施工合同顺延协议书

施工合同顺延协议书甲方：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲乙双方于[签订日期]签订了《[施工合同名称]》（以下简称“原合同”），现因[具体顺延原因]，经双方友好协商，达成如下施工合同顺延协议：一、标的物或服务具体描述1.工程名称：[工程具体名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容及范围：[具体工程内容1][具体工程内容2]……[具体工程内容n]4.服务要求：乙方应按照国家相关标准、规范以及原合同约定，提供优质、高效的施工服务。在施工过程中，乙方应遵守施工现场的各项规章制度，确保施工安全与质量。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对工程进度、质量等进行监督检查，提出意见和建议。有权要求乙方按照本协议及原合同约定履行义务。2.义务：按照本协议及原合同约定，及时支付工程款。协助乙方解决施工过程中遇到的与甲方相关的问题，提供必要的支持与配合。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照本协议及原合同约定支付工程款。在遇到不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素导致施工受阻时，有权要求顺延工期。2.义务：按照本协议及原合同约定的工程内容、范围、质量标准和工期要求，组织施工，确保工程顺利完成。定期向甲方汇报工程进度情况，提交工程进度报告及相关资料。负责施工现场的安全管理，承担施工过程中的安全责任，如发生安全事故，应及时采取措施并承担相应责任。遵守国家法律法规及行业规范，合法合规施工。三、工期顺延1.顺延原因：[详细说明导致工期顺延的原因，如不可抗力事件（具体列举不可抗力事件内容）、设计变更（说明变更的具体内容）、甲方原因（详细阐述甲方造成工期延误的行为）等]2.顺延期限：自[原合同竣工日期]起顺延[X]天，新的竣工日期为[顺延后天数对应的日期]。3.工期顺延的确认：乙方应在上述顺延原因发生后的[X]个工作日内，向甲方提交工期顺延申请报告，详细说明顺延的原因、预计顺延期限等，并附上相关证明材料。甲方应在收到乙方申请报告后的[X]个工作日内进行审核确认，并书面通知乙方。如甲方逾期未确认，视为同意乙方的工期顺延申请。四、工程款支付1.支付方式：按照原合同约定的支付方式执行。具体支付节点及金额如下：[支付节点1]：在工程进度达到[具体进度比例]后，甲方支付工程款的[X]%，即人民币[X]元。[支付节点2]：……[支付节点n]：……2.支付期限：甲方应在收到乙方提交的符合支付条件的申请及相关资料后的[X]个工作日内完成审核并支付工程款。五、质量标准及验收1.质量标准：工程质量应符合国家相关标准、规范以及原合同约定的质量要求。乙方应建立质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量达到优良标准。2.验收程序：工程竣工后，乙方应提前[X]个工作日向甲方提交竣工验收申请报告，并提交完整的竣工资料。甲方应在收到乙方申请报告后的[X]个工作日内组织相关人员进行验收。验收合格的，双方签署竣工验收报告；验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改至合格，由此造成的工期延误及费用增加由乙方承担。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议及原合同约定及时支付工程款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应违约金，同时承担乙方因停工造成的损失。2.若甲方违反本协议及原合同约定的其他义务，导致乙方无法正常施工或造成乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议及原合同约定的工期完成工程，每逾期一天，应按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金，承担甲方因解除合同造成的损失。2.若乙方工程质量不符合本协议及原合同约定的质量标准，乙方应负责无偿整改至合格，由此造成的工期延误及费用增加由乙方承担。如因乙方质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.若乙方违反本协议及原合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国民法典及相关法律法规。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效