安全责任书。在施工期间，乙方必须积极参加并接受甲方的安全教

育和各种形式的安全检查活动，严格遵守甲乙双方签订的合同准则,

严格执行安全操作规程及各项施工安全管理制度，服从甲方管理代

表指挥，不得违章作业，冒险蛮干。

2、本工程由乙方承担一切安全责任及安全事故处理费用。

3、乙方应设立安全管理机构班子，并设专职安全员一人，负责

本工程的安全管理工作。具体负责对施工现场、建筑材料、供电设

施、设备安全及运行状况、井下操作等安全工作进行重点管理，并

与甲方安全管理人员协调沟通安全管理工作事务。

4、若乙方不按有关规定和总承包方的要求配备安全设备；未制

订安全施工措施;不按施工组织设计规定的工序（尤其是钢筋碎护壁）

施工；不服从甲方的正常管理，盲目抢工程进度、违章操作、乱搭电

源、无控制配电箱、冒险蛮干；未经甲方同意，擅自改变配电设施，

生产运输工具行驶不规范，所造成的安全责任事故，乙方承担一切

责任和经济损失。

5、乙方在施工期间应对员工不断进行治安条例、劳动纪律、操

作规程、作业制度的管理教育与培训。员工不得打架、斗殴、饮酒

取闹、违纪违法，造成恶劣影响有损公司信誉，由此造成的一切损

失和后果，均由乙方承担责任。

6、乙方应加强对机台班组、员工宿舍、食堂生活重点管理，严

禁使用电炉，乱搭接电线照明等不规范行为；乙方员工施工期间不请

假、不报告擅自外出，上班不穿工作服、防护鞋、不戴安全帽的，

一律处以元一次罚款。员工发生任何意外和安全事故，均由

乙方承担一切责任前处理费用。

7、乙方必须给下井员工购买保险（即人身意外险）。

三、甲乙双方有关事宜

1、本责任合同书自双方签订之日起生效，工程完工验收后三月

内失效。本责任合同书一式份，甲乙双方各执原件份。

2、协议双方如有争议，应尽可能通过协商、调解解决。协商、

调解不成，双方同意向乙方所在地人民法院提起诉讼。

甲方（签章）：乙方（签章）：

代表：代表：

项目安全员：项目安全员：

_____年月日年月日

（公司）安全生产协议书篇5

经甲乙双方协商，甲方同意录用乙方在工地做建筑劳动，为确

保工程顺利进行，杜绝各类事故，甲乙双方必须做到如下规定，否

则出现问题造成的一切后果；经济损失均由责任方自负。

甲方应负责对施工人员进行遵纪守法，安全防护、安全保卫和

安全生产，文明施工等方面的教育和监督、检查。强调施工人员必

须遵守各项规章制度，遵守安全生产操作规程。及时向各工种进行

安全技术交底，做到不违章指挥。

乙方应做到：

一、遵守党纪国法、社会公德、交通秩序和施工工地规定的各

项规章制度。

二、讲文明、讲礼貌，不打架骂人，不喝酒不赌博，不看黄色

影视书刊，按时休息，有事请假，不无故旷工。

三、工作认真负责，遵守规章制度，正确使用防护用品，爱护

公物，做到优质不劣用，节约原材料，节约用水用电，使用的设备、

料具要妥善保管，不得丢失损坏。

四、施工现场禁止打闹，特别是在高空作业更不准跑跳，不准

穿拖鞋或光脚。

五、施工现场禁止吸烟。现场的安全防火器材和宣传标牌不得

挪做它用。无关人员不得擅自动用施工现场的机械、电力设备。不

准私自点火做假，拉线接灯，使用电热器具。

六、进入施工现场必须戴好安全帽，上下要走马道，禁止乘坐

吊车或从架子管上下，高空作业必须系好安全带。

七、施工现场来客要登记，不得私自留宿，施工现场禁止随地

大小便，要经常保持环境，宿舍和各人卫生，预防疾病，一旦发现

传染病要立即报告，隔离治疗。

八、离开工地时要事先汇报，携带的行李物品要经有关领导和

保卫人员检查，禁止私下偷拿公司财务。

此协议一式两份，自双方签字之日起生效。

甲方：甲方代表：

乙方：乙方代表：

—年—月_日—年—月—日

（公司）安全生产协议书篇6

为搞好安全生产，提高职工自我保护意识，杜绝违章指挥、违

章作业和违反劳动纪律行为，积极有效地预防和控制各类事故的发

生，特与职工签订比安全生产协议书。

一、时间

年月日至年月日止

二、安全责任目标

杜绝重大责任亡人事故、火灾、交通事故、刑事案件及有政治

影响事件的发生。

三、安全责任内容

1、遵守施工现场各项安全生产管理规定，服从管理人员的指挥。

2、不违规作业，严格执行技术交底。

3、进入施工现场戴好安全帽、系好下颌带，两米以上高处作业

系好安全带。

4、不私自乱拉乱接电线，不随便动用机械设备、电气设备等。

5、不从高处往下扔工具、材料和建筑用过的废料，不在高处打

闹。

6、不在施工区域吸烟，酒后不参加施工作业。

7、在有害作业场所作业时，按规定着职业防护用品，并爱护防

护用品及设备。

单位负责人：

职工签字见《分承包方与职工安全生产协议书签字表》

年月日

（公司）安全生产协议书篇7

总包方（甲方）：

分包方（乙方）：

为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家

财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、

《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和北

京市建委关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工安全生

