2025湖北省建设工程施工合同范本

2025湖北省建设工程施工合同范本合同协议书发包人（以下简称“甲方”）：承包人（以下简称“乙方”）：鉴于甲方拟将工程（以下简称“本工程”）发包给乙方施工，乙方同意接受本工程的施工任务。为明确双方的权利义务，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：（详细描述工程内容，包括但不限于土建、安装、装修等）1.4工程规模：（如面积、长度、体积等）1.5合同工期：天（具体开工日期以开工报告为准）1.6质量标准：（国家及行业标准）第二条合同范围2.1乙方负责本工程施工图纸范围内全部工程的施工，包括但不限于（详细列明施工内容）。2.2乙方应按合同约定的质量标准完成施工，确保工程符合国家相关法律法规及强制性标准。第三条合同工期3.1开工日期：年月日3.2竣工日期：年月日3.3工期顺延的情况：a）不可抗力事件；b）设计变更导致工程量增加；c）甲方原因导致的停工；d）政府相关部门要求停工。3.4乙方应合理安排工期，确保按期完成施工任务。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金人民币元。第四条合同价款与支付4.1合同总金额：人民币元（大写：）4.2合同价款的支付方式：a）合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款；b）工程进度款按月支付，双方确认当月完成工程量后，甲方向乙方支付该月工程款的%；c）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的%；d）剩余%作为质量保证金，质保期满后无质量问题一次性付清。4.3工程款支付方式：转账（具体账户信息见合同专用条款）。第五条质量标准与要求5.1工程质量必须符合国家及行业的强制性标准，达到设计要求。5.2乙方应严格按施工图纸及技术规范施工，确保工程资料完整。5.3工程完工后，乙方应组织自检并向甲方提交竣工报告。第六条安全文明施工6.1乙方应严格遵守国家及地方政府关于安全生产的法律法规，确保施工现场安全文明。6.2乙方应为施工现场所有人员购买工伤保险及意外伤害保险，并承担相应费用。6.3施工期间，乙方应采取有效措施防止环境污染，做到扬尘治理、噪声控制等符合相关规定。6.4如因乙方原因发生安全事故，责任由乙方承担，且甲方有权要求乙方支付违约金人民币元。第七条工程变更与调整7.1乙方应严格按照施工图纸及技术要求施工，未经甲方书面同意，不得擅自修改设计或变更施工方案。7.2因甲方原因需对施工图纸进行变更，双方应签订《工程变更协议》，明确变更内容、价款及工期调整。7.3因设计变更导致工程量增加或减少，双方应按合同约定协商确定新增或减少的工程款。第八条竣工验收8.1工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料，并组织预验收。8.2预验收合格后，双方共同组织正式竣工验收，验收合格后签署《竣工验收报告》。8.3如验收过程中发现质量问题，乙方应按甲方要求整改，并承担相应费用。8.4竣工验收合格后，甲方应向乙方提供验收合格证明，并协助办理相关手续。第九条质量保修9.1工程质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。9.2质保期内，如因施工质量问题导致的损坏，乙方应免费维修。9.3乙方应在接到甲方通知后小时内到达现场进行维修，否则甲方有权委托第三方维修，费用由乙方承担。第十条违约责任10.1如甲方未能按合同约定支付工程款，每逾期一天，按逾期金额的%向乙方支付违约金。10.2如乙方未能按合同工期完成施工，每逾期一天，按合同总价的%向甲方支付违约金。10.3如乙方施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方返工，返工费用由乙方承担，且工期不顺延。第十一条争议解决11.1因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：乙方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：合同专用条款鉴于本工程的具体情况，双方约定如下补充条款：工程量计算方式：1.1工程量以施工图纸、设计变更通知及签证单为依据计算。1.2工程量计算应符合国家及行业标准，双方对工程量有争议时，以具有资质的第三方机构的测量结果为准。材料与设备：2.1本工程所需主要材料及设备由甲方提供，乙方负责施工所需辅助材料及工具。2.2所有材料及设备进场前，乙方应向甲方提交合格证明，经甲方确认后方可使用。施工用水电费：3.1施工期间的用水电费由乙方承担，按实际用量结算。施工场地管理：4.1