墙纸供货施工合同范本_第1页
墙纸供货施工合同范本_第2页
墙纸供货施工合同范本_第3页
墙纸供货施工合同范本_第4页
墙纸供货施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩7页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

墙纸供货施工合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):

甲方名称:XX房地产开发有限公司。

甲方地址:XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人:张三。

甲方联系方式

甲方是一家经国家工商行政管理机关核准注册成立的综合性房地产开发企业,主要从事房地产项目的开发、建设、销售及租赁业务。基于甲方正在实施的XX商业广场项目,甲方计划对项目内部公共区域及部分商铺进行墙纸装饰施工,以提升项目整体形象及商业价值。为满足项目进度需求,甲方经多方考察与评估,选择乙方作为本次墙纸供货及施工的服务提供方,双方基于平等、自愿、公平的原则,依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,经友好协商,达成本合同。

在本次合作中,甲方作为项目投资及运营主体,负责提供墙纸施工的具体需求清单、设计纸及相关技术标准,并对乙方的供货质量、施工进度及安全标准进行全程监督。乙方则根据甲方的需求,提供符合国家及行业标准的墙纸产品,并完成相应的施工任务。双方的合作旨在确保XX商业广场项目墙纸装饰工程的质量与进度,为项目的顺利交付及后续运营奠定基础。

2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):

乙方名称:XX墙纸装饰工程有限公司。

乙方地址:XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人:李四。

乙方联系方式

乙方是一家专注于墙纸产品供应及施工服务的专业化企业,成立于XXXX年,具备国家认可的装饰装修工程承包资质,拥有一支经验丰富的施工团队及完善的质量管理体系。乙方在墙纸选材、施工工艺及售后服务等方面积累了丰富的行业经验,曾为多家知名商业及住宅项目提供过类似服务,并获得了客户的一致好评。

基于乙方的专业能力及良好口碑,甲方选择乙方承担本次XX商业广场项目的墙纸供货及施工任务。乙方承诺将严格按照甲方的需求及国家相关标准,提供优质的墙纸产品及施工服务,确保工程质量和工期。双方的合作不仅有助于提升XX商业广场项目的装饰效果,也将进一步巩固乙方在墙纸装饰领域的市场地位。

本次合作是双方基于各自优势资源的一次深度合作,甲方通过乙方的专业服务,能够高效完成项目墙纸装饰工程,而乙方则借此机会展示自身的技术实力及服务能力。双方均期望通过本次合作建立长期稳定的合作关系,为未来的业务拓展奠定基础。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确约定甲方委托乙方为XX商业广场项目指定区域提供墙纸供货及施工服务的相关事宜,确保工程按质、按量、按时完成。涉及的具体内容包括:乙方根据甲方提供的施工纸及需求清单,负责指定区域内墙纸的采购、运输、施工及后期维护服务。具体施工区域包括但不限于XX商业广场地下一层公共区域、地上三层至五层部分商铺及走廊。乙方需严格按照国家相关装修标准及甲方提出的设计要求进行施工,确保墙纸质量符合环保及使用标准,并承担施工期间产生的所有安全及质量责任。本合同范本的制定旨在为双方合作提供法律保障,明确各自的权利与义务,确保项目顺利推进。

第二条定义

1.**墙纸**:指用于室内墙面装饰的各类墙纸产品,包括但不限于纯纸墙纸、织物墙纸、PVC墙纸等,具体材质及型号由甲方在需求清单中明确。

2.**施工纸**:指甲方提供的详细墙纸施工设计纸,包含施工区域、墙纸型号、颜色、数量及工艺要求等。

3.**质量标准**:指国家及行业发布的墙纸及装饰装修工程质量验收标准,包括但不限于《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210-2011)等。

4.**工期**:指乙方完成所有墙纸施工任务并经甲方验收合格的期限,具体起止时间以合同附件为准。

5.**验收**:指甲方依据合同约定及施工纸,对乙方的墙纸供货及施工质量进行的最终确认程序。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务:

(1)甲方有权要求乙方按照施工纸及需求清单提供符合标准的墙纸产品及施工服务,并有权对乙方的履约情况进行监督。

(2)甲方需在合同签订后3日内向乙方提供完整的施工纸、需求清单及相关技术文件,并保证所提供资料的真实性及合法性。

(3)甲方应按时支付合同约定的款项,具体支付节点及比例按照本合同第八条执行。甲方逾期支付款项的,每逾期一日,应向乙方支付逾期付款部分0.1%的违约金。

(4)甲方需为乙方施工人员提供必要的施工条件,包括但不限于施工用水、用电、临时存放空间等,并承担因甲方原因导致的施工延误责任。

(5)甲方有权对乙方的施工质量进行阶段性验收,并提出合理化整改意见。若乙方未按意见整改,甲方有权要求乙方暂停施工直至合格。

2.乙方的权力和义务:

(1)**供货义务**:

乙方应根据甲方提供的需求清单,采购符合国家环保标准及设计要求的墙纸产品,并确保产品规格、颜色、数量与清单一致。乙方需在合同签订后5日内完成首批墙纸的交付,剩余部分根据施工进度分批交付。若因乙方原因导致墙纸质量不符合标准,乙方需无条件更换,并承担由此产生的所有费用。

乙方有权要求甲方提前确认墙纸样品,样品确认后方可大规模采购。若甲方未在约定时间内确认,乙方有权顺延工期或解除合同。

(2)**施工义务**:

乙方需组建专业的施工团队,严格按照施工纸及国家质量标准进行施工,确保施工工艺符合以下要求:墙面基层处理平整、墙纸裁剪精准、拼接无空鼓、表面平整无褶皱。乙方施工人员需遵守甲方现场管理规定,佩戴安全标识,并承担施工期间的安全责任。

乙方需在施工前提交详细的施工方案,并获得甲方书面认可后方可开始作业。施工过程中如遇设计变更或不可抗力因素,乙方应及时通知甲方,双方协商调整方案。

(3)**质量保证**:

乙方承诺所提供墙纸产品的质保期为施工完成之日起2年,质保期内如因产品质量问题导致损坏,乙方需维修或更换。施工质保期为1年,质保期内如因施工工艺问题导致墙面脱落或出现明显瑕疵,乙方需承担全部责任。

乙方需配备专业的质检人员,对每道工序进行自检,并主动邀请甲方进行阶段性验收。验收合格后方可进行下一阶段施工,若验收不合格,乙方需承担所有整改费用并承担相应延误责任。

(4)**材料管理**:

乙方需妥善保管已交付的墙纸产品,避免阳光直射、潮湿或人为损坏。施工完成后,剩余墙纸由乙方负责清理并运离现场,甲方不再承担保管责任。若因乙方管理不善导致材料损失,乙方需自行承担赔偿责任。

(5)**售后服务**:

乙方需提供完善的售后服务,包括施工指导、维护建议及应急响应。甲方在使用过程中如遇问题,可随时联系乙方解决,乙方应在24小时内响应并处理。

(6)**保密义务**:

乙方需对甲方提供的商业信息及项目细节保密,未经甲方书面同意,不得向任何第三方泄露。若因乙方泄密导致甲方损失,乙方需承担全部赔偿责任。

(7)**争议解决**:

乙方如需甲方提供协助(如协调与其他施工单位的配合),应提前24小时提出书面请求,甲方应在合理范围内予以配合。若因甲方配合不及时导致工期延误,责任由甲方承担。

第四条价格与支付条件

1.**价格条款**:本合同项下的墙纸供货及施工服务总费用为人民币XX元(大写:XX元整),该价格包含墙纸产品费用、运输费、施工费、材料损耗费、税费及双方约定的所有服务费用。具体价格构成及明细详见本合同附件一《墙纸供货及施工报价明细表》。乙方应确保所报价格符合市场行情,并已包含所有必要成本及合理利润。

