2025合作公园地基灌注桩施工合同书

2025合作公园地基灌注桩施工合同书本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于二〇二五年月日在省市签订：甲方（发包人）：名称：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包人）：名称：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方拟建设合作公园项目（以下简称“本项目”），乙方具备相应的施工资质和能力，能够按照本合同约定完成本项目地基灌注桩施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：合作公园地基灌注桩施工项目1.2工程地点：省市区路号1.3工程规模：地基灌注桩数量：根单根桩长度：米桩径：毫米混凝土强度等级：级1.4工程投资：本项目总投资金额为人民币元（大写：元整）。第二条施工内容2.1乙方负责完成本项目地基灌注桩的全部施工工作，包括但不限于以下内容：测量放线成孔施工钢筋笼制作与安装混凝土浇筑施工记录与检测2.2乙方应按照设计文件、施工图纸及国家相关技术规范进行施工，确保工程质量符合设计要求及验收标准。第三条工期3.1工期总工期为天，自年月日开工，至年月日竣工。3.2工期顺延情形：因甲方原因导致的停工不可抗力因素经甲方书面确认的其他情形3.3乙方应按照工程进度要求提交施工计划，并接受甲方的监督和管理。第四条质量要求4.1施工质量标准：执行国家及地方现行施工规范和验收标准符合本项目设计文件要求4.2质量验收：施工完成后，乙方应向甲方提交完整的施工技术资料和竣工验收申请甲方组织相关单位进行竣工验收，验收合格后签署竣工验收报告4.3质量保修：乙方承诺对施工质量提供年的保修期，保修期内因施工质量问题造成的修复费用由乙方承担第五条工程款支付5.1合同总价：人民币元（大写：元整）5.2工程款支付方式：合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元工程进度达到%时，甲方支付合同总价的%，即人民币元工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付剩余款项，即人民币元5.3付款时间：甲方应在收到乙方书面申请后个工作日内完成相应款项的支付。第六条双方责任与义务6.1甲方责任：负责提供施工场地及施工所需的相关资料负责协调项目相关单位的关系按时支付工程款6.2乙方责任：负责施工组织、人员管理及施工安全严格遵守国家及地方的法律法规保证施工质量符合合同约定6.3双方共同责任：乙方施工期间，甲方有权对施工质量、进度进行监督如施工过程中发现设计问题，双方应协商解决第七条安全责任7.1乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，落实安全生产措施。7.2乙方负责施工现场的安全管理，承担因施工不当造成的安全事故责任。第八条竣工验收8.1竣工验收条件：施工完成所有设计内容施工质量符合验收标准完成施工资料的整理与移交8.2验收程序：乙方提交竣工验收申请甲乙双方组织相关单位进行验收签署竣工验收报告第九条质量保修9.1质量保修范围：本项目地基灌注桩施工范围内的所有工程内容。9.2保修期限：自竣工验收合格之日起年。第十条违约责任10.1甲方违约责任：逾期支付工程款的，甲方应按逾期金额的%向乙方支付违约金10.2乙方违约责任：工期延误的，乙方应按元/天向甲方支付违约金施工质量不符合要求的，乙方应承担返工费用10.3因违约造成的经济损失，双方协商解决，协商不成的，受损方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条争议解决11.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。11.2协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2本合同自双方签字盖章之日起生效。12.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：