2025年江苏二建试卷及答案

2025年江苏二建试卷及答案一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.下列法律部门中，属于民法商法的是（）。A.劳动法B.合同法C.审计法D.环境影响评价法【答案】B【解析】民法商法包括《民法典》合同编、物权编、人格权编、婚姻家庭编、继承编、侵权责任编等基本民事法律，以及公司、证券、保险、票据等商事法律。选项A属于社会法；选项C属于经济法；选项D属于行政法。2.关于法人的说法，正确的是（）。A.法人分为企业法人和行政法人B.企业法人合并、分立的，应当向登记机关办理登记并公告C.有独立经费的机关法人从批准之日起取得法人资格D.具有法人条件的事业单位经核准登记取得法人资格【答案】B【解析】法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类，选项A错误。有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从成立之日起，具有机关法人资格，选项C错误。具备法人条件，为适应经济社会发展需要，提供公益服务设立的事业单位，经依法登记成立，取得事业单位法人资格；依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有事业单位法人资格，选项D错误。3.关于表见代理的说法，正确的是（）。A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力B.本人承担表见代理产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失C.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为，构成表见代理【答案】B【解析】表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为，选项A错误。表见代理对本人产生有权代理的效力，即在相对人与本人之间产生民事法律关系，本人受表见代理人与相对人之间实施的法律行为的约束，享有该行为设定的权利和履行该行为约定的义务，选项C错误。如果相对人明知行为人无代理权而仍与之实施民事行为，则相对人为主观恶意，不构成表见代理，选项D错误。4.关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式C.建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分D.建设用地使用权期间届满的，自动续期【答案】C【解析】建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地，选项A错误。设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式，选项B错误。住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期；非住宅建设用地使用权期间届满后的续期，依照法律规定办理，选项D错误。5.甲施工企业与乙材料供应商订立了一份货物买卖合同，甲施工企业请求乙材料供应商交付货物，乙材料供应商请求甲施工企业支付货款，则甲施工企业和乙材料供应商行使的权利分别是（）。A.物权、债权B.债权、物权C.物权、物权D.债权、债权【答案】D【解析】债权是因合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及法律的其他规定，权利人请求特定义务人为或者不为一定行为的权利。本题中，甲施工企业请求乙材料供应商交付货物和乙材料供应商请求甲施工企业支付货款，均是基于合同产生的请求权，属于债权。6.关于知识产权法律特征的说法，正确的是（）。A.知识产权仅在法律规定的期限内受到法律保护B.知识产权不具有财产权属性C.知识产权不具有绝对的排他性D.知识产权不受地域的限制【答案】A【解析】知识产权具有财产权和人身权的双重属性，选项B错误。知识产权同其他财产所有权一样，具有绝对的排他性，选项C错误。知识产权在空间上的效力并不是无限的，而要受到地域的限制，选项D错误。7.关于保证责任的说法，正确的是（）。A.当事人在保证合同中约定债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的为连带责任保证B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任C.当事人对保证的范围没有约定，保证人应当对全部债务承担责任D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满前6个月【答案】C【解析】当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证，选项A错误。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任是《民法典》施行前的规定，《民法典》施行后，当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任，选项B表述不准确。