产达成如下协议书：

一、甲方职责

1、认真执行国家和市政府、市建委颁发的各种安全生产法规

规程、标准，对乙方在本单位的施工范围内履行安全生产监督、检

查、指导和管理责任。

2、甲方要对乙方操作人员的五证（进京证、做工证、身份证、

婚育记录、特种操作人员上岗证）进行核查，对乙方的人员发现有证

件手续不全;未成年童工等与《劳动法》相违背人员进行清退，并做

出相关处理。

3、甲方要对乙方施工人员进行入场安全生产教育，学习国家、

建委、企业的安全生产方针规程制度，操作规程等条例，并签订安

全生产教育登记表格等。

4、甲方随时在施工过程中监督检查乙方执行安全生产技术交

底的执行情况，监督对违章、隐患的整改落实工作并有文字记录。

5、甲方管理人员做到不违章指挥、违章操作。

二、乙方职责

1、认真学习严格遵守国家、市政府、建委颁发的各项安全生

产法规和规定，并严格遵守工程项目经理部制定的各项安全管理制

度和措施。

2、乙方要服从甲方的安全生产管理。乙方的负责人必须对本

单位职工进行安全生产教育，以增强法制观念和提高职工的安全意

识及自我保护能力，自觉遵守甲方各项安全规章制度。

3、乙方要认真贯彻执行甲方对分部、分项、分工种的安全技

术交底要求，乙方的负责人必须检查具体施工人员落实情况，并进

行经常性的督促、指导，确保施工安全。

4、乙方必须保持本队人员的相对稳定，人员变更事先向有关

领导和部门报告，工人进行施工作业之前必须接受进场“三级”安

全生产教育和学习，并参加安全培训教育考试合格后，签订安全生

产教育登记表方准上岗。

5、乙方在施工期间必须接受甲方安全生产，文明施工方面的

检查；督促、指导对查出的问题必须在限期内整改，对拖延不改或不

认真整改的甲方有权暂停施工作业。对严重违章指挥，操作仍存在

重大安全隐患的，总包单位有权发放出指令书，令其停工整顿并按

规定给予处罚。

6、由甲方提供的机械设备。脚手架等设备在搭设、安装完毕

交付使用前，甲方需会同有关乙方共同按规定验收，并做好移交使

用的书面手续，严禁在未经验收或验收不合格的情况下使用。

7、乙方对于施工现场的脚手架、设施、设备的各种安全防护

措施、保险装置、安全标志和警示牌等不得擅自拆除、变动，如确

需拆除、变动的必须经甲方施工负责人和安全管理人员的同意，并

采取必要的、可靠的安全措施后方能拆除。

8、乙方的特殊作业人员必须经安全教育和安全技术培训，考

试合格取得北京市安全生产管理部门颁发的上岗操作证后，放准上

岗作业，严禁不懂电器、机械设备的人员擅自操作使用电器、机械

设备。

9、乙方必须严格执行防火、防爆制度，易燃、易爆场所严禁

吸烟及动明火，消防器材不准挪作他用，电焊气割、防水等作业应

按规定办理用火审批手续，严禁使用电炉及其他电热器具。

10、由甲方提供的电器设备，乙方在使用前应先进行检测，如

未符安全使用规定的，应及时向甲方提出，甲方应积极落实整改，

合格后放准使用，严禁擅自乱拖、乱拉、私接电气线路及电气设备。

11、贯彻“谁施工谁负责安全防火''的原则。乙方在施工期间

发生事故应积极组织抢救伤员、保护现场并立即上报。

12、各专业承包队（包工队）的负责人应对本施工人员在施工生

产中施工安全和身体健康状况负责。经常检查本队人员在作业现场

的安全生产状况和身体健康状况，发现不安全隐患、问题及时纠正，

重大安全隐患应立即上报有关领导。

13、乙方监督教育本队施工人员遵守安全操作规程和劳动纪律,

做到不违章指挥、不违章作业、不违章劳动纪律，认真执行安全生

产技术交底，服从安全人员的检查指导。对不安全作业环境积极提

出意见，并有权拒绝违章操作。提高自我防护能力。

14、乙方要协助项目经理部做好施工现场的环境保护工作。

三、补充条款

1、乙方如违反条款的要求发生人员伤亡事故责任自负。

2、因乙方原因达不到约定条件的，由乙承担违约责任和经济支

出，因甲方原因达不到约定条件的，由甲方承担违约责任和经济支

出。

3、当甲、乙双方发生争议时，可通过甲、乙双方上级主管部门

协商调解，若达不成一致意见，可向政府有关部门申请仲裁。

4、本协议在双方签字盖章后立即生效。

5、本协议一式两份、双方各执一份，具有同等效力。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

法定代表：法定代表：

（或委托代理人）：（或委托代理人）：

日期：日期：

（公司）安全生产协议书篇8

甲方：

乙方：

为了贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，加强

项目法施工的标准化管理，落实各项目工作责任制，提高项目管理

水平，充分调动员工的积极性，确保工期、质量、安全、文明施工、

环境卫生等工作达到项目工程管理预期经济目标，确保职工的生命

安全，必须贯彻执行党和国家对行业管理的标准、法规、规范及公

司和项目部的规章制度，狠抓施工现场的安全、文明施工的标准化、

制度化、规范化、科学化管理。特制定以下安全协议，望甲、乙双

方共同遵守。

一、认真贯彻国家及上级有关安全生产的方针、政策、法规，

从组织管理、指挥、生产方面负安全责任。