2.**支付方式**:甲方应采用银行转账方式向乙方支付合同款项。乙方需在收到甲方支付时,向甲方提供等额的增值税专用发票或普通发票。甲方指定收款账户信息如下:开户行:XX银行XX支行;账号:XX;收款人:XX墙纸装饰工程有限公司。

3.**支付条件与时间**:

(1)预付款:合同签订后7日内,甲方向乙方支付合同总价的30%,即人民币XX元(大写:XX元整),作为项目启动预付款。乙方收到款项后应立即人员及材料进场准备施工。

(2)进度款:乙方完成第一批墙纸交付及部分区域施工,且经甲方验收合格后15日内,甲方向乙方支付合同总价的40%,即人民币XX元(大写:XX元整)。

(3)尾款:全部墙纸施工完成并通过甲方最终验收合格后30日内,甲方向乙方支付剩余合同总价的30%,即人民币XX元(大写:XX元整)。甲方在支付尾款前有权扣除乙方应承担但未支付的款项(如违约金、赔偿金等)。

4.**价格调整**:若因国家政策变化、原材料价格波动或甲方提出重大设计变更导致费用增加,双方应在15日内协商调整价格,并签订补充协议。若乙方单方面提出增加费用且甲方不同意,乙方不得暂停施工。

第五条履行期限

1.**合同有效期**:本合同自双方签字盖章之日起生效,至全部墙纸施工完成并经甲方最终验收合格、尾款支付完毕之日终止,共计有效期XX天。

2.**供货期**:乙方应于合同签订后5日内完成首批墙纸的样品交付及确认,并在甲方确认样品后10日内完成首批墙纸的供货及交付。剩余墙纸根据施工进度需求分批交付,确保满足整体施工进度。

3.**施工期**:乙方应在收到甲方全部预付款后正式开始施工,计划总工期为XX天,自XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日止。具体施工节点安排如下:

-第一阶段(XX年XX月XX日-XX月XX日):完成地下一层公共区域墙纸施工。

-第二阶段(XX年XX月XX日-XX月XX日):完成地上三层商铺墙纸施工。

-第三阶段(XX年XX月XX日-XX月XX日):完成地上四层至五层走廊墙纸施工。

4.**验收期**:每阶段施工完成后,乙方应提前3日通知甲方进行验收。甲方应在收到通知后5日内验收,验收合格后签署验收单;若不合格,甲方应书面说明整改要求,乙方应在10日内完成整改并重新申请验收。

5.**延期处理**:如遇不可抗力、甲方原因(如未提供施工条件)、设计变更等非乙方责任因素导致延期,经双方确认后工期可相应顺延。因乙方原因(如人员不足、管理不善)导致的延期,乙方需承担违约责任。

第六条违约责任

1.**甲方违约责任**:

(1)**逾期付款**:甲方未按本合同第四条约定支付任何一期款项的,每逾期一日,应向乙方支付逾期付款部分千分之五的违约金。逾期超过30日,乙方有权暂停施工,并要求甲方在15日内支付全部款项及违约金。若甲方仍未履行,乙方有权解除合同,甲方需支付合同总价20%的违约金,并赔偿乙方因此遭受的直接损失(包括但不限于已采购材料的成本、人员遣散费等)。

(2)**验收拖延**:甲方无正当理由未按期进行阶段性验收或无故拒绝验收,视为验收合格,乙方不再承担后续责任。但甲方需承担因拖延验收导致的乙方人员及材料滞留费用(按实际发生额结算)。

2.**乙方违约责任**:

(1)**供货违约**:

-若乙方提供的墙纸产品存在质量缺陷(如色差、破损、环保不达标等),乙方应在甲方提出异议后3日内完成更换或修复,并承担由此产生的运输及人工费用。若乙方拒绝或无法更换,甲方有权要求退货并扣除相应款项,同时乙方需支付合同总价10%的违约金。

-若乙方未按期交付墙纸,每逾期一日,应向甲方支付合同总价千分之五的违约金。逾期超过15日,甲方有权解除合同,乙方需支付合同总价30%的违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失(如第三方替代供应费用等)。

(2)**施工违约**:

-**质量不合格**:乙方施工质量不符合国家或合同约定标准,经甲方两次以上整改仍不合格的,甲方有权要求乙方承担以下责任:

1.返工直至合格,并赔偿甲方因此造成的工期延误损失(按合同总价日千分之五计算,最高不超过合同总价10%)。

2.若返工仍无法满足要求,甲方有权解除合同,乙方需支付合同总价50%的违约金,并赔偿甲方全部损失。

-**安全事故**:施工期间发生安全事故,乙方需承担全部责任,包括但不限于人员伤亡赔偿、第三方财产损失、行政处罚等,且甲方有权立即解除合同,已支付款项不予退还。

-**工期延误**:因乙方原因(如人员安排不当、管理疏忽、天气原因未采取防护措施等)导致工期延误,每逾期一日,乙方应向甲方支付合同总价千分之五的违约金。若总延误超过合同约定工期20%,甲方有权解除合同,乙方需支付合同总价40%的违约金。

3.**不可抗力免责**:若因地震、洪水、战争等不可抗力因素导致合同无法履行,双方互不承担违约责任,但需在事件发生后5日内书面通知对方,并提供相关证明文件。不可抗力影响消除后,双方应协商继续履行或解除合同。

4.**赔偿限制**:除本合同明确约定的违约责任外,任何一方因对方违约遭受的直接损失,赔偿金额不超过违约方履约前已获得的合同利益。任何一方均不对对方间接损失或可预见损失承担责任。

第七条不可抗力

不可抗力是指双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件。本合同所称不可抗力包括但不限于以下情况:(1)地震、台风、洪水、雷击、火灾等自然灾害;(2)战争、动乱、恐怖袭击等社会事件;(3)政府行为,如法律法规的变更、征收、征用等;(4)疫情或公共卫生事件导致政府采取的封锁、隔离等措施;(5)其他不能归因于任何一方当事人的不可预见的技术故障或意外事故。

发生不可抗力事件时,遭遇不可抗力的一方应在事件发生后7日内书面通知对方,并提供相关证明文件,如政府部门出具的灾害证明、法院判决书等。双方应根据不可抗力事件对合同履行的影响,协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。

不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担违约责任。但遭受不可抗力一方应采取措施减少损失,若因未采取合理措施导致损失扩大,仍需承担相应责任。不可抗力事件消除后,双方应立即恢复合同履行,或根据实际情况协商调整合同内容。若不可抗力持续超过30日,双方均有权解除合同,并按实际履行情况结算费用。解除合同的,双方应互相返还已接受的财产,并就合同履行前的收益进行合理分配。

第八条争议解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。协商不成的,双方同意将争议提交至XX仲裁委员会,按照该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力,仲裁地点为甲方所在地。仲裁过程中,除争议事项外,双方应继续履行合同其他条款,且仲裁费用由败诉方承担。

若双方在合同中未明确约定仲裁条款,任何一方均有权向XX市XX区人民法院提起诉讼。诉讼过程中,双方应积极配合法院审理,提供相关证据材料,且诉讼期间不影响合同的继续履行。法院判决生效后,双方应自觉履行,若一方拒不履行,另一方可向人民法院申请强制执行。争议解决期间,任何一方均不得采取冻结、扣押对方财产等恶意行为,否则应承担相应法律责任。

第九条其他条款

1.**通知方式**:本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式作出,并可以通过专人递送、挂号信、传真、电子邮件或本合同首页载明的地址进行送达。任何一方变更联系方式或地址,应提前7日以书面形式通知对方。以专人递送或挂号信方式发出的通知,在发出当日寄出时视为送达;以传真或电子邮件方式发出的通知,在成功发送时视为送达。

2.**合同变更**:对本合同的任何修改或补充,均须经双方书面同意,并签署书面文件后方可生效。任何口头约定或非书面形式的变更均无效。若变更内容影响合同标的、价款或履行期限,双方应重新签订补充协议。

3.**保密条款**:双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密(包括但不限于价格信息、客户资料、技术方案等)承担保密义务,未

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论