一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月，选项D错误。8.关于保险索赔的说法，正确的是（）。A.投保人可以在保险事故发生后的任意时间向保险人提出索赔B.投保人仅需在保险事故发生后收集证据C.保险单上载明的保险财产修理费超过赔偿金额的，应当按照修理费全额赔偿D.一个建设工程项目同时由多家保险公司承保的，应当按照约定的比例分别向不同的保险公司提出索赔要求【答案】D【解析】投保人、被保险人或者受益人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人，选项A错误。投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的证明和资料，而不是仅在事故发生后收集证据，选项B错误。保险单上载明的保险财产修理费超过赔偿金额的，按照保险金额赔偿，选项C错误。9.关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）。A.安装工程一切险对旧机器设备仅负有考核期的保险责任，不承担维修期的保险责任B.安装工程一切险的保险期内，一般应当包括两个试车考核期C.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或者用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始D.安装工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时终止【答案】C【解析】安装工程一切险对于旧机器设备不负考核期的保险责任，也不承担其维修期的保险责任，选项A错误。安装工程一切险的保险期内，一般只包括一个试车考核期，选项B错误。安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占有或使用接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准，选项D表述不完整。10.根据《企业所得税法》，下列企业中属于非居民企业的是（）。A.依法在我国境内成立的外商独资企业B.在我国境内未设立机构、场所，但有来源于我国境内所得的企业C.依法在我国境外成立，在我国境内设立机构、场所的企业D.依法在我国境内成立，在我国境外设立机构、场所的企业【答案】B【解析】非居民企业是指依照外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业。选项A、D属于居民企业；选项C表述不完整，应强调所得与境内机构、场所有实际联系等情况。二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.下列国家机关中，有权制定地方性法规的有（）。A.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会B.省、自治区、直辖市的人民政府C.省级人民政府所在地的市的人民代表大会及其常委会D.省级人民政府所在地的市的人民政府E.设区的市的人民代表大会及其常委会【答案】ACE【解析】省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规。设区的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规。省级人民政府所在地的市属于设区的市的范畴。选项B、D有权制定地方政府规章。2.关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的有（）。A.项目经理部不具有法人资格B.项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织C.项目经理部行为的法律后果由企业法人承担D.项目经理部是一次性的具有弹性的现场生产组织机构E.项目经理部的行为的法律后果由项目经理承担【答案】ABCD【解析】项目经理部不具备独立的法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构，选项A、B、D正确。项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担，选项C正确，选项E错误。3.下列行为构成侵权之债的有（）。A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证B.路人帮助把受伤工人送至医院C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业【答案】CD【解析】建设行政主管部门未及时颁发施工许可证属于行政不作为，选项A错误。路人帮助把受伤工人送至医院属于无因管理，选项B错误。建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业属于合同之债，选项E错误。