二、主管本班组，不发生安全事故，达到工序操作、质量、安

全标准化管理，对施工中出现的安全隐患及时处理。

三、确保工期进度，严格执行安全技术交底，严格执行工序安

全操作程序，确保作业区施工人员的安全。

四、编制施工安全组织设计，必须符合相关安全技术规范要求。

五、必须认真执行安全生产规章制度及本工种的安全操作规程,

合理安排组织工人工作，仝面负责本班组人员在生产中的安仝和健

康。

六、必须认真按安全、质量要求规定和检验程序对工程进行自

检、互检、交接检c发现问题及时解决，严把安全质量关。

七、班前检查班组的作业现场的安全状况，发现问题及时解决。

八、班前检查作业环境安全隐患，作好记录并及时整改。

九、认真落实安全技术交底作好班前讲话，教育本班组人员不

违章作业、不冒险蛮干。在施工中，高处作业及临边作业一定要系

好安全带及带好安全帽，以防止高处坠落。

十、进放施工现场，严格执行安全操作规程，遵守安全生产规

章制度，认真执行安全交底，不违章作业，服从安全员的指挥。

十一、对楼上的一切用电，不准私自乱接乱挂，以防触电，造

成伤亡事故。如需用电时，一定要找专业电工接换。

十二、发扬团对友爱精神，在安全生产方面做到互相帮助、互

相监督，对新工人要积极宣传安全生产知识。维护一切安全设施和

防护用具，正确使用，不准拆改，做到安全生产、文明施工。

十三、作好每周一次文明综合值班检查和不定期的安全检查，

作好检查日志记录，保证检查记录有检查部位、检查人、整改措施、

整改人和整改时间，作好资料消项反馈。

十四、作好班前活动记录，班组安全活动一周小结记录。

十五、发生工伤事故要详细记录，及时上报，并组织专职人员

认真分析提出防范措施c发生重大伤亡事故要保护好现场并立即上

报。

十六、进入现场前必须对本班组人员进行体检，确保在施工期

间不发生因病伤亡事故。

十七、施工中出现违章指挥、违章作业、冒险蛮干、违反劳动

纪律、不服从领导、项目部按情节轻重处乂5（nooo元之间的处罚，

出现重大伤亡事故隐患，按分项承包工程总额的2〜3倍进行处罚。

本协议一式两份，自签字之日起生效，望甲乙双方共同遵守。

甲方签字：

乙方签字：

年月日

（公司）安全生产协议书篇9

甲方：项目部（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

为深入推进施工工地现场消防安全工作，坚决杜绝施工现场消

防安全事故的发生，确保“智能动态称重系统研发生产基地项目”

安全、优质、按期完成，同时为进一步明确有关各方的消防安全职

责，提高项目施工消防安全管理的整体水平，杜绝重大伤亡事故的

发生。结合工地现场的实际情况，制定本协议书。开工前乙方必须

与甲方签订建设工程消防安全协议书，以明确职责，作为消防安全

管理的指导与检查执行依据。

在施工分包合同的执行上，本协议具有优先权。本协议书适用

的工程项目名称为：智能动态称重系统研发生产基地外墙装饰工程,

此项目施工地点为：太原市高新区中心街以北

1、乙方必须成立消防安全工作管理组织机构，制定消防安全工

作管理制度，并将组织机构及制度上报工地现场消防安全指挥部。

2、乙方要组建义务消防队，制定义务消防队管理制度，义务消

防队队员应进行集中培训，掌握各类火灾的基本灭火剂救援知识，

每月至少组织一次培训及灭火和救援演练。同时要实行全天24小时

轮班巡查制度，并建立巡查记录，对于发现的隐患及时消除。

3、乙方应当落实消防安全责任制，制定消防安全操作规程及灭

火和应急疏散预案，对施工人员进行消防安全培训，组织有针对性

的灭火和疏散演练，其中人员居住场所每月至少组织一次灭火和疏

散演练。

4、乙方应按照国家标准、行业标准配置消防设施，器材，设置

消防安全标志，并定期组织检查、维修、确保完好有效。

5、甲方每月对工地现场的消防设施组织至少一次全面检查，确

保完好有效同时留存完整的检查记录。

6、乙方应确保现场安全疏散通道、出口、消防车通道的畅通。

7、乙方在节假日期间，应加大宣传力度和巡查力度，确保现场

的消防安全。

8、如乙方有发现问题拒不整改的情况，每发现一次，罚款万

元，该罚款从应付乙方的工程款中扣除，造成人员，财产损失的，

责任全部由乙方承担。

甲方：乙方：

身份证号：

日期：日期：

（公司）安全生产协议书篇10

总包方（甲方）：

分包方（乙方）：

为加强施工现场安全管理，保护职工的人身健康安全和国家财产,

保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国安全生产法》、

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、及《建

筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、

《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施

工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分

包的有关规定，双方就本工程施工安全生产达成如下协议：

一、工程概况：

工程名称：

工程地点:

分包内容（范围）:

分包方式：

二、工期：

开工日期：

竣工日期：

三、安全生产：

1、分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上

级主管单位（法人单位）的委托书，分包与其资质相符在授权书范围

内的工程的经济组织。

2、分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规

定》、《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同

条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建

设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建

筑工程分包的有关规定以及其它有关安全生产的法律、法规、规范、

标准和各项管理规定，能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。

3、分包方必须学习、掌握、并执行总包方现行的有关安全生产

各项规章制度和管理方式。

4、分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织

设计和安全技术方案。

5、分包方必须执行“三级”安全教育制度，项目经理、分包工

程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。

6、分包方必须执行安全检查整改制度和安全技术交底制度。

7、分包方必须接受总包方上级主管部门、政府有关部门的安全

生产检查。

8、分包方必须执行安全防护设施、设备验收和检查制度。

9、分包方自带的施工机械设备，必须符合国家标准规定，且机

械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏、有效。

10、分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品，

并能正确佩戴和使用。

11、分包方必须执行“因工伤亡事故报告制度”，如分包方施

工现场发生因工伤亡事故，必须立即向总包方及有关部门报告，不

准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护好事故现场。如因抢救伤员必

须移动现场设备、设施时，要做记录或拍照，不准破坏事故现场。

分包方必须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事

故的调查和现场勘察，不得提供伪证C

12、分包方必须承担因分包方的原因造成事故的经济责任和法

律责任。

13、分包方有权拒绝总包方的违章指挥。

14、分包方发生人员伤亡时，不管事故的责任在何方，分包方

必须做好事故的善后处理工作，当总包方对事故发生负有一定管理

责任时，总包方应积极协助分包方作好善后处理工作。

15、总包方对分包方提出的隐患和问题，分包方应在三日内按

照“三定”原则进行整改，如不按期整改或拖延不改，甚至在此期

间发生了安全事故，一切经济损失和责任由分包方承担。

16、总包方有权监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行

为，对不服从管理的有权令其停止作业。

17、总包方有权审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育

和安全交底情况。

18、分包方所使用的务工人员必须是经当地建委注册、备案、

各种证件齐全、审查合格的人员。作业人员作业前必须经过三级安

全教育、考核合格的合法务工人员。分包方不准私招乱雇和使用残

疾、呆傻、未成年人员进入现场进行作业。如违反所发生的一切后

果由分包方全部承担。

19、分包方进场后要及时的与总包方签定安全生产协议书、消

防协议书、临时用电协议书、环保协议书，并出具分包方企业资质

证书、营业执照、安全生产许可证、职工花名册以及其他有关手续

报总包方备案。

20、分包方人员只允许在分包工程施工范围内进行作业，不准

超出承包范围，分包方人员在现场、上下结构行走时不走指定安全

通道或楼梯，违反现场安全管理规定，私拆乱改各种安全防护设施,

随意动用触摸各种电器、机械设备，误闯、误入不安全区域和危险

部位，造成自己人员或其他人员伤亡的，分包方应承担一切责任，

总包方不承担任何责任。

21、分包方承担的分项、分部工程范围内的安全防护设施、电

器设备、机械设备、用电设备等未达到安全要求或防护不到位、存

在缺陷等原因所造成的对自己人员或其他人员伤害的，一切经济损

失和造成事故的后果以及全部责任由分包方负责承担。

四、违约：

1、达不到约定条件的，总包方一经发现，可要求分包方立即进

行整改和补充完善，分包方应按总包方要求进行整改和补充完善，

直到符合约定条件C

2、因分包方原因达不到约定条件的，由分包方承担违约责任和

经济支出。

五、争议：

当总包、分包方发生争议时，可通过总、分包双方上级主管部

门协商调解，若达不成一致意见，可向政府有关部门申请仲裁。

六、本协议书在双方签字盖章后立即生效。