建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任；难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿，选项C构成侵权之债。拆除屋顶广告时将住户窗户损坏，构成侵权行为，选项D正确。4.关于地役权的说法，正确的有（）。A.需役地以及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率C.地役权未经登记不得对抗善意第三人D.地役权可以存在于两个相邻的不动产所有权人之间E.地役权的享有以对土地的占有和使用为要件【答案】ACD【解析】地役权的设立是为了提高需役地的使用效率，而不是供役地，选项B错误。地役权不以对土地的占有和使用为要件，它是按照当事人的约定设立的用益物权，选项E错误。5.下列抵押财产中，抵押权自登记时设立的有（）。A.建筑物B.建设用地使用权C.生产设备、原材料D.在建工程E.在建船舶【答案】ABD【解析】以建筑物和其他土地附着物、建设用地使用权、海域使用权、正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立。以生产设备、原材料、半成品、产品、交通运输工具或者正在建造的船舶、航空器抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。6.下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有（）。A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言B.与书证原件核对无误的复印件C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品D.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料E.无正当理由未出庭作证的证人证言【答案】BD【解析】与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言，以及无法与原件、原物核对的复印件、复制品，不能单独作为认定案件事实的依据，选项A、C错误。无正当理由未出庭作证的证人证言，不能单独作为认定案件事实的依据，选项E错误。7.根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当裁定中止诉讼情形的有（）。A.一方当事人死亡，需要等待继承人表明是否参加诉讼的B.本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的C.一方当事人丧失诉讼行为能力，尚未确定法定代理人的D.诉讼期间原告撤回诉讼的E.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的【答案】ABCE【解析】诉讼期间原告撤回诉讼，导致诉讼终结，而不是中止，选项D错误。有下列情形之一的，中止诉讼：（1）一方当事人死亡，需要等待继承人表明是否参加诉讼的；（2）一方当事人丧失诉讼行为能力，尚未确定法定代理人的；（3）作为一方当事人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的；（4）一方当事人因不可抗拒的事由，不能参加诉讼的；（5）本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的；（6）其他应当中止诉讼的情形。8.关于仲裁协议效力的说法，正确的有（）。A.合同无效，仲裁协议亦无效B.仲裁协议有效，当事人也可以向法院提出诉讼C.仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议D.有效仲裁协议排除法院的司法管辖权E.有效的仲裁协议对双方当事人均有约束力【答案】DE【解析】仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力，选项A错误。仲裁协议一经有效成立，即对当事人产生法律约束力，发生纠纷后，当事人只能向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向法院提起诉讼，选项B错误。仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁，对超出仲裁协议约定范围的其他争议无权仲裁，选项C错误。9.关于行政复议的说法，正确的有（）。A.行政复议机关决定撤销具体行政行为的，可以责令被申请人重新作出具体行政行为B.行政复议一律采用书面审查办法C.行政复议决定作出前，申请人不得撤回行政复议申请D.申请人在申请行政复议时可以一并提出行政赔偿请求E.当事人不服行政机关作出的行政处分，可以申请行政复议【答案】AD【解析】行政复议原则上采取书面审查的办法，但申请人提出要求或者行政复议机关负责法制工作的机构认为有必要时，可以向有关组织和人员调查情况，听取申请人、被申请人和第三人的意见，选项B错误。行政复议决定作出前，申请人要求撤回行政复议申请的，经说明理由，可以撤回；撤回行政复议申请的，行政复议终止，选项C错误。