七、本协议书一式两份，双方各执一份，具有同等效力。

总包方：（盖章）分包方：（盖章）

负责人：负责人：

年月日年月日

（公司）安全生产协议书篇11

总包方：项目部

分包方：

建设单位将项目委托分包方施工，为了明确总分包双方的安全

生产责任，确保施工安全，分包方在与建设单位签订建筑施工合同

的同时，还须与总包方签订本安全生产协议。

一、分包方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管

部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关

劳动保护法规、条例和规定。

二、分包方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，

各级专职和兼职的安全干部;应有各工种的安全操作规程，特种作业

工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制

度。

三、总包方对分包方的治安、消防进行检查。对分包方的材料、

机具等进行进出场登记，凡未经登记的材料机具等不得外出。

四、总包方有权提请建设单位督促分包方的加强治安、消防、

安全生产、文明施工、卫生方面的管理，对分包方的违法违纪行为

有权实施处罚，必要时可移交公安机关处理。

五、分包方在施工前要认真勘察现场并认真做好以下工作：

1、工程项目应由分包方编制施工组织设计;根据建筑工程的特

点制定相应的安全技术措施。

2、工程项目在具体施工中应由分包方按总包方的要求对专业较

强的工程项目另行编制专项安全施工组织设计，并严格按该施工组

织设计的要求施工，保证安全施工。

六、分包方的相关负责人必须认真对本单位职工进行安全生产

制度及安全技术知识教育。增强法制观念，提高职工的安全生产思

想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度和法

规。

七、施工前，分包方应组织召开管理和施工人员安全生产教育

会议，通知总包方委派有关人员出席会议，并介绍施工中有关安全

防火等规章制度及要求。分包方必须检查、督促施工人员严格遵守、

认真执行。

八、施工期间，分包方指派同志负责本工程项目的有关安全、

防火工作；总包方指派同志负责联系，予以协助督促分包方执行有

关安全、防火规定c甲乙双方应经常联系，总包方督促分包方检查

工程项目中有关的安全、防火工作，预防事故发生。

九、分包方在施工期间必须严格执行和遵守总包方的安全生产

防火、管理的各类规定，接受总包方的督促、检查和指导。总包方

有督促分包方搞好安全生产防火管理以及定期检查的义务，对于查

出的隐患，分包方必须限期整改。

十、在生产操作过程中分包方须安全管理，应督促施工现场人

员自觉穿带好安全防护用品。

十一、分包方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由

分包方自备。如分包方必须向总包方借用和租赁，应由甲、乙双方

有关人员办理借用租赁手续。分包方应保证借出的设备和工具符合

安全要求，但分包方必须进行检验。分包方一经接收，设备和工具

的保管、维修以及在使用过程中发生的故障、损坏、遗失或造成伤

亡事故均由分包方方承担责任、负责赔偿。

十二、分包方的人员，对施工现场的各类安全防护措施、安全

标志和警告牌不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须

经总包方现场施工负责人和总包方指派的安全管理人员的同意、并

采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。分包方人员擅自拆除所造

成的后果，均由分包方负责承但。

十三、特种作业必须执行，《国家特种作业人员安全技术培训

考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训

考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须

按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必如遵守

“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器，机械设备的

人擅自操作使用电器、机械设备。

十四、分包方必须严格执行各类防火、防爆制度，易燃易爆场

所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业

按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电

炉。

十五、分包方需用总包方提供的电气设备，及时向总包方提出。

违反本规定或未经总包方许可，擅自乱拉电气线路造成的后果均由

分包方负责。

十六、施工期间，贯彻谁施工谁负责安全的原则，如分包方发

生各类伤亡、火灾事故，应由分包方负责迅速统计上报。总包方督

促分包方抢救伤员，保护好事故现场，并协助政府有关部门做好事

故的调查工作。分包方对事故负全部责任，做好家属的安抚工作并

赔偿经济损失。

十七、文明施工:

(1)设置车轮冲洗龙头和排水沟，保证带有泥土的车辆经冲洗干

净后才能驶出工地C

(2)施工现场要进行有组织排水，项目部派专人对排水管网定时

检查、疏通，保证有效、有组织的排水。整个现场实行分区责任制,

所有施工道路时刻保持路面平整、清洁，无明显低洼不平和积水，

决不影响车辆通行C

(3)分包方要加强对全体员工的文明施工教育，制定各种文明生

产和生活制度，做到有章可循，严格考核。大力提倡员工的文明与

卫生，保证项目良好的精神风貌。

(4)分包方要加强“落手清”意识，建立施工现场分区域责任

制，由专人管理负责;做到现场清洁、卫生、整齐。

(5)分包方施工现场人员必须配戴施工单位统一印制的胸卡，

安全帽按照规范、工种要求区分颜色，并在安全帽前后都印上各单

位的标志。

(6)分包方应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、施工噪

声、施工现场环境卫生和场外污染等管理规定，并办理有关手续，

分包方造成的罚款等全部责任由分包方负责。

(7)分包方在施工过程中应完善文明施工措施，并事先预防由于

分包方施工可能对周边居民和企事业单位产生的各种影响，尤其避

免对周边房屋和构筑物产生不良影响，在施工组织设计中充分考虑

相应技术措施，否则分包方自行承担由此造成的一切后果。

(8)施工期间由于分包方违反安全操作规范，被政府有关部门处

罚，如通报批评、警告和罚款等，一切后果由分包方负责。

(9)施工用电配电总箱、分线箱必须是正规厂家产品，经现场

监理、总包方现场安全负责人检验合格后方可使用，严禁使用自制

木箱或其它不正规产品。所有电气设备必须做到一机、一闸、一漏

电保护器，设备外壳必须进行保护接地。总配电箱内必须配有合格

的漏电保护器、空气开关、电表等，施工现场所有电气设备必须采

用保护接零系统。一经检查发现不符合要求的立即勒令停止使用并

进行整改，并每次扣罚200元。

(10)施工期间，分包方应及时整理和统筹安排所有机械、工具、

材料、建筑垃圾等，工程建设中多余材料、建筑垃圾必须运输到总

包指定场地，严禁随地乱堆，否则，总包方对分包方处以500元的

罚款，以上物品在不需用时应按总包方要求清理出本工地。

(11)施工现场各类垃圾应当天清理，否则由总包方指派人员清

理，清理费用由总包方核定，从分包单位扣除。

(12)为确保施工现场的安全生产和文明施工，分包方有义务禁

止一切与施工无关人员进入施工现场，一经发现总包方给予分包方

每人次200元的罚款。

十八、分包方必须遵守总包方的各项管理制度条例，协调好工

作，确保施工生产的顺利进行。

(1)严格执行安全生产六大纪律，进入工地必须正确戴好安全帽,

无帽不准进工地，不准赤膊、穿拖鞋，否则处以每人次100元罚款。

(2)严格按施工用电规范进行，禁止私拉乱接。禁止使用非生产

性电加热器，手持电动工具必须有接零保护，杜绝违章作业。有违

章者处以每次200元〜500元的罚款。

(3)禁止损坏总包方的一切安全防护设施，施工中有妨碍的必须

得到总包方许可后方可拆除或位移，施工结束必须立即补好。擅自

拆除或损坏的，以每处500元〜1000元罚款，造成后果的分包方负

责全部责任。

(4)做好文明卫生工作，工地内不得随地大小便，如经发现，除

进行清理外并处以每次200元罚款，保持清洁卫生。

(5)配备消防器材，重点部位禁止动用明火。需要动火的必须有

动火审批报告，并有防火措施，否则禁止动火。

(7)做好自身的财物保管工作，防止发生失窃事件°

(8)分包方一律不准在现场设食堂和宿舍，违反者酌情罚款。

十九、本协议经双方代表签字，单位盖章后生效。甲、乙各执

一份，到工程竣工自动终止。

总包方（盖章）：分包方（盖章）:

安全负责人（签字）：安全负责人（签字）：

综合治理负责人（签字）：综合治理负责人（签字）：

年月日

（公司）安全生产协议书篇12

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

为了在维护的过程中能够确保安全，经甲、乙双方协商签订如

下协议：

一、乙方为泉州维护中心（甲方）的安全生产责任人。

二、甲方必须在维护的过程中制定安全生产管理办法°提供安

全技术操作规程等有关学习、辅导材料，定期开展对乙方的安全生

产教育。

三、甲方应为乙方在工作中提供相关的安全生产用具：如安全

帽、脚扣、安全带、试电笔、滑板等。

四、甲方对乙方在上岗前进行安全生产教育和培训，对安全生

产常识进行严格考试，考试合格后签订【安全生产协议书】方能正

式上岗。

五、甲乙双方签订的【劳动协议书】中的有关安全生产工作内

容与本协议有同样安全生产责任。

六、甲方应配合乙方做好安全生产管理，根据维护安全需要不

断进行督促指导、检查考核乙方落实安全生产工作情况。

七、乙方应认真学习、贯彻甲方所有安全生产管理制度以及国

家有关安全生产法规，不断自学安全生产知识，提高自我的安全生

产意识和安全操作技能。

八、乙方应按照安全技术操作进行光缆线路维护工作，对所管

辖的线路设备、道路交通、地形地貌、人际环境必须了如指掌，善

于发现和及时处理安全隐患。

九、乙方在维护的过程中，应保证自身安全和财物安全，由于

乙方违规操作或在自家地面独立开展工作，个人的一切事故由自己

负责。

十、乙方在维护过程中如发现线路存在安全隐患应立即上报甲

方，及时排除安全隐患。

十一、乙方应严格遵守甲方制定的安全防范措施进行操作，不

得擅自改变防范措施，否则所造成的人身安全及财产损失由乙方负

责。

十二、乙方如违反甲方制定的安全生产规定条款，甲方有权进

行处罚，轻者经济处罚，重者解除劳动合同，构成犯罪事实的送交

司法机关追究其法律责任。

十三、协议书自甲乙双方签订之日起生效，双方应共同遵守。

十四、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，有效期截止于

年月日。

甲方：福建省佳力通信科技有限公司乙方：

（盖章）

签证日期：年月日

（公司）安全生产协议书篇13

甲方（简称甲方）

乙方（简称乙方）

为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家

财产，保障施工现

场的顺利进行，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华

人民共和国建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《建设项

目环境保护管理条例》等法律、法规的有关规定，双方就本工程施

工安全生产达成如下协议：

工程概况:

工程名称：1120-814工程

工程地点：四川省乐山市金口河区

分包内容（范围）：

二、甲方的责任、权利和义务

1、实施对乙方安全生产工作的指导、检查和监督、督促乙方现

场施工人员严格遵守安全操作规程和相关法律法规及规章制度。

2、负责对乙方现场人员进行人员登记和安全教育的备案工作。

3、对乙方施工人员安全文明生产情况进行检查，对违反操作规

程等情况进行批评教育，对屡教不改者进行经济处罚，并作好现场

记录。

4、督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改，及时协调解决

各施工队之间可能产生的矛盾。

5、甲方发现安全隐患，有权对责任者进行批评教育，并将屡犯

者和情节严重者清除出场，并有权责令乙方停工整顿，直至排除隐

患。

6、甲方应为乙方创造良好的作业环境，完全因甲方的设施、设

备不良造成的事故，由甲方负责。

如发生生产安全事故，协助乙方做好抢险、救人及现场保护等

工作。并有权视生产安全事故的严重程度，对责任者采取批评教育、

经济处罚、清除现场，对乙方采取停工整顿、经济处罚、撤换现场

负责人直至清除出场等措施。

二、乙方的责任、权利和义务

1、乙方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级

主管单位（法人单位）的委托书，并在其资质的授权委托书范围内进

行职业。

2、乙方必须熟悉并能严格执行《建筑工程施工现场管理规定》、

《建筑施工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技

术规范》及其它有关安全生产的法律、法规的各项规定。

3、乙方必须执行甲方与劳务分包工程有关的总体工程施工组织

设计和安全技术方案。

4、乙方必须执行安仝生产的防护措施、设备脸收制度。

5、乙方必须执行“因工伤亡事故报告制度”如乙方施工现场发

生因工伤亡事故，必须立即向甲方及有关部门报告，不准隐瞒不报，

并全力抢救伤员，保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、

设施时，要做记录或拍照，不准破坏事故现场，乙方必须积极配合

甲方及甲方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘查、不

得提供伪证。

6、乙方必须承担因乙方原因造成事故的经济责任和法律责任。

7、乙方发生人员伤亡时，不管事故的责任在何方，乙方必须做

好事故的善后处理工作。当甲方对事故的发生负有一定管理责任时,

甲方应积极协助乙方做好善后工作。

8、乙方现场施工人员必须虚心接受三级安全教育，甲方和监理

人员进行安全监督检查时，乙方要主动接受检查，并积极配合，不

得拒绝、阻挠和拖延。

9、乙方自带的小型工具，必须符合国家标准规定，且机械性能

良好、安全防护装置齐全灵敏有效；乙方必须按规定为作业人员配发

合格的劳动防护用品（安全帽、安全带）。

10、乙方应落实各班组安全生产责任，对现场工人安全生产负

责，落实兼职安全员。

11、乙方按时完成甲方交办的各项施工配合工作，班组长及兼

职安全员应督促、

检查各施工班组的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。

12、乙方应保证对现场施工人员劳动防护用品所须资金的投入,

并对因乙方劳动防护用品所必须的资金投入不足导致的后果承担责

任。

13、乙方从业人员应接受甲方施工、技术和安全部门进行的安

全教育和培训，保证从业人员具备一定的安全生产知识，熟悉并掌

握安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能,

未经接受安全生产教育的人员不得上岗作业。

14、乙方施工人员未经安全部门同意不得随意拆除现场的安全

防护措施、防护栏杆、重要支撑部位及安全警示标志，若随意拆除,

乙方应对随意拆除造成的后果承担责任。

15、乙方应遵守现场文明施工的有关规定，不得乱倒、乱扔建

筑及生活垃圾，对造成的污染承担全部责任。

16、乙方各班组应每天进行班前安全教育活动，并作好记录，

自查自纠不安全因素及隐患，保证工程顺利进行。

17、乙方对现场人员办理人身意外伤害保险，一旦发生安全事

故乙方应做好意外伤害保险理赔工作。

三、甲方（业主或监理）在现场如发现乙方有违规现象时，将从

乙方拨付的到期工程款项中扣除违约金，具体标准见下表：

序号违规内容承包人违约金

1进入施工现场不戴安全帽100元/例

2进入施工现场吸烟50元/次

3现场材料乱堆乱放200元/次整改时间最多一天

4现场出现污水、扬尘100元/次

5打架斗殴、酒后高空作业500元/次

6高空作业（无防护措施）不系安全带200元/次

7施工工人随地大小便100元/次

8无保护的高空抛物500元/次

9乱拉、乱接电线，随意开动机械设备200元/次

10文明施工、环保严重不符合要求500元/次

11违章及冒险作业、无防护设施垂直交叉作业200元/次

12擅自挪动和拆除各种防护装置、防护

设施和警告牌、安全标志200元/次

3.1上表为中国核工业第二二建设有限公司对各施工班（组）违

章、违规行为的处罚，如监理及业主对相关施工人员进行上述处罚，

我单位照此执行并进行双倍处罚；其余违章、违规行为按项目有关规

章制度执行。

四、违约

1、达不到约定条件的，甲方一经发现，可要求乙方立即进行整

改和补充完善，乙方应按甲方要求进行整改和补充完善，直到符合

约定条件。

2、因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担违约责任和经济

支出。

3、因甲方原因达不到约定条件的，由甲方承担违约责任和经济

支出。

五、本协议一式两份，双方各执一份，双方签字盖章生效。

未尽事宜，双方协商解决。

甲方：（章）乙方：（章）

法定代表人：法定代表人：

或委托代理人：或委托代理人：

年月日年月日

（公司）安全生产协议书篇14

发包人：_________

承包人：_________

鉴于承包人以取得建筑施工企业安全生产许可证，故双方根据

中国安全生产和劳动保护的法律法规，一致同意签订本安全生产协

议，作为主合同的附件，并与主合同具有司等的法律效力。

1.管理目标

遵守《建设工程安全生产管理条例》的规定，实现安全生产管

理目标：无重伤、无死亡、无坍塌、无中毒、无火灾、无重大机械

事故等.