不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，依照有关法律、行政法规的规定提出申诉，而不能申请行政复议，选项E错误。10.根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有（）。A.建筑面积200平方米的房屋B.城市大型立交桥C.抢险救灾工程D.实行开工报告审批制度的建筑工程E.城市居住小区【答案】ACD【解析】工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证，选项A正确。抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法，选项C正确。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证，选项D正确。三、案例分析题（共4题，每题20分）案例一【背景资料】某建设单位投资兴建一大型商场，地下二层，地上九层，钢筋混凝土框架结构，建筑面积为71500㎡。经过公开招标，某施工单位中标，中标造价25025.00万元。双方按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF20170201）签订了施工总承包合同。合同中约定工程预付款比例为10%，并从未完施工工程尚需的主要材料款相当于工程预付款时起扣，主要材料所占比重按60%计。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：施工总承包单位为加快施工进度，土方采用机械一次开挖至设计标高；租赁了30辆特种渣土运输汽车外运土方，在城市道路路面遗撒了大量渣土；用于基础底板施工的钢筋进场时，钢材供应商只提供了出厂合格证，施工总承包单位仅凭合格证就进行了进场验收。事件二：建设单位采购的一批墙体节能砌块经施工总承包单位进场检验发现导热性能指标不符合设计要求。建设单位以指标值偏差不大为由，指令施工总承包单位使用该批砌块，施工总承包单位执行了指令。但在施工过程中，监理单位对此事发出书面整改通知，并报告了当地建设主管部门，地方行政主管部门依法查处了这一事件。事件三：施工总承包单位在施工现场设置了独立的安全生产机构和配备了3名专职安全生产管理人员，选任了一名具有注册二级建造师资格的人员担任项目负责人。事件四：在基坑施工过程中，发现古化石，造成停工2个月。施工总承包单位提出了索赔报告，索赔工期2个月，索赔费用34.55万元。索赔费用经项目监理机构核实：人工窝工费18万元，机械租赁费用3万元，管理费2万元，保函手续费0.1万元，资金利息0.3万元，利润0.69万元，专业分包停工损失费9万元，规费0.47万元，税金0.89万元。【问题】1.分别列式计算本工程项目预付款和预付款的起扣点是多少万元（保留两位小数）？2.分别指出事件一中施工单位做法的错误之处，并说明正确做法。3.依据《民用建筑节能管理规定》，当地建设行政主管部门就事件二可以对建设、施工单位给予怎样的处罚？4.事件三中，施工总承包单位的做法中有哪些不妥之处？分别说明正确做法。5.事件四中，施工总承包单位的索赔是否成立？分别说明理由。【答案】1.（1）工程预付款：$25025.00×10\%=2502.50$（万元）（2）预付款起扣点：$T=PM/N=25025.002502.50÷60\%≈20854.17$（万元）2.错误之处一：土方采用机械一次开挖至设计标高。正确做法：在接近设计高程时应预留200300mm厚的土层，用人工开挖和修坡，避免超挖，扰动基底土。错误之处二：在城市道路路面遗撒了大量渣土。正确做法：运送渣土的车辆应采取覆盖、封闭措施，防止沿途遗撒；若发生遗撒，应及时清理路面。错误之处三：施工总承包单位仅凭合格证就进行了进场验收。正确做法：钢筋进场时，除了检查出厂合格证外，还应按规定进行见证取样复试，合格后方可使用。3.对建设单位：责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款。对施工单位：责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。4.不妥之处一：选任了一名具有注册二级建造师资格的人员担任项目负责人。正确做法：该工程建筑面积为71500㎡，属于大型建筑工程，项目负责人应具有一级注册建造师资格。5.（1）索赔工期2个月成立。理由：在施工过程中发现古化石属于不可抗力事件（或非施工单位原因），造成停工2个月，且该事件影响了关键线路上的工作，所以工期索赔成立。（2）索赔费用中人工窝工费18万元、机械租赁费用3万元、管理费2万元、保函手续费0.1万元、资金利息0.3万元、专业分包停工损失费9万元、规费0.47万元、税金0.89万元成立；利润0.69万元不成立。理由：不可抗力事件发生后，承包人的人员伤亡、财产损失及停工损失等由各自承担，但工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。利润不属于可索赔的费用范畴，所以利润索赔不成立；其他费用属于实际发生的合理损失，索赔成立。案例二【背景资料】某新建办公楼工程，地下一层，地上十二层，筏板基础，钢筋混凝土框架剪力墙结构。