2.发包人权利和义务

2.1权利

(1)监督检查承包人各项安全管理工作，制止违章作业，遇有危

险紧急情况可令其停止作业施工。

(2)检查承包人作业人员持证情况，有权制止无证操作、违章操

作。

(3)根据有关规定，对违章违纪人员进行经济处罚。

(4)工程结算前应确认双方无遗留劳动安全纠纷，方可进行财务

结算。

2.2义务

(1)协助承包人做好施工前的安全教育和考核。

(2)配备安全巡检人员，协助承包人监督检查作业和施工现场安

全技术措施的落实C

(3)介绍施工作业环境，提供必要的安全作业条件，按照规定的

程序及时办理施工有关安全手续。

(4)定期召开安全工作会议。

3.承包人义务

(1)承包人应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全

管理制度，对进入施工现场的所有施工单位工作人员要做好安全教

育，安全技术交底，同时填写书面记录;特殊作业人员必须持证上岗。

(2)根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同

意0

(3)严格履行发包人特种作业工作审批制度，根据各个施工阶段,

将对断路、动土、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业

必须报批，并指派专人负责现场监护。

(4)对特殊的工程或采用特种作业方法的工程要制定应急救援预

案，采取严留防范措施，配备抢险救援的有关器材。

(5)施工单位现场作业人员应配戴符合安全要求的防护用品。

(6)施工单位进入施工现场车辆、机具设备要符合安仝要求，附

件齐全可靠。

(7)要坚持文明施工，要求各施工单位，危险作业区域应设警示

标志，并配备专职安全检查人员负责现场施工作业。

(8)遇有风力在六级以上、大雾天、雷暴雨、冰等恶劣气候影响

施工安全时，限止露天作业。

(9)施工作业中发生人身伤亡，要按国家规定程序报告有关部门

的同时，及时报告发包人，并要求施工单位负责保护好现场。

(10)承包人对施工工地的安全负有全面的责任，任何第三人在

施工场地发生伤亡事故的，除依法由第三人承担责任的外，均由承

包人承担相应的责任。

4.安全措施

4.1施工环境

按照施工总平面布置的要求，严格管理各项施工设施。在基础

施工阶段，将所有基坑周边围蔽，设立防护栏，并在道路旁边的基

坑装设安全警示灯，边坡竖立严禁攀爬、防止触电的警示牌。禁止

电焊机进入底板范围，确保电源电缆与钢筋脱离接触。

4.2设备安全

设备机具的安全性和维修管理上严格设备进场的性能检查，严

抓安装就位后的安仝调试，并建立设备卡及时记录使用过程的故障、

维修、保养情况，以保障施工设备的正常运转。对于特殊设备如塔

吊、桩机等必须取得劳动监督部门的检验合格证方准使用；对井式提

升笼强制要求使用12种安全装置，经检验合格并配备劳动监督部门

认可的安全员方可投入使用。

4.3消防管理

按照有关消防管理条例配备消防器材和设施，设置了消防水管,

合理设置消防设施，如灭火器、消防箱、消防水池、消防沙堆等。

整个消防系统配置完善、消防通道畅通，特别是宿舍、仓库、脚手

架、模板堆场和易燃易爆物品临时存放点等重点监控部位，消防措

施应得力有效。

4.4安全用电

始终严格执行建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（c48-

8

8）的要求，临时用电针对不同施工阶段和不同专业特点，均编

制有专项设计方案，坚持做到三级配电，两级保护，电箱实行一机、

一闸、一保护制，照明、动力分别设置，采用-接零保护系统。在施

工现场及临设范围设置防雷系统，保证雷雨季节施工作业及居住环

境的防雷安全。钢屋盖吊装作业时，重点监督吊装施工临时用电方

案的实施，合理架设用电线路。装修期间重点对电箱少装漏电保护

器进行整顿，严厉查处使用拖板和乱接乱拉行为。

5.事故处理

发生伤亡事故，无论何种情况，双方都要及时向各自的上级主

管和劳动部门报告c依据《企业职工伤亡事故报告处理办法》和国

家劳动部有关伤亡事故统计办法调查处理，统计报告。

6.本协议于年—月—日双方签字盖章后生效。本

协议一式二份，甲乙双方签订后各持一份。

发包人（盖章）：承包人（盖章）：

代表（签字）：代表（签字）：

年一月—日年一月一日

（公司）安全生产协议书篇15

甲方：

乙方：

为积极贯彻“安全第一，预防为主”的建设方针，保证南水北

调建设工程的安全生产，有效控制各类生产事故，保障从业人员安

全、健康和国家财产免遭损失，根据《中华人民共和国劳动法》、

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、

《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，就漳澄河灌区20_年

度续建配套与节水改造工程施工过程中甲乙双方安全责任事宜，经

双方协商一致，签订本责任书。

本责任书为承包合同的附件，在签订承包合同的同时签订本责

任书，两者具有同等法律效力，双方应认真履行。

第一条甲乙双方共同遵守国家建设工程有关安全生产的法律、

法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。