建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。合同约定：工程预付款比例为10%，当工程进度款累计达到合同总价的60%时，开始从当月进度款中按60%的比例扣回预付款，直至扣完为止。施工过程中，发生了如下事件：事件一：施工总承包单位编制了深基坑、人工挖孔桩、模板、建筑幕墙、脚手架等分项工程安全专项施工方案，监理单位提出本工程还有几项安全专项方案应编制，要求施工总承包单位补充。事件二：施工总承包单位根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，会同建设单位、监理单位、勘察设计单位相关人员，聘请了外单位五位专家及本单位总工程师共计六人组成专家组，对《土方及基坑支护工程安全专项施工方案》进行论证。专家组提出了口头论证意见后离开，论证会结束。事件三：在基础底板混凝土浇筑期间，因连续降雨造成停工2天，造成人员窝工费1.5万元，机械租赁费用1万元；雨后清理和修复被雨水浸泡的基底费用2万元；为确保工期，建设单位要求施工单位赶工，增加赶工费3万元。施工单位向建设单位提出了6.5万元的索赔要求。事件四：工程进入装修阶段后，建设单位将外墙铝板幕墙工程分包给A专业分包单位施工，并要求施工总承包单位提供配合。A专业分包单位在现场搭设了卸料平台，与施工总承包单位在现场的塔吊发生了碰撞，导致塔吊损坏。A专业分包单位及时采取了措施进行修复，修复费用2万元，造成工期延误3天。施工总承包单位就此向建设单位提出了索赔要求。【问题】1.事件一中，施工总承包单位还应补充编制哪几项安全专项施工方案？2.指出事件二中的不妥之处，并分别说明理由。3.事件三中，施工单位的索赔是否成立？分别说明理由。4.事件四中，施工总承包单位的索赔是否成立？说明理由。施工总承包单位可以索赔的费用和工期分别是多少？【答案】1.还应补充编制的安全专项施工方案有：临时用电工程、高处作业工程、起重吊装工程、拆除爆破工程等。2.不妥之处一：会同建设单位、监理单位、勘察设计单位相关人员，聘请了外单位五位专家及本单位总工程师共计六人组成专家组。理由：本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会，所以本单位总工程师不能作为专家组成员。不妥之处二：专家组提出了口头论证意见后离开，论证会结束。理由：专家组应当提交论证报告，对论证的内容提出明确的意见，并在论证报告上签字，而不能仅提出口头论证意见。3.（1）人员窝工费1.5万元和机械租赁费用1万元的索赔不成立。理由：连续降雨属于季节性气候条件，是有经验的承包商能够预见的，由此造成的停工损失应由施工单位自行承担。（2）雨后清理和修复被雨水浸泡的基底费用2万元和增加赶工费3万元的索赔成立。理由：雨后清理和修复被雨水浸泡的基底属于非施工单位原因造成的损失，应由建设单位承担；建设单位要求赶工增加的赶工费也应由建设单位承担。4.（1）施工总承包单位的索赔成立。理由：建设单位将外墙铝板幕墙工程分包给A专业分包单位，A专业分包单位与施工总承包单位在现场的塔吊发生碰撞导致塔吊损坏，属于建设单位指定分包的原因造成的损失，施工总承包单位可以向建设单位索赔。（2）施工总承包单位可以索赔的费用为2万元（塔吊修复费用），工期为3天。案例三【背景资料】某建设单位与A施工单位签订了某工程施工承包合同。合同约定：工期18个月，合同价3000万元。施工过程中发生了如下事件：事件一：在基础施工阶段，施工单位发现地质情况与勘察报告不符，导致增加了工程量和施工难度。施工单位及时向建设单位和监理单位提出了索赔要求，经三方协商，确定补偿费用150万元，工期顺延2个月。事件二：在主体施工阶段，建设单位提出设计变更，导致增加了部分工程量。施工单位按照变更要求进行了施工，完成后向建设单位提出了费用和工期索赔。经审核，增加的费用为200万元，因设计变更影响的关键线路上的工作导致工期延长1个月。事件三：在装饰装修阶段，由于施工单位采购的材料质量不合格，导致部分工程返工，造成损失30万元，工期延误1个月。建设单位要求施工单位承担损失并赶工，施工单位按要求进行了赶工，赶工费用20万元。事件四：工程竣工后，施工单位向建设单位提交了工程竣工报告和完整的结算资料。建设单位在收到报告和资料后，迟迟未组织竣工验收，也未支付工程尾款。施工单位多次催告无果后，向法院提起诉讼，要求建设单位支付工程尾款及利息，并承担违约责任。【问题】1.事件一中，施工单位的索赔是否成立？说明理由。2.事件二中，施工单位的索赔是否成立？说明理由。施工单位可以索赔的费用和工期分别是多少？3.事件三中，建设单位要求施工单位承担损失和赶工费用是否合理？说明理由。4.事件四中，施工单位的诉讼请求是否合理？说明理由。【答案】1.施工单位的索赔成立。理由：地质情况与勘察报告不符属于建设单位应承担的风险，施工单位及时提出了索赔要求，且经三方协商达成一致，所以索赔成立。2.施工单位的索赔成立。理由：建设单位提出设计变更，导致增加工程量和工期延误，属于建设单位的责任，施工单位有权提出索赔。施工单位可以索赔的费用为200万元，工期为1个月。3.建设单位要求施工单位承担损失和赶工费用合理。理由：由于施工单位采购的材料质量不合格，导致工程返工和工期延误，属于施工单位